Тендер - 740.24.00159Химреактивы и химреагенты для Каширской ГРЭ №265804122

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Уведомление.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«08» февраля 2024г.

Уведомление

о проведении упрощенной процедуры закупки

В целях удовлетворения нужд филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, просп. Советский, д.2.

Организатор закупки - фактический адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКостромская область, г. Волгореченск; контактный телефон (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты ответственного лица ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, настоящим уведомляет Вас о проведении упрощенной закупочной процедуры на поставку по лоту № Химреактивы и химреагенты для Каширской ГРЭ по лоту 740.24.00159

Краткая справка по закупке:

Начальная (максимальная) цена▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,41 руб. без НДС

Сроки поставки товаров: в соответствии с техническим заданием.

Объем поставляемых товаров: в соответствии с техническим заданием.

Место поставки товаров: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
- К участию в закупочной процедуре допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства.
- Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.
- Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).
- Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Иные условия закупки содержатся в Техническом задании и проекте договора.

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам в срок до 09:00 мск 19.02.2024г предоставить свое Предложение на Ценовой запрос, размещенный в корпоративном Интернет-магазине Группы «Интер РАО» (КИМ), расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В составе Предложения необходимо предоставить следующий пакет документов:

Коммерческое предложение в формате pdf (копию в формате Excel).

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней от даты подачи предложения. Выписка должна быть с печатью ФНС, либо с электронной подписью.

Справку о цепочке собственников либо Гарантийное письмо на предоставление справки о цепочки собственников по формам, приведенным в приложениях в настоящем Уведомлении.

Согласие на обработку персональных данных, по форме, приведенной в приложении в настоящем уведомлении.

Анкета Участника закупки.

Устав

Приложения:

№1. Техническое задание.

№2. Проект договора.

№3. Форма коммерческого предложения.

№4. Форма согласия на обработку персональных данных.

№5. Форма гарантийного письма на предоставление справки о цепочки собственников.

№6. Анкета Участника закупки.

№7. Форма Согласие с проектом Договора.

№8. Форма справки о цепочке собственников.

Приложение № 1 к ТЗ Спецификация.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 Техническое задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химреактивов для филиала

«Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» в 2024 году

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
1.1. Наименование и объем закупаемых товаров
Закупка продукции осуществляется в соответствии с перечнем, указанным в спецификации (Приложение №1).
1.2. Сроки поставки товаров
Поставка должна быть выполнена в указанные в спецификации сроки. Возможна досрочная поставка закупаемого товара.
1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.
Применение эквивалентного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже характеристик товара, предлагаемого к поставке по данному техническому заданию, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого эквивалента должны быть такими же, либо лучше, указанных в спецификации. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Место применения, использования товара.
Химреактивы используются при выполнении технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования для обеспечения надежной и безаварийной работы электростанции.
2.2. Требования к товару
Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее января 2023 года.
Поставляемый товар должен удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.).
2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию
Качество применяемых материалов для изготовления продукции должно соответствовать требованиям НТД завода-изготовителя.
2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании
Не устанавливаются.
2.5. Требования о добровольной сертификации товаров
Не устанавливаются.
2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.
Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем, указанного в паспорте на товар.
В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от изготовителя Товара, гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной.
2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров
Не устанавливаются.
2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав
Не устанавливаются.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, просп. Советский, д.2, филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, должны быть надлежащим образом промаркированы.

Требования к приемке товаров
Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.
Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.
Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров.
С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке, на бумажном и электронном носителях.
Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара.

Прочие требования к поставке товаров

Не устанавливаются.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в спецификации (Приложение 1 к настоящему ТЗ).

Требования к порядку расчетов и предоставлению банковских гарантий указаны в проекте Договора.

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)

Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется

5.2 Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется

5.3. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

Требования по подтверждению отношений с производителем товара
Не требуется
5.5. Прочие требования к участникам закупки
В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
Участник закупки (Поставщик) в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции.
К закупочной процедуре допускаются только субъекты СМСП.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

Спецификация к Техническому заданию.

