Тендер - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ОРЕНБУРЖЬЕ" объявляет тендер: на поставку расходных материалов для печати газет для нужд филиалов ГУП «РИА «Оренбуржье» (калька, проявитель и прочее) №265667421

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_ЭА.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.02.2024 по 16.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ОБОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОЙ_(МАКСИМАЛЬНОЙ)_ЦЕНЫ_ДОГОВОРА. - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки.xx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для печати газет для нужд филиалов ГУП «РИА «Оренбуржье»

(калька, проявитель и прочее)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора.xx

ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_________

на поставку расходных материалов для печати газет

для нужд филиалов ГУП «РИА «Оренбуржье» (калька, проявитель и прочее)

г. Оренбург «___»____________ 2024 г.

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное агентство «Оренбуржье», в лице генерального директора Григорьевой Виолетты Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________, в лице ______________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг ГУП «РИА «Оренбуржье» (протокол подведения итогов электронного аукциона №____________________)) по результатам определения Поставщика путем проведения электронного аукциона заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку расходных материалов для печати газет для нужд филиалов ГУП «РИА «Оренбуржье» (калька, проявитель и прочее), (далее по тексту – «товар») в соответствии с условиями настоящего Договора, Описанием объекта закупки, Спецификацией (Приложения №1 и № 2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Место поставки Товара:

- «Новоорская газета» - Новоорский филиал▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Советская, 74.

- «Бузулукская типография» - Бузулукский филиал▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Бузулук, ул.О.Яроша,65;

- «Бугурусланская типография» - Бугурусланский филиал▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Бугуруслан, ул. Революционная,14.

- «Редакция газеты «Ясненский вестник» - Ясненский филиал,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Ясный, ул.Свердлова,5а

- «Редакция газеты «Причаганье» - Первомайский филиал▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская обл., Первомайский р-н, п.Первомайский, ул.Школьная,3

1.3. Срок поставки Товара: Отдельными партиями, с момента заключения по 31.12.2024 г. (включительно).

1.4. Условия поставки: в течение 20 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика. Заявка на поставку товара составляется по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору и направляется на электронный адрес Поставщика __________________. Поставщик обязан подтвердить получение заявки от Заказчика.

1.5. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить, указанный в п. 1.1 настоящего Договора Товар, в размере и сроки на условиях настоящего Договора.

1.6. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, на всей территории Российской Федерации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________________ (Сумма прописью) рублей __ копеек, __________________________, в т.ч. НДС ___ % _________(Сумма прописью) рублей __ копеек.

(В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, указывается: «НДС не облагается»).

2.2. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы, страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата производится на основании счета и после подписания Заказчиком товарной накладной, счета –фактуры или универсального передаточного документа, составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации., путем безналичного перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в Разделе 15 настоящего Договора, денежных средств, в течение 7 (семи) рабочих дней. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик. Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено.

В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Цена настоящего Договора, которая определена на весь срок исполнения настоящего Договора, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ и Разделом 8 настоящего Договора.

2.7. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

3.3. Товар должен быть поставлен в количестве, качестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар (имущество), и сведения о соответствии стандартам и нормам.

3.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товаров (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.).

При передаче Товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

Срок годности – 12 месяцев со дня поставки.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.2. Произвести возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 9 настоящего Договора;

4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать качество Товара, поставляемого Поставщиком;

4.2.2. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке поставленного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков. (Под недостатками при сдаче-приемке поставленного Товара следует понимать несоответствие качества и характеристик поставляемого Товара, требованиям, установленным в Договоре).

4.2.3. Проводить экспертизу Товара на соответствие качеству поставляемого Товара, требованиям, установленным в Договоре своими силами или к ее проведению привлечь экспертов или экспертные организации в течение срока действия Договора.

4.2.4. Осуществить выплату Поставщику сумму, уменьшенной на сумму пени и /или штрафов в порядке, предусмотренном в Разделе 7 настоящего Договора или удержать сумму неустойки из обеспечения исполнения Договора.

4.2.5. Требовать замены поставленного Товара, в случае если Товар оказался не новым, бывшим в употреблении, не упакованным, со следами повреждений.

