Тендер - Имитаторы наркотических и взрывчатых веществ №265608649

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение+.docx
• ИмитаторыНМЦК+.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 Извещение о проведении электронного аукциона от 07.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000005

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, ул. Буденного, 48

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.48 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

При возникновении неисправности оборудования в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет произвести необходимый ремонт в течение 45 дней (при наличии на складе Поставщика деталей, подлежащих замене) с момента получения рекламации Государственного заказчика об обнаруженных неисправностях. В течение гарантийного срока эксплуатации на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта. Срок замены некачественного товара составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. При замене товара срок эксплуатации на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

Требования к гарантии производителя товара

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, и условиям аукционной документации и Контракта.

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок эксплуатации товара (без потери его свойств и технических характеристик) устанавливается в соответствии с гарантийным сроком эксплуатации установленного производителем товара, но не менее 12 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ИмитаторыНМЦК+

Проект контракта

1 Приложение №4 проект контракта+

Описание объекта закупки

1 +Приложение №1 описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 +Приложение №2 требования к содержанию и составу заявки

Дополнительная информация и документы

1 Извещение+

+Приложение_№1_описание_объекта_закупки

Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

1.

- Посмотреть таблицу с данными

2.

- Посмотреть таблицу с данными

3.

- Посмотреть таблицу с данными

4.

- Посмотреть таблицу с данными

5.

- Посмотреть таблицу с данными

6.

- Посмотреть таблицу с данными

7.

- Посмотреть таблицу с данными

8.

- Посмотреть таблицу с данными

9.

- Посмотреть таблицу с данными

10.

- Посмотреть таблицу с данными

Имитаторы веществ представляют собой сыпучие порошки, по своим запаховым свойствам соответствующие натуральным веществам и не представляющие опасности для здоровья людей и служебных собак в результате их использования.

В составе имитаторов запахов наркотических веществ отсутствуют натуральные наркотические вещества, входящие в список запрещённых к обороту веществ (Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»). Одорологические имитаторы наркотических веществ не обладают наркотической активностью и не токсичны для теплокровных.

Имитаторы веществ относятся к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»). Имитаторы относятся к отходам класса «А» и утилизируются как бытовой мусор.

В паспорте изделия (эксплуатационном документе) должна содержаться следующая информация:

наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя;

наименование и обозначение изделия; основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах изделия;

правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия;

срок годности;

гарантии изготовителя (поставщика) (в установленном законодательством порядке);

сведения о сертификации (при наличии);

юридический адрес изготовителя (поставщика) и/или продавца.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника

ФКУ ИК-5 ГУФСИН России

по Кемеровской области - Кузбассу

старший лейтенант внутренней службы

_________________К.А. Румянцев

«07» февраля 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

№ 02-02/24ИК

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ИМИТАТОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ НУЖД ФКУ ИК-5 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ.

Кемерово, 2024

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик:

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области – Кузбассу»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Буденного, д. 48

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Буденного, д. 48

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо заказчика: Черепанов Александр Сергеевич

контактные телефоны: +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о сроках, месте и порядке подачи заявок участников закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

Приложение №1- Описание объекта закупки

Приложение №2 – Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Приложение №3 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Приложение №4 – Проект государственного контракта

- Посмотреть таблицу с данными+Приложение_№2_требования_к_содержанию_и_составу_заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2 к извещению

- Посмотреть таблицу с данными

С целью применения специальных экономических мер Заказчик при осуществлении закупки руководствуется Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2022 г. № 937 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2571» (установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера).

Приложение_№4_проект_контракта+

Государственный контракт № _________

на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы

г. Кемерово «____»___________2024г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области – Кузбассу» (ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик,в лице______________, действующего на основании_____________, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________________________________, действующего на основании________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,руководствуясь ст.___ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № _______________ от_____________ заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику имитаторы

наркотических и взрывчатых веществ(далее – товар) - в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (Приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом) в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.

на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного Заказчика, условиям Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

и Государственным заказчиком структурированного документа о приемке товара, сформированного с использованием Единой информационной системе (далее – ЕИС).

по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3.Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

2.2.4.Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

2.2.5.В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.6.В соответствии с условиями Контракта в период гарантийного срока требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах и в настоящем Контракте.

2.2.7.Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.

в пункте 5.3. Контракта.

2.3.6. Передать платежные и иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта.

и сроки, предусмотренные разделом 6 Контракта.

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплаты, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

8 Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет_______ (_________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (если облагается) – ___________ (______________) рубля ___ копейки, и включает в себя стоимость товара, расходы по доставке товара до Государственного заказчика, все подлежащие уплате налоги и сборы, а такжедругие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в ведомости поставки (приложение №1).

3.2. Сумма настоящего контракта, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Ферации Государственным заказчиком.

за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных на 2024 год из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный вразделе15 Контракта.

3.5. Оплата товара, поставленного в адрес Государственного заказчика, производится по главе 320, раздел (подраздел) 0305, целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, вид расхода 244, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок. Поставщик вместе с товаром передает Государственному заказчику документы: счет-фактуру и товарную накладную либо универсально передаточный документ, декларации или сертификаты соответствия (или их копии), либо другие документы, подтверждающие качество поставленного товара.

в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде информационного письма, заверенного печатью Поставщика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Требования к качеству товара, его маркировке, упаковке, транспортировке

4.1.Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации и ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных и составных частей), выпущенным не ранее 2023 года, а также свободным от прав на него третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару данного рода.

В составе имитаторов запахов наркотических веществ отсутствуют натуральные наркотические вещества, входящие в список запрещённых к обороту веществ (Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»). Одорологические имитаторы наркотических веществ не обладают наркотической активностью и не токсичны для теплокровных.