Приложение № 2 Проект договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки

г. Кашира «___» _________ 202 г.

Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование: АО «Интер РАО – Электрогенерация») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Ворожеева Дмитрия Викторовича, действующего на основании доверенности № /КГРЭС от г., в целях обеспечения деятельности филиала, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью « » (сокращенное наименование ООО « ») , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Химреактивы и химреагенты для Каширской ГРЭС (далее - Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и Приложениями к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен и не арестован, не является предметом исков и свободен от прав третьих лиц.
1.3. В случае возникновения необходимости в поставке Товара, определяемой Покупателем по своему усмотрению, Покупатель направляет Поставщику заявку - Спецификацию (в 2-х подписанных со своей стороны экземплярах) по форме Приложения № 3 к настоящему Договору. Поставщик обязан в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки подписать и направить сканированную версию экземпляра Покупателя на электронную почту Покупателя, указанную в заявке, оригинал направить Покупателю не позднее окончания месяца поставки и принятия к учету Товара по данной заявке. С момента подписания Спецификации Поставщиком она является неотъемлемой частью настоящего Договора. Права и обязанности по поставке и оплате партий Товара возникают у Сторон на основании подписанных ими Спецификаций.
1.4. Номенклатура и количество партии Товара, цена партии, срок поставки устанавливаются Спецификациями, оформляемыми в соответствии с п.1.3. Договора, в соответствии с номенклатурой, ценами за единицу товара и требованиями к Товару, определенными Сводной номенклатурой (приложение № 1 к Договору) и другими приложениями к Договору, являющимися неотъемлемой частью Договора после их подписания Сторонами.

Сумма Договора и порядок оплаты

2.1. Общая предельная сумма Договора составляет ( ) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%, в размере ( ) рубля 00 копеек.

По настоящему Договору у Покупателя не возникает обязанности приобрести Товар на всю указанную сумму либо часть указанной суммы.

2.3. Сумма Договора устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли). Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Днем оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.4. Сумма Договора включает в себя стоимость Товара, затраты Поставщика по доставке Товара в адрес Покупателя, все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему Договору. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

2.5. Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней от даты поставки Товара (партии Товара) и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов всех следующих надлежаще оформленных документов:

• Счета(ов)-фактуры или УПД (при УСН согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются);

• Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;

• Товаросопроводительных транспортных документов (транспортная накладная, ж/д накладная, авианакладная и т.п.)

2.6. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.7. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента поставленного Товара, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, комплектности, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар.

2.8. Поставщик представляет Покупателю счет-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах. При УСН согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются.

2.9. Поставщик не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

2.10. Покупатель вправе зачесть начисленные Поставщику на основании Договора суммы неустойки, пени, расходов на приобретение Товара у других лиц и иных убытков в счет уменьшения оплаты Товара, письменно уведомив об этом Поставщика.

2.11. Условие о нахождении Товара в залоге у Поставщика до оплаты Покупателем, предусмотренное п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.

Качество и комплектность

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанной в Техническом задании, применительно к каждой позиции Товара.

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Сертификат качества (технический паспорт);
• Инструкция по эксплуатации (при необходимости);
• Упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара (при необходимости);
• иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12;
• Товаросопроводительные транспортные документы (транспортная накладная, ж/д накладная, авианакладная и т.п.).

Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя грузополучателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю (грузополучателю), что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора за нарушение срока поставки, а также от ответственности, предусмотренной в пункте 7.6. настоящего Договора.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара.

В случае необходимости в Спецификации указывается ГОСТ (технический регламент), ТУ, а также могут быть предусмотрены правила, по которым проводится приемка Товара по качеству и качественные исследования каждого вида Товара.

Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем, указанного в паспорте на товар.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от изготовителя Товара, гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной.

