Тендер - Солита, чистящее средство от накипи и ржавчины, 1л №265566605

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 Извещение Форма аутентификации
- Посмотреть таблицу с данными




Добавление (авторизация) новой ЭП/ нового пользователя договор_2024_солита ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор розничной купли-продажи № 1

с. Лубяны «___ » ________ 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный (подростковый) клуб «Атлант»., именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Низамеевой Минзалифы Ахтямзяновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________ действующего на основании _____________ , с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон 44-ФЗ) заключили настоящий договор по результатам Биржевой площадки (bp.zakazrf.ru) о ниже следующем:

Предмет договора
1.1.«Поставщик» продает, а «Покупатель» принимает и оплачивает солита для чистки унитазов в соответствии со спецификацией (приложение № 1), в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.
1.2.Ассортимент, количество, цена товаров и реквизиты грузополучателя, сроки поставки согласовываются сторонами письменно (по телефаксу, телеграммой, письмом). Результаты согласования отражаются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Качество товара
2.1.Качество и комплектность товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов или ТУ на данный вид товара и подтверждаться паспортом качества завода-изготовителя, качественным Удостоверением, сертификатом соответствия и другими необходимыми документами.
2.2.Гарантийный срок составляет срок, указанный в техническом описании.
2.3.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, а также предохранять от атмосферных воздействий. Тара безвозвратная.
2.4.На всех упаковках должна быть нанесена вся необходимая информация для удобства идентификации и проверки товара.

Цена и порядок расчёта
3.1.Стоимость и количество товара соответствует предъявленному счету
3.2.Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон.
3.3.«Заказчик» производит оплату по стоимости Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» по факту доставки товара.
3.4.Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет средств Кукморского муниципального района.

Условия продажи и порядок приемки-сдачи товара
4.1. «Поставщик» осуществляет доставку товара в течение 7-10 дней с момента предоставления заявки на поставку товара «Заказчикам».
4.2. Право собственности у «Заказчика» на товар возникает с момента его передачи, определяемой датой счета-фактуры, накладной, приема - сдаточного акта или иного документа с подписью и печатью «Заказчика» и «Поставщика».
4.3. «Поставщик» обязан предоставить «Заказчику» все необходимые документы в течение 7 дней с даты доставки товара.
4.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.

Ответственность сторон
5.1.Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.2.В случае продажи, недопоставки или поставки товара ненадлежащего качества «Покупатель» вправе предъявить «Поставщику» требования, предусмотренные п.1 ст.466 и п.2 ст. 475 ГК РФ соответственно. Требования, связанные с недостатками товара «Заказчик» вправе предъявить при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока
5.3.Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора путем переговоров и консультаций с соблюдением претензионного урегулирования в течение 10 календарных дней с даты получения претензии.
5.4.Если стороны не урегулируют между собой возникший спор, то он подлежит разрешению в Арбитражном Суде Республики Татарстан.

Форс – мажор
6.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переговоров, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору. Или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2.Обе Стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
6.3.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

Прочие условия

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до

« 30 »июня 2024 г., за исключением обязательств, не исполненных Сторонами к указанному сроку.

7.2.Срок действия договора может быть продлен по согласованию сторон путем составления дополнительного письменного соглашения.

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4.Недействительность какого-либо из условий настоящего Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом.

7.5.Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне.

7.6.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления, сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

7.7.Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

7.8.Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.Перечень приложений к Договору

8.1. Приложение №1 Спецификация (техническая часть).

9. Адреса и платёжные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _ от «__»_______2024 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Поставщик Заказчик

________________ ________________

__________________ __________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПротокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными