Тендер - Закупка лакокрасочных изделий №265440603

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Карточка_ООО_ГУСАР_02.08.23[2].pdf
• Форма_Договора_Гусар-Покупатель[2].docx
• форма_ТКП__ЭТП[2].xlsx

- Посмотреть таблицу с данными Договор поставки материально-технических ресурсов № Г-____ - Посмотреть таблицу с данными

____________________ «___________» (___________ «____________»), в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Гусевский арматурный завод «Гусар» (ООО «Гусар»), в лице Генерального директора Шкандина Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора и Приложений, а Покупатель принять и своевременно оплатить Товар.

1.2. Номенклатуру, стоимость, сроки, способ и условия поставки Товара Стороны устанавливают в Спецификациях, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему Договору (Приложение № 1).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации ГОСТов, ТУ, нормативно-технической и иной документации принятой для данного вида Товара, а также параметрам, указанным в согласованных Сторонами настоящего Договора Спецификациях, и удостоверяться установленными действующим законодательством РФ документами, в том числе сертификатом качества завода изготовителя, сертификатом соответствия, предоставляемыми на каждое наименование каждой партии Товара.

2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3. Подписывая Приложение (спецификации) и дополнения к нему Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических требованиях, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.

2.4. В случае выявления Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в технических требованиях, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки.

2.5. В случае, если в соответствующем Приложении (спецификации) согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной форме в установленном Договором порядке.

2.6. Поставщик обязуется поставить новый Товар, не бывший в употреблении (ранее не находившиеся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшиеся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателю в связи с Товаром, приобретенным от Поставщика, третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

2.7. Товары, на которые установлены сроки годности, Поставщик обязан передать Покупателю с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности.

2.8. Покупатель, которому поставлены Товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования:

- о замене некачественного Товара на Товар соответствующего качества;

- о соразмерном уменьшении покупной цены;

- о безвозмездном устранении недостатков Товара в приемлемый для Покупателя срок;

- о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных Товаров, без промедления заменит поставленные Товары Товарами надлежащего качества.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

2.9. Покупатель, если ему поставлен Товар с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования:

- о соразмерном уменьшении покупной цены;

- о доукомплектовании Товара в приемлемый для Покупателя срок,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных Товаров, без промедления доукомплектует Товары либо заменит их комплектными Товарами.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

2.10. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные/ некачественно поставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление расходов Покупателя на приобретение Товаров у других лиц в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков Товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.

2.11. На Товар может быть установлен Гарантийный срок, который гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок, условия гарантии на поставляемый по настоящему Договору Товар, устанавливаются заводом-изготовителем и указываются в паспорте (сертификате) качества, технических условиях на изготовление Товара, технических проектах, либо в Спецификациях и в Приложениях к настоящему Договору. Если иной гарантийный срок не установлен в Спецификациях, его продолжительность составляет 24 месяца с даты поставки Товара.

Гарантия качества Товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

3. ТАРА И УПАКОВКА

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать покупателю Товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

3.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.

Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве способом, исключающим порчу Товара при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути.

3.4. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки (с учетом возможной многократной перевалки в пути) и хранения в течение гарантийного срока на Товар. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Поставщик, Покупатель, Заказчик, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель, контактный телефон Поставщика, № и дата Договора, № и дата Приложения (спецификации), № заказа, № места, количество мест, Вес брутто, Вес нетто, наименование Товара согласно Приложению(спецификации), комплектовочной ведомости и накладной ТОРГ-12, особые отметки.

Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Товара(ов).

В случае если это указано в соответствующем Приложении (спецификации) на поставку конкретного Товара Поставщик обязуется помимо указанных выше требований выполнить дополнительные требования к упаковке и маркировке.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА.

4.1. Товар поставляется Покупателю партиями в течение срока действия настоящего Договора.

Периодичность поставок, количество и ассортимент каждой партии Товаров конкретизируются и уточняются Сторонами путем подачи заказов Поставщику. Заказы должны быть сделаны в письменной форме (Приложение № 2).