3.7. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

3.8. В случае если при внутритарной приемке Товаров и/или в течение гарантийного срока Покупатель (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, не соответствие требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя (грузополучателя), Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 60 (шестидесяти) дней с момента получения претензии Покупателя (грузополучателя), по выбору Покупателя:

• производит за свой счет ремонт Товара;
• производит за свой счет замену Товара;
• возвращает Покупателю стоимость Товара;
• возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, ремонта Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

3.9. В случае уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, Покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

Тара, упаковка, маркировка

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

При необходимости согласование способа затаривания, упаковки и средств пакетирования в случае, если отгружаемый Товар требует затаривания, упаковки, применения средств пакетирования, производится Сторонами в Спецификации на каждый вид Товара в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ или другой нормативно - технической документации.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. При необходимости в Спецификации указывается содержание, способ и места нанесения маркировки.

Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.
5. Сроки, порядок и условия поставки
5.1. Передача Товара Поставщиком и его предварительная приемка Покупателем осуществляется по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, просп. Советский, д. 2 филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Погрузка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет. Срок поставки Товара указывается в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору. Погрузка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет. Поставка осуществляется без попутного (не относящего к филиалу) груза. Срок поставки Товара составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Спецификации, если иное не установлено в Сводной номенклатуре (Приложение №1) или в Спецификациях, подписанных Сторонами.
5.2. Поставщик обязан направить в адрес Покупателя средствами факсимильной/электронной связи с последующим направлением уведомления на бланке организации информацию о предполагаемой дате поставки Товара на складе Покупателя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня(ей) до даты такой поставки.
5.3. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с момента, указанного в настоящем пункте.
5.4. Поставщик до 12:00 по московскому времени дня, следующего за днем отгрузки (поставки) Товара, обязан уведомить об этом Покупателя, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 16 настоящего Договора. При этом Поставщик обязан указать № партии, № контейнера (вагона, транспортного средства), пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Товара в место назначения, наименование и количество Товара, наименование грузоотправителя и грузополучателя, № товарно-транспортной накладной. Одновременно с Товаром (каждой партией Товара) Поставщиком должны быть направлены Покупателю оригиналы документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) Товара (включая подписанные Поставщиком товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и счета–фактуры или УПД).
Все первичные учетные документы и счета-фактуры должны быть предоставлены в адрес Покупателя до 3-го числа месяца, следующего за месяцем отгрузки Товара.
5.5. Документы, подтверждающие факт отгрузки (поставки) товара, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 7.6. настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 7.6. настоящего Договора. В течение 2 (двух) календарных дней после предоставления исправленных копий документов, Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы документов.
5.6. В случае, если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление в порядке, указанном в п. 5.5. Договора, не принимать и не оплачивать поставленные Товары на время переоформления Поставщиком таких документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Товара.
5.7. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество в течение десяти дней с момента обнаружения недопоставки.
5.8. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
5.9. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар является новым, ранее не использовался, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.
5.10. Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется заполнить и предоставить Покупателю данные о стране происхождения товара, в том числе поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг по Договору, в соответствии с приложением № 6 к настоящему Договору в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара, в том числе поставляемого при выполнении работ / оказании услуг по Договору.

Приемка по количеству и качеству

Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке, при этом Покупатель руководствуется Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7 в части, не противоречащей условиям настоящего Договора, включая условия, определенные Сторонами в Спецификациях.

7. Ответственность по Договору

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение сроков расчетов за поставленные по настоящему Договору Товары Покупатель выплачивает по письменному требованию Поставщика пеню в размере 0,02% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

7.3. За нарушение сроков поставки, номенклатуры и количества поставляемого Товара, указанных в Спецификациях, Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы основного обязательства.

7.4. Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

7.6. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 1.3, 2.5, 2.8, 2.9, 5.4, 5.5. настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 1.3, 2.5, 2.8, 2.9, 5.4, 5.5. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, и/или в акте сверки.

7.7. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого доказанные убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

7.8. Право на получение указанных сумм (штрафных санкций, процентов) за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки (иных штрафных санкций), за исключением иных случаев, предусмотренных Договором. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

7.9. В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

7.10. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору.