4.2.6. В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода изготовителя Товара такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении дефектов.

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.8.Совершать иные действия, предусмотренные Договором.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Своевременно поставлять Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора, а также Описанием объекта закупки и Спецификацией (Приложения №1, №2 к настоящему Договору);

4.3.2. При поставке Товара предоставить Заказчику одновременно с Товаром всю необходимую документацию, в том числе документы, указанные в п. 5.2 настоящего Договора.

4.3.3. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 7 настоящего Договора в течение 10 (рабочих) дней.

4.3.4. Назначить лицо ответственное по вопросу поставки партии Товара. Ответственное лицо направляет в адрес Заказчика контактную информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней на адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.3.5. Самостоятельно принять оплату за поставленный Товар.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств;

4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Отгрузка Товара осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора.

5.2. Доставка Товара должна быть осуществлена в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, по заявке Заказчика в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора.

Вместе с Товаром Поставщиком передается Заказчику следующая документация на Товар:

- оригинал подписанной со стороны Поставщика товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД) согласно Приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 в 2-х экземплярах;

- оригинал подписанного Поставщиком счета в 1-м экземпляре;

- оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре (в случае применения Поставщиком НДС);

- документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром: принадлежности к Товару, а также относящиеся к ней документы (сертификат качества и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара, и в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.

5.3. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты получения документов, указанных в п. 5.2 настоящего Договора рассматривает и осуществляет приемку поставленного Товара на предмет соответствия объему, качеству, комплектности, компактности установленным в настоящем Договоре.

5.3.1. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет:

- заказным письмом с уведомлением, либо передает нарочно Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Товарной накладной, либо

- запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленного Товара, либо

- мотивированный отказ от принятия поставленного Товара, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

5.4. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно поставленного Товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного Товара.

5.5. Товар ненадлежащего качества, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Договором к его качеству, количеству, ассортименту (далее – некачественный Товар) считается не поставленным и не подлежит оплате.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия Товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.7. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные в результате отгрузки Поставщиком Заказчику некачественного Товара.

5.8. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит в день приемки Товара.

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик гарантирует:

– качество и надежность поставляемого Товара;

– надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

– полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.

6.3. На поставляемый Товар устанавливаются следующие гарантийные сроки, их продолжительность и порядок исчисления:

– гарантийный срок хранения – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 1 года с момента поставки Товара Заказчику.

– гарантийный срок эксплуатации – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 1 года с момента ввода продукции в эксплуатацию.

- гарантийный срок для Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12 или УПД).

6.4. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и Гражданским Кодексом Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного условиями Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 процента от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 7,5 процента от цены Договора.

7.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов Поставщик уплачивает штраф в размере 5 процента от цены Договора.

7.5. В случае прекращения (расторжения) договора поставки, либо не до поставки товара, предусмотренного настоящим Договором, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, и/или штраф в размере 10% от суммы заключенного договора.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:

– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;

– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;

– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

7.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить или расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим договором.

8.2. В случае не достижения соглашения об изменении условий Договора или о его расторжении, Договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии условиями, указанными в договоре.

8.4 Изменение условий договора (в том числе существенных), при его исполнении возможно по соглашению сторон, в том числе:

8.4.1. количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

8.4.2 сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки).

8.4.3 Изменить цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8.4.1. настоящего договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

8.4.4 требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

8.4.5. сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

2) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

3) поставка товара ненадлежащего качества с недостатками которые не могут быть устранены в приемлемой для заказчика срок.

4) Осуществление поставок некомплектных товаров, если поставщик получивший уведомление в установленный срок не выполнил требования о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

5) в случае просрочки поставки товара указанного в заявке Заказчика более чем на 10 дней.

6) неоднократные (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров указанных в заявке Заказчика;

7) введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

8) наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

9) выявленного существенного отступления Поставщика от Договора и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

10) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ

8.7. Решение об отказе от заключения или исполнения договора направляется Заказчиком Поставщику в день принятия этого решения

8.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% начальной (максимальной) цены договора.