4.2. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты отгрузки. В письменном извещении указываются: количество, номенклатура подготовленного к отгрузке Товара, намеченный срок отгрузки. В случае получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке в срок, составляющий менее 10 (десяти) календарных дней до согласованной даты поставки, то отгрузка Товара Поставщиком может быть осуществлена только при получении от Покупателя в течение двух рабочих дней письменного подтверждения принятия Товара от Поставщика. В случае не предоставления Покупателем Поставщику соответствующего подтверждения принятия Товара в установленный срок, поставка товара считается подтвержденной Покупателем по умолчанию.

4.3. Приемка-сдача Товара осуществляется в пункте поставки.

4.4. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем в отношении:

количества - в соответствии с количеством, указанным в транспортных накладных квитанциях и иных, сопровождающих Товар, документах, в десятидневный срок с момента поставки Товара на склад Покупателя;

качества - в соответствии с сертификатом качества (паспортом), а также параметрами, указанными в согласованных Сторонами Спецификациях, в десятидневный срок с момента поставки Товара на склад Покупателя.

Претензии по скрытым недостаткам поставленного Товара предъявляются Покупателем не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их обнаружения. Покупатель обязан в случае обнаружения скрытых недостатков вызвать Представителя Поставщика для участия в составлении Акта о скрытых недостатках.

4.5. Приемка Товара по количеству и качеству проводится в порядке и в сроки, предусмотренные Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству» (П-6), и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству» (П-7) в части, не противоречащей ГК РФ, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора

В случае выявления недостачи и несоответствий поступившего Товара по качеству (комплектности), а также при приемке Товара по количеству и качеству (комплектности), составляются акты, предусмотренные Инструкциями П-6 и П-7, оформляются по Унифицированным формам № ТОРГ-1, № ТОРГ-2 и № ТОРГ-3 утвержденным Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 и являются доказательством надлежащей приемки Товара по количеству и качеству (комплектности).

4.6. Покупатель обязан о выявленных несоответствиях или недостатках Товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика. При этом, если Поставщик в письменной форме подтвердит факт недостачи и/или несоответствий Товара, поставленного в адрес Покупателя, то акты, предусмотренные п. 4.5. настоящего Договора могут не составляться. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки/несоответствия Товара в срок, установленный по соглашению Сторон.

4.7. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие Товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

4.8. Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или монтаж и/или эксплуатацию и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или иные действия в отношении Товара, и перечень которых установлен в разделе 6 Договора, а также в соответствующих Приложениях к Договору.

4.9. В случае выявления отсутствия указанных документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 5 дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

4.10. В случае, если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право в соответствии со ст.464 ГК РФ отказаться от Товара.

4.11. Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными.

4.12. В случае помещения Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Товар не переходит к Покупателю в момент, предусмотренный Договором или соответствующим Приложением (спецификацией). В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю с даты предоставления всех документов, предусмотренных Договором и/или соответствующим Приложением либо с даты приемки Товара, если Покупатель воспользуется правом осуществить приемку Товара до получения указанных документов, и поместить Товар на ответственное хранение.

4.13. Возмещение Поставщиком расходов Покупателя, понесенных в связи с принятием Товара на ответственное хранение, не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Товара.

4.14. Копии документов, перечень которых установлен в раздел 6 Договора, должны быть направлены Покупателю до момента отгрузки посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.

4.15. Обязательство Поставщика по поставке Товара (дата поставки) считается выполненным, а переход права собственности в отношении него переходит к Покупателю:

4.15.1. При выборке Товара со склада Поставщика (самовывоз) в момент передачи Товара уполномоченному представителю Покупателю (Грузополучателю), определяемый подписанием сторонами транспортной накладной, товарно-транспортной накладной.