7.11. В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены товара за каждый день с даты передачи такого товара до полного устранения недостатков товара (замены товара).

7.12. В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

7.13. При неисполнении Поставщиком обязательств по Договору и возникновения у Покупателя права на получение неустойки, предусмотренной Договором за неисполнение соответствующих обязательств, Покупатель вправе уменьшить сумму очередных платежей, причитающихся Поставщику по Договору, на размер такой неустойки.

Такое уменьшение платежей не является зачетом однородных встречных требований в понимании ст. 410 Гражданского кодекса РФ, а является согласованным Сторонами (в соответствии с п. 1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ) надлежащим способом прекращения обязательств Сторон в соответствующей части.

7.14. В случае выявления несоответствующего законодательству РФ использования Поставщиком объектов интеллектуальной собственности (включая товарные знаки), непосредственно связанных с Товаром, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере, равном убыткам Покупателя, включающим: 1. Сумму уплаченных или подлежащих уплате на основании вынесенных уполномоченными органами решений Покупателем штрафов, компенсаций, иных выплат за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности; 2. 100% стоимости Товара, в случае его изъятия у Покупателя как контрафактной продукции.

В случае выявления указанных нарушений при приемке, до полной оплаты Товара Покупателем, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а Поставщик обязан вернуть аванс (если его выплата была предусмотрена условиями Договора) с выплатой процентов по ст. 395 ГК РФ, а также выплатить Покупателю штраф в размере оставшейся части цены Товара.

Указанные выплаты Поставщик обязан осуществить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

Выплата предусмотренных настоящим пунктом штрафов не освобождает Поставщика от возмещения убытков Покупателя в части, не покрытой штрафами. В том числе, Покупатель вправе в случае покупки Товара взамен контрафактного у другого лица по более высокой, но разумной цене предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между выплаченной Поставщиком частью штрафа, равной цене контрафактного Товара, и ценой по совершенной взамен сделке.

7.15. В случае нарушения сроков предоставления Поставщиком независимых гарантий, предусмотренных договором, Покупатель имеет право: а) приостановить оплату платежей, причитающихся Поставщику; б) взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 1 (одного) % от суммы непредставленной независимой гарантии за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, на которую представлена такая гарантия. Применение указанных мер не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по предоставлению независимой гарантии, предусмотренной Договором

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 10-дневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Покупатель и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Договора.

Если в течение 2 (двух) месяцев соглашения, устраивающего Стороны, не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

Разрешение споров

Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Московской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Основания расторжения Договора

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущих к существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара;

в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком;

при установлении нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, определяемой Покупателем – с возмещением Поставщику фактически понесенных затрат.

в случаях, предусмотренных п. п. 13.1 и 14.2. Договора.

при непредставлении Поставщиком или представлении с нарушением установленных настоящим Договором требований независимой гарантии

Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено Поставщику посредством факсимильной / электронной связи, либо по телеграфу не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты его расторжения с последующей досылкой на бумажном носителе.

Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктом 10.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм, в том числе причиненных убытков.

