Тендер - Набор моющих и чистящих средств №265571775

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект Контракта № _______

г. Заинск от « __ » ________ 2024г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» Заинского муниципального района Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Артюховой Оксаны Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________, действующего (-ей) на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № __________ от ______ 2024г.), Идентификационный код закупки плана графика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары, (далее – товар) для нужд Заказчика, а Заказчик в свою очередь осмотреть, принять и оплатить поставленный товар согласно акта приемки-сдачи товара (или товарно-транспортной накладной, счета или счет-фактуры).

1.2. Поставка товара производится в строгом соответствии со спецификацией (Приложение № 1). Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с заключением Контракта и является его неотъемлемой частью.

1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

1.5. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя (при необходимости), юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.6. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, г. Заинск, ул. Ленина, д. 26 а.

2. Сроки и условия поставки товара

2.1. Срок поставки товара: с момента заключения контракта.

2.2. Поставка товара осуществляется в соответствии с календарным планом (Приложение №2)

2.3. Срок действия Контракта: настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами, но не свыше 31 декабря 2024г.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет: ________ (________) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, включает стоимость оказанных услуг в полном объеме с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, стоимость иных расходов, которые Поставщик может понести при исполнении Контракта, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет средств Исполнителя, а также иные сборы и обязательные платежи.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий Контракта.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательственных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательственные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации суммы Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов суммы Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны обязаны уменьшить сумму Контракта исходя из цены единицы услуги.

3.6. Заказчик производит оплату за оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Услуг, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ.

3.7. Обязательства по оплате, возникшие из настоящего Контракта, считаются полностью исполненными в момент перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя за оказанные услуги.

3.8. Финансирование настоящего Контракта осуществляется под условием выделения средств на данный вид услуг – по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в зависимости и строго в рамках утвержденной сметы доходов и расходов на 2024 год.

3.9. Форма расчетов – платежное поручение (безналичный расчет, перечислением). Оплата осуществляется в российских рублях.

3.10. Источник финансирования: местный бюджет.

4. Права и обязанности Заказчика

Заказчик вправе:

4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

4.4. Принять товар, выполненные работы или оказанные услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

Заказчик обязан:

4.4. Принять товар и, при отсутствии претензий относительно качества, ассортимента и количества, подписать акты приемки товара, товарные (товарно-транспортные) накладные и передать по одному экземпляру Поставщику.

4.5. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Права и обязанности Поставщика

Поставщик вправе:

5.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком товарной накладной или акта приёма-передачи товара по настоящему Контракту.

5.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках настоящего Контракта.

Поставщик обязан:

5.4. Осуществить поставку товара надлежащего качества, в количестве, ассортименте и с характеристиками, указанными в спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту). Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку и подъем на этаж товара своими силами и за свой счет.

5.5. Согласовать с Заказчиком точное время поставки.

5.6. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.7. Передать Заказчику товарные (товарно-транспортные) накладные, счета-фактуры подписанные Поставщиком.

5.8. Предоставить сертификаты (декларации), обязательные для данных видов товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

5.9. Устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Заказчика от подписания акта приемки товара, и предоставить другой товар.

5.10. Обеспечить надлежащие условия хранения и транспортировки товара до момента его передачи Заказчику.

5.11. Обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Контракте. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности товара при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета.

5.12. По факту поставки товара предоставить счет-фактуру и накладную по отгруженной продукции по настоящему Контракту.

5.13 Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.14. Поставщик обязуется поставить товар в количестве, определенном условиями Контракта.

5.15. Несоответствие количества поставленного товара является недопоставкой.

5.16. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет немедленно, в течение дня поставки.

5.17. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

5.18. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.19. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

5.20. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Порядок приемки товара

6.1. Товар поставляется согласно спецификации настоящего Контракта (приложение № 1 к настоящему Контракту) транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика или силами третьих лиц за счет Поставщика. Поставщик осуществляет доставку и подъем на этаж товара за свой счет. При передаче товара Поставщик обязан передать Заказчику: копии действующих сертификатов (деклараций) о соответствии, заверенные надлежащим образом; удостоверения качества и безопасности; счет-фактуру и товарную (товарно-транспортную) накладную в двух экземплярах, подписанные со своей стороны.