9.1.1. Если начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

9.1.2. Если начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, указанном в пункте 9.1.1. Договора, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с пунктом 9.2. Договора, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении закупки, (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика).

9.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ или в реестре договоров, предусмотренном частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки (приглашении принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика).

9.3. Информация, предусмотренная пунктом 9.2. Договора, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании Заказчиком информации, предусмотренной указанным пунктом, недостоверной договор с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения договора.

9.4. Исполнение договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты МСП, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

9.5. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

В случае, если по каким-либо причинам гарантия прекратила свое действие, стала недействительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, а также в случае введения в отношении банка процедуры несостоятельности (банкротства), либо отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования предоставить Заказчику новую гарантию на тех же условиях. Текст гарантии и банк, которым будет выдана гарантия, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

9.6. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора - в течение пяти рабочих дней с момента опубликования протокола определения победителя закупки одновременно с подписанным договором.

9.7. Договор заключается только после предоставления Поставщиком указанного в настоящем Договоре обеспечения исполнения обязательств по Договору.

В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

9.8. В случае если надлежащее исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору обеспечивается внесением денежных средств, то Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного заявления Поставщика при условии полного выполнения им всех обязательств по Договору.

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

9.10. Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

9.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

9.12. Заказчик вправе уменьшить подлежащую оплате сумму за поставку Товара, либо размер предоставленных в обеспечение исполнений условий договора денежных средств на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки.

9.13. Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

9.15. Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

Банковские реквизиты:

Получатель: ГУП «РИА «Оренбуржье»

460009, г. Оренбург, пр-кт Братьев Коростелевых, д. 4

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5671

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделении № 8623

ПАО «Сбербанк России» г. Оренбург,

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указать «Обеспечение исполнения договора. Извещение №_____________________» (с точным наименованием предмета аукциона).

10 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дата или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.

11.2. Претензии Сторон, возникшие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации путем переговоров.

11.3. Срок досудебного урегулирования составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения письменного обращения (претензии) одной из Сторон. В случае, если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.

11.4. Споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).

12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен незамедлительно информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.

12.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.

12.4. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Договора, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Договору.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

13.2. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности или фактического местонахождения Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне письменно в пятидневный срок.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной или электронной форме и подписаны Сторонами, и являются неотъемлемой его частью.

13.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с его исполнением применяется законодательство Российской Федерации.

13.5. Срок действия настоящего Договора – с даты подписания его Сторонами по 31.12.2024 г., а в части оплаты – до полного выполнения обязательств.

13.6. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Договору третьим лицам.

13.7. Поставщик вправе привлечь к исполнению Договора соисполнителей (субподрядчиков), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями Договора.

13.8. Все изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью Договора.

13.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.10. К настоящему Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Спецификация поставляемого Товара (Приложение №2);

- Форма заявки на поставку товара (Приложение №3);

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ №_________ от «__» _______ 2024 г.

на поставку расходных материалов

для печати газет для нужд филиалов

ГУП «РИА «Оренбуржье» (калька, проявитель и прочее)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку расходных материалов для печати газет (калька, проявитель и прочее) для нужд филиалов ГУП «РИА «Оренбуржье»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ №_________ от «__» _______ 2024 г.

на поставку расходных материалов

для печати газет для нужд филиалов

ГУП «РИА «Оренбуржье» (калька, проявитель и прочее)»

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОМУ

ДОГОВОРУ №_________ от «__» _______ 2024 г.

на поставку расходных материалов

для печати газет для нужд филиалов

ГУП «РИА «Оренбуржье» (калька, проявитель и прочее)

Форма заявки на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на поставку товара

В целях реализации договора № ___ от «__» __________ 20___г. прошу поставить следующие виды товара:

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ОРЕНБУРЖЬЕ»

(ГУП «РИА «Оренбуржье)

- Посмотреть таблицу с данными

.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Объект закупки: на поставку расходных материалов для печати газет для нужд филиалов ГУП «РИА «Оренбуржье» (калька, проявитель и прочее)

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается

Приложение №1

Первая часть заявки

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах. входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует Первую часть заявки на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.
Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Участник закупки обязательно указывает (декларирует) наименования страны происхождения поставляемого товара.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.