Условия обеспечения исполнения обязательств.
11.1. Покупателем определены следующие обязательства по Договору, которые должны быть обеспечены:
обязательство об оказании услуг в сроки, указанные в Договоре;
обязательство об оказании услуг, соответствующих качественным и количественным характеристикам, установленным в Договоре другие обязательства, предусмотренные условиями Договора.
11.2. На основании ст. 3.2.(ч. 26) Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствии с условиями закупочной процедуры на право заключения настоящего договора, обеспечение исполнения Договора представляется до даты заключения договора и может быть представлено в виде независимой гарантии, внесения денежных средств, поручительства аффилированного лица (в случаях, установленных настоящим разделом), в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, кроме того НДС в случае применения, а именно в сумме _________________ (_________________) рублей 00 копеек.
В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде независимой гарантии или поручительства аффилированного лица, срок их действия должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, таким поручительством не менее чем на один месяц.
11.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно, кроме случаев предоставления поручительства аффилированного лица, предусмотренных настоящим разделом.
11.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора независимой гарантии, независимая гарантия должна отвечать следующим требованиям, предъявляемым к условиям принимаемых независимой гарантией:
1. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, удовлетворяющим требованиям Группы «Интер РАО» к надёжности и кредитоспособности и входящим в список банков, который утверждается отдельным внутренним документом Покупателя.
2. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1
3. Независимая гарантия выдается участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. Форма независимой гарантии должна соответствовать форме, установленной Положением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее также – Положение).
Форма независимой гарантии должна быть составлена с учетом требований статей 368—379 Гражданского кодекса Российской Федерации и в ней должны быть указаны:
дата выдачи
принципал;
бенефициар;
гарант
денежная сумма, подлежащая выплате;
срок действия гарантии;
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.
4. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.
5. В независимой гарантии должно содержаться условие предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии требование об уплате денежной суммы по такой независимой гарантии в размере, не превышающем сумму гарантии.
6. В независимой гарантии должно содержаться условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Покупателя (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов:
а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;
б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
7. В независимой гарантии должен быть указан срок уплаты бенефициару денежной суммы по требованию — не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8. В независимой гарантии должна быть указана сумма, подлежащая выплате. Сумма независимой гарантии должна быть рассчитана исходя из начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в ГКПЗ (кроме того НДС в случае применения), а не от окончательной цены договора, заключаемого сторонами.
9. В независимой гарантии должен быть указан срок ее действия (дата). Срок должен быть определен по правилам Гражданского Кодекса Российской Федерации, но в любом случае срок действия гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Договору не менее, чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке.
10. В тексте независимой гарантии должна содержаться информация об основном обязательстве, исполнение по которому обеспечивается гарантией (Предмет Договора, № Договора, № и дата извещения о проведении закупки и его предмет).
11. В тексте независимой гарантии рекомендуется указать, что она выдается в обеспечение исполнения обязательств по Договору (п. 17 Дополнительные условия Типовой формы независимой гарантии согласно Приложения №3 к Положению о независимых гарантиях, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 в актуальной редакции).
12. При продлении срока действия Договора (срока исполнения обязательств по Договору) срок действия независимой гарантии также должен быть продлен на этот же период времени, либо организована выдача новой независимой гарантии на аналогичных условиях (согласно требованиям действующего законодательства, применимого права гарантии и решения гаранта).
13. Требование платежа должно быть предъявлено Гаранту до истечения срока действия независимой гарантии.
14. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Покупателем гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
15. В независимой гарантии не должно содержаться не документарных условий (без указания документов, подтверждающих соответствующий факт).
16. При составлении текста независимой гарантии необходимо учитывать принцип независимости гарантии от условий договора/контракта. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному.
17. Независимая гарантия должна быть выдана Гарантом, согласованным и одобренным Бенефициаром до выдачи гарантии с учетом Перечня гарантов, предусмотренных частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Текст гарантии должен быть предварительно согласован с Бенефициаром. Заказчик имеет право не согласовать Гаранта в случае несоответствия Гаранта внутренним нормативным документам Покупателя. Список банков, удовлетворяющих требованиям Группы «Интер РАО» к надежности и кредитоспособности, изложен в Приложении № 6 к Договору.