6.2. Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку товара. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость товара. Упаковка товара должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха, деформации, механических повреждений, следов атмосферного воздействия, нарушений целостности упаковки, без признаков ненадлежащего хранения, вскрытия и вторичной переупаковки, должна обеспечивать полную сохранность товара при его погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении.

6.3. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, количества, ассортимента, отсутствия повреждений товара, о чем при приемке товара в акте приемки представителями сторон вносится соответствующая запись.

6.4. Хранение и перевозка товара должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасность.

6.5. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Заказчиком или приемочной комиссией (в случае ее назначения) Заказчика в составе, утвержденном распорядительными документами Заказчика в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта.

6.6. При приемке товара Заказчик может провести экспертизу результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия поставленного товара условиям настоящего Контракта.

6.7. При приемке товара Заказчик или приемочная комиссия обязана проверить, обеспечена ли его сохранность при перевозке, в частности проверить исправность упаковки, соответствие наименования товара и маркировки на упаковках данным, указанным в транспортных и сопроводительных документах, проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение товара от повреждения, проверить количество товара, четкость и полноту маркировки, соответствие маркировки требованиям Закона РФ от 07.02.1992 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) и иных норм и стандартов. Приемка товара осуществляется по транспортным и сопроводительным документам Поставщика.

6.8. Приемка по качеству, количеству, комплектности, сроку годности, ассортименту, маркировке, упаковке и т.п. поступившего товара осуществляется Заказчиком или приемочной комиссией при условии наличия всех необходимых сопроводительных документов.

6.9. Приемка товара по количеству производится Заказчиком или приемочной комиссией по количеству единиц товара путем пересчета всех единиц товара. При этом осматривается наличие или отсутствие внешних повреждений, наличие или отсутствие маркировки товара.

6.10. Приемка товара оформляется товарной (товарно-транспортной) накладной и актом приемки товара. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной (товарно-транспортной) накладной свидетельствует только об отпуске поставленного товара Поставщиком. Основанием для расчета Заказчика за поставленный товар является акт приемки товара, в котором не содержится замечаний Заказчика по количеству, ассортименту и качеству поставленного товара.

6.11. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

6.11.1. В присутствии Заказчика или приемочной комиссии, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 6.10.), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних повреждений.

6.11.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в товарной (товарно-транспортной) накладной. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в товарной (товарно-транспортной) накладной, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар.

6.11.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Контракта Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

6.11.4. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в товарной (товарно-транспортной) накладной и спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара.

6.11.5. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по отгрузочной разнарядке.

6.11.6. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 6.11.8. Контракта.

6.11.7. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

6.11.8. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре, маркировке и упаковке, а также, в случае обнаружения Заказчиком после приемки товара недостатков товара, которые было невозможно обнаружить при его приемке, Заказчик уведомляет об этом Поставщика (любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение Поставщиком уведомления: нарочным, посредством факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением о вручении и др.) и предлагает ему направить своих уполномоченных представителей в адрес Заказчика для составления двустороннего акта. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику для составления двустороннего акта в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после получения Поставщиком уведомления Заказчика. Уполномоченный представитель иногороднего Поставщика обязан прибыть к Заказчику для составления двустороннего акта в срок не позднее двух дней (включая время, необходимое для проезда) после получения Поставщиком уведомления Заказчика. В случае неявки уполномоченных представителей Поставщика для составления двустороннего акта, а также в случае, если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписать указанный акт, комиссия Заказчика вправе зафиксировать выявленные недостатки товара самостоятельно составленным в одностороннем порядке актом. После составления такого акта Поставщику направляется уведомление с требованием о замене товара с недостатками (любым доступным способом, позволяющим подтвердить его получение Поставщиком: нарочным, посредством факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением о вручении и др.). Поставщик обязан за свой счет без дополнительных расходов со стороны Заказчика осуществить замену товара с недостатками на аналогичный товар надлежащего качества, соответствующий условиям настоящего Контракта, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня составления двустороннего акта или с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика (в случае неявки уполномоченных представителей Поставщика для составления двустороннего акта или отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания двустороннего акта).

6.11.9. Акт о несоответствии по качеству, количеству, комплектности, сроку годности, ассортименту, маркировке, упаковки и т.д. поступившего товара условиям настоящего Контракта, подписывается лицами, осуществляющими приемку, не требует дополнительного заверения и является основанием для предъявления претензий.

6.11.10. Поставщик в установленный в уведомлении (п. 6.11.8) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара.

6.12. В случае проведения экспертизы по результатам исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракта Заказчик составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Поставщиком по Контракту. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика относительно количества, ассортимента и качества поставленного товара всеми членами приемочной комиссии подписывается акт приемки товара. В случае выявления при приемке несоответствия поставленного товара по количеству, ассортименту и/или качеству условиям Контракта Поставщику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приемки товара.

6.13. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки товара Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения.

6.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

6.15. Ответственным за принятие товара со стороны Заказчика является назначенное ответственное лицо или приемочная комиссия Заказчика, которые несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.

6.16. Если поставленный товар окажется некачественным или не соответствующим условиям Контракта, а также, если Поставщик откажется за свой счет заменить такой товар новым, Заказчик вправе отказаться от оплаты некачественного или не соответствующего условиям Контракта товара и требовать от Поставщика в установленном порядке возмещения понесенных Заказчиком убытков.

6.17. Все расходы, связанные с возвратом или заменой товара осуществляются за счет Поставщика.

6.18. Право собственности на товар Заказчику переходит по настоящему Контракту с момента подписания сторонами счета-фактуры и товарной накладной.

7. Качество товара и гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в Руководстве по его эксплуатации и исчисляется с момента подписания Сторонами документов о приемке товара.

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

Гарантийный срок распространяется на монтаж Товара (в случае, если условиями Контракта предусмотрен монтаж Товара).

7.2. Гарантия по выбору Заказчика включает в себя ремонт, замену дефектных частей, либо полную замену Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Гарантия утрачивает силу, если Товар был изменен третьими лицами или путем установки на нем деталей чужеродного происхождения, а возникший дефект имеет причинно-следственную связь с таким изменением. Кроме того, гарантия утрачивает силу, если Заказчик не соблюдает предписания по обращению с Товаром (руководство (инструкцию) по эксплуатации), использует Товар не по обычному назначению.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

7.5. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и Заказу-спецификации.

7.6. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

7.7. Товар на гарантийный ремонт вывозится от Заказчика силами Поставщика в срок не более двух рабочих дней со дня получения от Заказчика заявки в любой форме.

7.8. В случае, если ремонт Товара превышает 4 дня, Поставщик предоставляет Заказчику аналогичный товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.

8.Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Порядок определения в Контракте размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренного Контрактом, устанавливается Постановлением Правительства от 30.08.2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

8.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнителем вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства от 30.08.2017 г. № 1042.

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), с обязательным уведомлением Исполнителя о таком удержании.

8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения объекта, материалов или оборудования несёт Поставщик.

8.10. Если Поставщик привлек к исполнению Контракта третьих лиц, он несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием привлеченного лица.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём оказанных товара, фактически сданных Поставщиком Заказчику.

9.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, товара для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 10.6 Контракта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, расторжение проводится в порядке, определенном частью 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

9.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.5. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по Контракту, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также других независящих от сторон чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении Контракта, срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

11. Разрешение споров

11.1 Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Контракта, или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде РТ в установленном законом порядке.

11.3. До предъявления иска в Арбитражный суд РТ обязательно заявление претензии виновной стороне, которая подлежит рассмотрению в течение 10 дней.

12. Особые условия

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2023 года, а в части возмещения убытков, выплаты неустойки – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и для ТОДК МФ РТ в Заинском муниципальном районе и г. Заинске.

12.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), которого являются улучшенными по сравнению с качеством соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанным в Контракте.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

12.5. Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации суммы Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов суммы Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны обязаны уменьшить сумму Контракта исходя из цены единицы услуги.

12.6. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

12.7. Превышение Исполнителем объемов, стоимости работ, лимита финансирования оплачивается им за свой счет.

12.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением предусмотренных гражданским законодательством случаев правопреемства, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.9. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса, банковских реквизитов или контактных телефонов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения.

12.10. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.11. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение № 1 «Спецификация»;

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № _____

от « __ » _________ 2024 г.

(является неотъемлемой частью контракта)

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

_______________________ О.М. Артюхова __________________ /______________

М.П. М.П.