4.15.2 При поставке Товара через перевозчика (транспортную организацию) в момент передачи Товара первому перевозчику в пункте отправления, определяемый подписанием Сторонами транспортной накладной, товарно-транспортной накладной, экспедиторской расписке, ж/д накладной (ином документе, подтверждающем принятие Товара к перевозке).

4.15.3. При поставке Товара в адрес Покупателя силами и средствами Поставщика в момент передачи товара уполномоченному представителю Покупателя, определяемый датой подписания Товарной накладной (УПД).

4.16. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара. В случае неполучения письменного согласия Покупателя, досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору:

- отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора);

- отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение;

- принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.

4.17. В случае, если Покупателем принято решение отказаться от приемки Товара, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя до момента наступления срока поставки, такой Товар помещается Покупателем на хранение с даты поставки Товара до даты наступления срока поставки Товара. Максимальный срок хранения - до даты наступления срока поставки (периода поставки). При этом Покупатель отвечает за сохранность такого Товара как хранитель, а Поставщик обязуется возместить Покупателю неустойку, предусмотренную п.8.6 настоящего Договора.

4.18. После наступления срока поставки Покупатель осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями Договора.

4.19. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 5 рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара (далее – акт совместной приемки).

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по телеграфу (факсу), электронной почте, и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара на ответственное хранение).

Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по телеграфу (факсу) или электронной почте о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара. В случае представитель не приедет в согласованный Сторонами срок, то Покупатель вправе составить односторонний Акт о выявленных недостатках Товара.

Срок устранения несоответствий Товара устанавливается по соглашению Сторон.

Если Покупатель незамедлительно письменно уведомил Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товаров и Поставщик в письменной форме подтвердит факт недостачи и/или несоответствий Товара, поставленного в адрес Покупателя, то уведомление о вызове представителя Поставщику не направляется, акты совместной приемки не составляются. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки/несоответствия Товара в срок, установленный по соглашению Сторон.

В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки Товара и/или от исполнения Договора (полностью или в части), по которому произведена оплата Покупателем, Поставщик обязуется в течение 5 (пять) банковских дней с момента предъявления Покупателем претензии Поставщику, возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за Товар. В случае нарушения срока возвращения платежа Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

4.20. В случае обнаружения дефектов (несоответствий) в поставленном Товаре, возврат и замена Товара с дефектами, возникшими по вине Поставщика, производятся за его счет в порядке и сроки, согласованные с Покупателем, с возмещением последнему всех понесенных убытков в полном объеме.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена, стоимость и порядок оплаты Товара определяются Приложениями (спецификациями) к настоящему Договору.

Общая стоимость Товара (цена Договора) исчисляется в рублях и определяется как стоимость всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.

Если иное не установлено в Спецификации, цена Товара при организации доставки включает в себя все расходы по его отгрузке и доставке до Покупателя / Грузополучателя.

5.2. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по ценам, ранее согласованным сторонами в соответствующем Приложении и/или рассчитанной в соответствии с Приложением (спецификацией).

- Посмотреть таблицу с данными

6.5. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

6.6. В случае предоставления документов, указанных в параграфе 6 настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу и/или электронной почте.

6.7. При оформлении товарных накладных (ТОРГ-12) в графе «Основание» необходимо указывать номер Договора, номер Приложения (спецификации), номер Заказа Поставщику. В случае отсутствия в товарной накладной ссылки на Договор, номера Приложения (спецификации) и номера Заказа Поставщику, в соответствии с которыми выполняется поставка, Товар по настоящему Договору считается не поставленным до момента предоставления исправленной товарной накладной с указанием основания – № и даты Договора, номера Приложения (спецификации) и номера Заказа Поставщику.

6.8. При получении оплаты в счет предстоящих поставок Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней со дня получения предварительной оплаты на расчетный счет выставить авансовый счет-фактуру Покупателю. Поставщик обязан передать авансовый счет-фактуру через электронные средства связи, оригинал направить заказным письмом или передать лично.