18. В независимой гарантии должно быть указано, что обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой суммы, на которую выдана гарантия.
19. В независимой гарантии рекомендуется указать, что Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана гарантия [включается в соответствии с п. 17 Дополнительные условия Типовой формы независимой гарантии согласно Приложения №3 к Положению о независимых гарантиях, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 в актуальной редакции].
20. Независимая гарантия должна содержать условие передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Покупателя при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом Гаранта.
21. В независимой гарантии должна быть указана сторона, ответственная за оплату тех или иных расходов, связанных с выдачей или исполнением требований по гарантии, в т.ч. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант.
22. В независимой гарантии должно содержаться условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Покупателю (бенефициару), указанный Покупателем (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
23. В независимой гарантии должно содержаться условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.
24. В независимой гарантии должно содержаться условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий.
25. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Покупателем до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
26. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, настоящим требованиям является основанием для отказа в принятии ее Покупателем.
11.5. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора поручительства аффилированного лица, такое поручительство должно соответствовать требованиям, установленным статьями 361 – 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.6. Поручительство аффилированного с Поставщиком лица может быть предоставлено в качестве обеспечения исполнения договора только в случае если в отношении Поставщика иностранными государствами введены ограничительные меры и/или в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) Поставщика иностранными государствами введены ограничительные меры, при этом такое аффилированное лицо должно:
а) обладать кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
б) представить Покупателю сведения, подтверждающие платежеспособность аффилированного лица, в том числе его ежегодную и ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
в) принять обязательство письменно извещать Покупателя в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:
- предъявление к аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов аффилированного лица со стороны третьих лиц;
- возбуждение в отношении руководителя аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления аффилированного лица, банковских реквизитов аффилированного лица;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации аффилированного лица;
- принятие судом к производству заявления о признании аффилированного лица несостоятельным (банкротом).
При наступлении одного из указанных событий Заказчик вправе требовать замены поручительства аффилированного лица на независимую гарантию, на поручительство иного аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.
11.7. Ответственность Поручителя перед Покупателем за надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору солидарная, в связи с чем, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства по Договору, Заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения неисполненного обязательства или его части у Поставщика и/или Поручителя.
11.8. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Покупателю взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором.
11.9. В случае увеличения стоимости Договора / обеспечиваемого обязательства (в том числе размера аванса) осуществляется соответствующее увеличение размера предоставляемого обеспечения. Сумма увеличения предоставленного обеспечения устанавливается в размере 5% [или в размере аванса, если сумма аванса превышает 5%] от начальной (максимальной) цены договора (цены дополнительного лота), кроме того НДС в случае применения.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Покупателем, а также приемки части поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг в объеме, превышающем выплаченный аванс (если Договором предусмотрена выплата аванса). С целью уменьшения размера обеспечения Поставщик направляет в адрес Покупателя официальный запрос. Размер обеспечения может быть уменьшен в случае согласования такого запроса со стороны Покупателя.
11.10. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств, такие денежные средства должны быть внесены на счет Покупателя, указанный в Договоре.
11.11. Возврат Покупателем Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика.
11.12. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора, если такое обеспечение осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Покупателем, по заявлению Поставщика денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, возвращаются Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, на сумму которых уменьшается размер обеспечения и направления соответствующего заявления Покупателю. Денежные средства возвращаются на расчетный счет Поставщика.
11.13. Обязательства Покупателя по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Покупателя.
11.14. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, Поставщику не возвращаются в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 11.1.