Имитаторы веществ относятся к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»). Имитаторы относятся к отходам класса «А» и утилизируются как бытовой мусор.

4.2.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3.Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством, либо Товар должен иметь сертификат соответствия, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Товар подлежит обязательной сертификации. Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии, либо сертификатом соответствия, выданным по установленной форме. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ.

4.4.Транспортная упаковка товара должна обеспечивать его полную сохранность и защиту от любого вида повреждений в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

4.5.Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Грузополучателя. Транспорт должен соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен к перевозке товара (почищен, помыт).

4.6.Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Государственному заказчику путем доставки и отгрузки его Государственному заказчику в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1).

Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты передачи (поставки) товара Поставщик в письменной форме уведомляет Государственного заказчика по адресу, указанному в Ведомости поставки (приложение № 1), о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

5.2. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

- счет-фактуру и товарную накладную, либо универсальный передаточный документ, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, Государственного заказчика);

-документ, подтверждающий качество поставляемого товара,оформленный производителем в соответствии с требованияминормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

В случае если документы, указанные в пункте 5.2 Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным. Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом наличии товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют. Срок предоставления Поставщиком недостающих документов 20 (двадцать) календарных дней с момента получения акта Поставщиком.

5.4. Стороны по настоящему Государственному контракту используют электронный документооборот при приемке товара. При электронном документообороте по приемке товаров, сформированных с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее ЭДО) стороны используют квалифицированную электронную цифровую подпись (далее ЭЦП), что предполагает получение Сторонами сертификатов ключа проверки ЭЦП в аккредитованном удостоверяющем центре, в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронные документы, отправляемые Стороной по средствам ЭДО, подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик подписывает документ о приемке (составляется заказчиком в свободной письменной форме с учетом части 7 ст.94 Закона № 44-ФЗ), на основании которого Заказчик и Получатель подписывают документ о приемки товара, сформированный по средством ЭДО в единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС). Срок приемки товара Заказчиком не может превышать 20 рабочих дней. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

В день поставки Товара Получатель осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии сЗаконом № 44-ФЗ.

В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта Государственным заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ, проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Государственный заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

с указанием срока их устранения.

Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

от приемки такого Товара и составляет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).

В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Государственный заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Государственного заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения от Государственного заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с направлением соответствующих документов в ЕИС.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

5.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Получателю с момента подписания Сторонами товарной накладной поформе № ТОРГ-12 или УПД.

5.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Государственному заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

5.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

5.8. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, и условиям аукционной документации и Контракта.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации товара (без потери его свойств и технических характеристик) устанавливается в соответствии с гарантийным сроком эксплуатации установленного производителем товара, но не менее 12 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке.

6.3. При возникновении неисправности оборудования в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет произвести необходимый ремонт в течение 45 дней (при наличии на складе Поставщика деталей, подлежащих замене) с момента получения рекламации Государственного заказчика об обнаруженных неисправностях.

6.4. В течение гарантийного срока эксплуатации на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта. Срок замены некачественного товара составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6.5. При замене товара срок эксплуатации на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

6.6. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока эксплуатации товара оплачиваются за счет Поставщика.

7. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

7.1. В соответствии с пунктом 64.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» обеспечение исполнения, гарантийных обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

8. Ответственность Сторон

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

8.2.В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Товара, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

8.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

8.4.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

8.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается: 10 % цены Контракта, что составляет ____ (_______) рубля ___ копейка.

8.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9.что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10.Уплатапо Контракту.

8.11.В случае начисления Государственным заказчиком Поставщику штрафа, пени, Государственный заказчик направляет Поставщику требование оплатить штраф, пени с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 банковских дней со дня направления требования.

8.12.В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленныйГосударственным заказчиком срок не оплатил штраф, пени и (или) убытки,Государственный заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной штрафа, пени. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению штрафа, пени и (или) убытков в доход бюджета возлагается наГосударственногозаказчика.

8.13.Перечисление неустойки производитсяГосударственным заказчиком в доход бюджета за счет средств данного контракта, высвободившихся от уменьшения размера оплаты в соответствии с п.8.12 Контракта по реквизитам: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА России//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств).

8.14.Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.2. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.4. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.5. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное отделения первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

10.3.В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) количества товара, предусмотренного Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации от 28.11.2013 №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи

с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

10.4.При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.5.Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде информационного письма, заверенного печатью Поставщика, за исключением изменений, предусмотренных п. 13.3. Контракта.

10.6.Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда

или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.7.Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

10.7.1.Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

10.7.2.Неоднократного нарушения сроков поставки товара.

10.8. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае:

10.8.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки;

10.8.2. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.9. В случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Государственный заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

10.10. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.11.Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно, в случаях неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

10.12.В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.13.Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10.14. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается,

за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11. Порядок разрешения споров

и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии одной из сторон, является обязательным. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 7 (семи) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

13. Прочие условия

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Государственного заказчика и Поставщика.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде информационного письма, заверенного печатью Поставщика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями: Приложение

№ 1 к Государственному контракту - Ведомость поставки товара;

Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Государственного контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. Государственного контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. Государственного контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.5. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных пункте 14.1. настоящего Государственного контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Государственного контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

15. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты

Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту № ___________ от « ____» ___________ 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик –

Государственный заказчик – ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки поставки и адрес Государственного заказчика (место доставки).

Поставка товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания контракта до местонахождения Государственного заказчика (ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Кемерово, ул. Буденного, д. 48). Режим работы ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу: понедельник – пятница: с 8-30 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., обед - с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. (время местное (GMT+7)), суббота, воскресенье - выходной. Поставка осуществляется силами Поставщика.

Контактные телефоны Государственного заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-38-82

- Посмотреть таблицу с данными