Во избежание споров с Налоговыми органами, при выставлении счетов-фактур в адрес Покупателя, Поставщик обязан заполнять все ее обязательные реквизиты (п.5 ст. 169 НК РФ).

6.9. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

6.10. При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения копий и/или оригиналов счетов-фактур направляет уведомление на электронный адрес Поставщика о данном факте с описанием выявленных нарушений.

6.11. В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документов (наименование номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будут направляться в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара, либо с даты получения счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.

Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомлений о несоответствии рассматривает их и направляет исправленные документы, либо направляет ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.

7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с настоящим договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости не своевременно поставленного и (или) не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости несвоевременно поставленного и (или) не поставленного в срок Товара.

8.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

8.4. В случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования, установленных пунктом 4.19 настоящего Договора и Приложением (спецификацией), Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости указанного Товара за каждый день просрочки.

8.5. В случае передачи Поставщиком Товара ненадлежащего качества и/или Товара некомплектного и/или несобранного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара), подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара в соответствии с условиями Договора и (или) приложений к нему, либо иным образом, установленным Сторонами в настоящем договоре, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости указанного Товара.8.6. В случае помещения Товара на ответственное хранение по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения продукции на складе Покупателя.

8.7. В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с получением и возвратом заменяемого/возвращаемого Товара, включая, но не ограничиваясь, следующим: расходы, связанные с получением Товара от перевозчика, с организацией процесса приемки (проверки) Товара, проведения входного (в т.ч. лабораторного) контроля, с вызовом представителей Поставщика и/или привлечением незаинтересованных лиц, с погрузочно-разгрузочными работами, с хранением до момента возврата Поставщику, с отправкой в адрес Поставщика или указанных им лиц, с транспортировкой и т.д.

8.8. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, предусмотренных п.4.8, п. 6.1, п.6.8. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от совокупной стоимости товара, документы на который не были представлены, за каждый день просрочки.

8.9. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 10 дней с момента получения уведомления Поставщика.

В случае направления Покупателем письменного уведомления о своем согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик, по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости Товара, указанного в уведомлении Поставщика об отказе от исполнения обязательства, либо (на усмотрение Покупателя), возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара в течение 20 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.

Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной пунктом 8.2 Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Товара производится до даты расторжения Договора, т.е. даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

8.10. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за Товар.

8.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Поставщика от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные Покупателем вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.

9.ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

9.1. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора.

9.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:

9.2.1. - при неоднократной (не менее двух раз) поставки ему Товара ненадлежащего качества. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с расторжением договора; или

9.2.2. - если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 10 (Десяти) календарных дней; или

9.2.3. - непредставления Поставщиком документов согласно п.4.8., 6.1. настоящего Договора; или

9.2.4. - нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленных настоящим Договором или соглашением Сторон;

9.2.5. - в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

9.3. Покупатель имеет право отказаться от Товара/части Товара, либо досрочно расторгнуть Договор, при условии уведомления об этом не позднее 30 дней до предполагаемой даты поставки Товара. При этом Покупатель обязан возместить Поставщику документально-подтвержденные расходы, вызванные данным отказом.

9.4. Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления соответствующей Стороной, если в уведомлении не указана более поздняя дата.

9.5. Если вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, и (или) расторжение договора по вине Поставщика, привело к убыткам Покупателя, Поставщик обязан их возместить Покупателю в полном объеме.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Сторонами устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения соответствующей Стороной.

10.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора ежеквартально предоставлять Покупателю декларации по налогу на добавленную стоимость, с отметкой налогового органа о приеме, в срок не позднее месяца после предоставления их в налоговый орган. При этом Поставщик гарантирует Покупателю возмещение убытков, в размере доначисленного Покупателю налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафов, в связи с квалификацией налоговым органом затрат по настоящему договору в качестве неправомерно включенных в состав расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль по причине выявления признаков недобросовестного налогоплательщика в деятельности Поставщика по настоящему договору и (или) налоговым органом будет признано, что Покупатель не проявил должной осмотрительности при выборе в качестве контрагента Поставщика и (или) налоговым органом установлена взаимозависимость (аффилированность) между Поставщиком и Покупателем.