Заключительные положения

Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 3 (трёх) лет.

При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трёхдневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 3 (трёх) дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с __________ года и действует до 31.12.2024 года, а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор, а также все приложения к нему подписываются Сторонами с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Оригинал настоящего Договора в виде одного или нескольких электронных документов хранится на сервере системы https://irao.tektorg.ru/ с возможностью доступа к электронному документу обеих Сторон.

Датой подписания электронного документа Стороны признают дату подписания электронного документа второй Стороной, зафиксированной электронной торговой площадкой в протоколе передачи документа.

Стороны под номером договора понимают регистрационный номер Договора, указанный на первой странице Договора. Регистрационный номер договора также указывается во всех документах, предусмотренных в рамках исполнения Договора.

Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее использование уполномоченными лицами электронных подписей в соответствии с законодательством, регулирующим использование электронной подписи.

Порядок и условия электронного документооборота (подписания документов электронной подписью) по настоящему Договору регулируется правилами электронной торговой площадки, с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иных нормативных правовых актов, а также с учетом положений регламентирующих документов оператора электронного документооборота.

Подписание первичных учетных документов по Договору может осуществляться с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей в случаях и порядке, предусмотренных заключенным между Сторонами соглашением об электронном документообороте.

Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

Заверения об обстоятельствах
13.1 В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик заверяет Покупателю, что на момент заключения Договора:
а) работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщик для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.
b) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;
c) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Поставщик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными Поставщиками требований налогового законодательства;
d) обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Поставщик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Поставщик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.
Покупатель полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Покупателю существенное значение.
13.2 В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 13.1 Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Поставщик дает заверения в п. 13.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Поставщик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13.3 Возмещение имущественных потерь:
13.3.1 В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих Поставщиков (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением Поставщиками Поставщика в качестве своих Поставщиков организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки Поставщиков (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:
а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателю вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),
либо в порядке статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации от налогового органа получено мотивированное мнение с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм пеней (далее –«Мотивированное мнение»);
б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке или перечислены Покупателем добровольно (вследствие добровольного отказа Покупателю от применения вычета по операциям с Поставщиком) в соответствии с решением налогового органа или по мотивированному мнению налогового органа.
Размер имущественных потерь Покупателю определяется как совокупность следующих сумм:
- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Покупателю в связи с эпизодами, связанными с Поставщиком, или уплаченного Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателю от применения вычета по операциям с Поставщиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс
- суммы начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс
- штрафов, начисленных Покупателю за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).
Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).
13.3.2. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:
13.3.2.1. При получении в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Поставщика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Поставщиком в целях исполнения обязательств по Договору субпоставщиков (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).
13.3.2.2 В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Продавец в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Покупателю письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель обязано представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации либо в порядке пункта 2.1 статьи 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае непредставления Поставщиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Поставщика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.
13.3.3 Покупатель вправе потребовать с Поставщика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 13.3.1. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

Антикоррупционная оговорка

Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны. Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 14.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 14.1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

Приложения к настоящему Договору

• Приложение № 1 – Сводная номенклатура;
• Приложение №2–Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
• Приложение №3 - Спецификация (Форма Заявки Покупателя на поставку товара)
• Приложение № 4 - Форма предоставления информации в отношении третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора.

• Приложение №5 - Форма предоставления информации о стране происхождения товара.
• Приложение №6 - Список банков, удовлетворяющих требованиям к надёжности и кредитоспособности, с указанием предельных сроков принимаемых банковских гарантий компаниями Группы «Интер РАО».

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № от «___» ___________ 202 г.

Сводная номенклатура

Грузополучатель: филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № от «___» _________ 202 г.

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Организационно-правовая форма (полностью)

- Посмотреть таблицу с данными

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Покупателю (указать: Заказчику/иное наименование Покупателю), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Покупателю (указать: Заказчику/иное наименование Покупателю) являются полными, точными и достоверными.

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Покупательм (указать: Заказчиком/иное наименование Покупателю) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Покупатель (указать: Заказчика/иное наименование Покупателю) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю (указать: Заказчику/иное наименование Покупателю) убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю (указать: Заказчику/иное наименование Покупателю) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки № от «____» _________ 202 г.

Спецификация (Форма Заявки Покупателя на поставку товара)

В соответствии со сводной номенклатурой – Приложение №1 к Договору от …………. №

Грузополучатель: филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки № от «___» __________ 202 г.

Форму утверждаем:

Форма по предоставлению информации в отношении соисполнителя

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование Соисполнителя»

Дата заполнения (число / месяц / год)

- Посмотреть таблицу с данными

Форма по предоставлению информации в отношении договора на оказание услуг заключенного с соисполнителем

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) Печать организации

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки № от «____» _________ 202 г.

Информация о стране происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

Номер реестровой записи товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г, N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

От (указать наименование стороны контрагента) /

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6

к Договору

Список банков, удовлетворяющих требованиям к надёжности и кредитоспособности, с указанием предельных сроков принимаемых банковских гарантий (резервных аккредитивов) компаниями Группы «Интер РАО»

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантии (резервные аккредитивы):

• сумма которых не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот тысяч) рублей с НДС включительно,
• сроком действия до 1 года включительно,
• текст которых соответствует положениям приказа от 19.09.2022 № УЭГ/430/ЭГ/484 «Об утверждении типовых требований к обеспечению исполнения договора при проведении закупочных процедур до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (включительно)» (в актуальной редакции),

могут быть приняты от банков, предусмотренных частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2 .

В случае выхода банка из перечня согласно части 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ компаниями Группы «Интер РАО» не должны проводиться операции, направленные на увеличение совокупного размера уже принятых гарантий данного эмитента, а также рекомендуется требовать замены обеспечения (в соответствии с актуальными положениями законодательства Российской Федерации в случае возникновения такой обоснованной необходимости).

- Посмотреть таблицу с данными

^ Контроль за наличием информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий и присвоения номера реестровой записи, предусмотренные частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется финансовыми службами компаний Группы.

^ Согласно документу, размещенному на официальном сайте Минфина РФ и доступного по адресу https://minfin.gov.ru/ru/document/. В поисковой строке необходимо указать запрос «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» и использовать актуальный на момент принятия гарантии документ.

Приложение № 3 форма КП.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 форма согласия на ОПЛx

Форма согласия на обработку персональных данных

начало формы

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Приложение № 5 Форма гарантийного письмо на предоставление справки ЦСx

Приложение №5 к Уведомлению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников

начало формы

- Посмотреть таблицу с данными

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае признания нашей организации победителем в закупке [указать название закупки] мы [полное наименование организации - Участника закупки по учредительным документам] в лице [наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью] обязуемся представить Организатору закупки сведения о цепочке собственников, а также комплект подтверждающих документов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты признания нашей организации победителем закупки.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры закупки мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору закупки актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов.

Непредоставление нами указанных сведений и/или непредоставление нами указанных сведений в срок, указанный в Гарантийном письме, дает Организатору закупки право считать нас уклонившимся от заключения договора Победителем.

С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны.

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Приложение № 6 Анкетаx

Приложение №6

к Уведомлению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Анкета Участника закупки

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
    • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
    • Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    • В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 7 форма Согласия с проектом Договораx

Согласие с проектом Договора

Форма письма-согласия с проектом Договора

начало формы

Приложение №___ к коммерческому предложению
от «____»_____________ года №_______

Настоящим подтверждаем свое согласие со всеми условиями проекта договора, предусмотренным закупочной документацией.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению Письма согласия с проектом Договора

1. Участник закупки приводит номер и дату коммерческого предложения, приложением к которому является данная форма

Приложение № 8 Справка о цепочке собственников компанииx

Справка о цепочке собственников компании (форма 13)

Форма справки о цепочке собственников компании

начало формы

Справка о цепочке собственников компании [1]

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование и адрес Участника закупки: ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

(Пример заполнения формы)

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

Дата заполнения число / месяц / год

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «Ромашка» гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

ООО «Ромашка» настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). ООО «Ромашка» настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подпись уполномоченного лица организации

печать организации

• • Инструкции по заполнению
  • Форма изменению не подлежит. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников.
  • Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.
  • Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
  • В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку:
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
  • В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - предоставляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные документы и т.п.);
  • Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
  • В отношении Российских акционерных обществ:
  • Выписки из реестра акционеров (Полученную не ранее чем за один месяц до срока окончания приема заявок на участие в закупке);
  • Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
  • Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
  • В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций:
  • Документы об образовании юридического лица;
  • Справка (заверенная печатью организации) о создании организации;
  • Согласие на обработку персональных данных руководителя организации;
  • В отношении лиц-нерезидентов:
  • Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица;
  • Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше описанных документов.

Для участников закупочной процедуры - индивидуальных предпринимателей, обязательными для заполнения являются столбцы 2-7,12 Формы «Справки о цепочке собственников».

Для участников закупочной процедуры - физических лиц, обязательными для заполнения являются столбцы 2,6,7,12 Формы «Справки о цепочке собственников». ↑