Поставщик гарантирует возмещение убытков Покупателю, возникших в результате отказа налогового органа в вычете (возмещении) заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком по настоящему договору. В размере не принятой к вычету (возмещению), в результате отказа налогового органа, суммы НДС.

Возмещение убытков производится Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Покупателя соответствующего письменного требования (претензии) на основании счета, с приложением к нему расчета убытков, с также копии решения налогового органа об исключении из расходов по налогу на прибыль сумм расходов по настоящему договору и (или) об отказе (полностью или частично) в вычете (возмещении) заявленных сумм НДС.

12.2. При изменении статуса в качестве плательщика НДС Поставщик обязан поставить Покупателя в известность в течение 10 (десяти) дней после получения либо отмены освобождения от уплаты НДС. За несвоевременное сообщение либо не сообщение об изменении статуса налогоплательщика НДС Поставщик несет ответственность в сумме, понесенных Покупателем убытков.

12.3. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными. Стороны обязуются не разглашать условия Договора, как в течение срока его действия, так и в последующие 5 (пять) лет с момента прекращения его действия.

Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора сведения за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон, или которые не могут быть отнесены к конфиденциальным в соответствии с действующим законодательством РФ.

В течение срока действия режима конфиденциальности Сторона, причинившая ущерб другой Стороне путем разглашения конфиденциальной информации, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям и затратам.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с предоставлением в суд, иной компетентный орган или организацию конфиденциальных сведений, если обязанность по предоставлению таких сведений предусмотрена законодательством РФ.

12.4. Стороны дают обоюдные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения:

• на момент заключения Договора, а также в течение года до его заключения в отношении Сторон не инициировались процедуры ликвидации или несостоятельности (банкротства);

• своевременные расчеты в рамках настоящего Договора не приведут к невозможности удовлетворить требования иных контрагентов;

• на момент заключения настоящего договора размер денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей в совокупности не превышают балансовой стоимости имущества Сторон;

• отсутствуют упоминания о Сторонах в Реестрах недобросовестных контрагентов;

• настоящий Договор заключен при соблюдении Сторонами всех необходимых внутрикорпоративных процедур одобрения сделки;

• лица, подписывающие настоящий Договор, Спецификации, дополнительные соглашения и иные приложения к нему, а также первичную документацию, надлежащим образом уполномочены на подписание таких документов;

• ни одна из Сторон не находится в состоянии корпоративного конфликта.

Каждой Стороне известно, что другая Сторона при заключении и исполнении договора будет полагаться на вышеуказанные обстоятельства как на имеющие для соответствующей стороны существенное значение.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года, а в части исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору — до полного исполнения таких обязательств. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора по окончании срока его действия, то Договор считается заключенным на неопределенный срок.

12.7. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а равно как и Договора в целом, третьим лицам допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

12.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.9. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем:

- почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре;

- факсимильной связи по номеру, указанному в настоящем Договоре;

- электронной связи по адресу, указанному в настоящем Договоре.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

12.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Перечень Приложений к настоящему Договору:

- Приложение № 1 Спецификация (форма)

- Приложение № 2 - Форма заказа.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

601506, Россия, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 57

(49241) 3.27.88, 3.27.80, 3.44.05, 3.44.06 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть І www.gusarm.ru

Заказ поставщику № от

Поставщик:

Комментарий:

№

Товары (работы, услуги)

Ед.

Количество

Примечание

1

2

3

(ф.и.о. расшифровка подписи)

Руководитель подразделения:

(ф.и.о. расшифровка подписи)

Исполнитель:

(ф.и.о. расшифровка подписи)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

________________________

ООО «Гусар»

__________________________________

Генеральный директор

______________________ /________________/

_____________________ И.А. Шкандин