Тендер - Поставка хозяйственных товаров №265421649

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):630034, г. Новосибирск, ул. Березовая, 17 Проект_договора Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Договор №

г. Новосибирск « __ » февраля 2024г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 44 «Мозаика» (МАДОУ д/с № 44 «Мозаика»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Барсуковой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________в лице ______________________________ действующего на основании __________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц», ст.46 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ д/с № 44 «Мозаика», способом закупки у единственного поставщика заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Заказчик принимать и оплачивать Товары (именуемые в дальнейшем Товар), поставляемые на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Ассортимент, наименование и количество Товара указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. Условия поставки

2.1. Товар поставляется по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.

2.2. Условия поставки товара: Дата и время поставки товара согласовывается с Заказчиком. В случае просрочки в поставке товара составляется акт, подписываемый представителем Заказчика, являющийся основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных настоящим договором.

Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика в соответствии заявками и со Спецификацией (Приложение № 1).

2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 2-х рабочих дней.

2.4. Приемка товаров по количеству и качеству производится согласно акту приема-передачи, накладными на переданный товар.

2.5. Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Заказчика и Поставщиком счета, товарных накладных (либо универсального передаточного документа) и акта приема-передачи на поставляемый товар.

3. Порядок приемки

3.1. Товары считаются поставленными после подписания сторонами следующих документов:

- товарных накладных (либо универсального передаточного документа);

3.2. В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.

При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель Заказчика обязан:

• приостановитьприемку; обеспечить сохранностьтовара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однороднымтоваром;
• вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов с момента обнаружения отклонений.

В случае, когда Поставщик и Заказчик находятся в одном городе, представитель Поставщика должен явиться не позднее следующего дня послеполучения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. В том случае, если Поставщик иногородний, его представитель должен прибыть наприемку не позднее одного календарного дня послеполучения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия вприемке товара у Заказчика.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.3. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации, декларацию о соответствии или иные документы в соответствии с действующим законодательством.

Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика. Замена бракованных товаров производится в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.

4. Цена договора

4.1. Цена договора, помимо стоимости товара являющегося предметом договора, включает в себя также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, упаковкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением данного договора.

4.2. Цена договора составляет: _______ (________________________________) рубля __ копеек, в т.ч. НДС (либо без НДС)

Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.

4.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

4.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.

4.5. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

4.6. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Оплата производится по факту поставки товара на основании предъявленных товарных накладных (или универсального передаточного документа), актов приема-передачи, подписанных сторонами, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Итоговый срок оплаты составляет не более 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами актов приема-передачи товара, поставленного в полном объеме.

5.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

5.3. Источником финансирования исполнения договора является бюджет города Новосибирска на 2024 год.

6. Срок исполнения договора

6.1. Товар поставляется по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.

Сроки поставки: с момента заключения договора до 31.12.2024 г. Дата и время поставки товара согласовывается с Заказчиком.

Адрес поставки:630034, г. Новосибирск, ул. Березовая, д. 17.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Размеры штрафов, указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Расторжение договора

8.1.Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении условий исполнения Договора Поставщиком:

- в случае просрочки поставки Товара более чем на 3 календарных дня;

- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

8.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. Прочие условия

9.1.Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

9.2. Все вопросы, не урегулированныеДоговором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Ни одна из сторон не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящемудоговору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

9.4. В целях оплаты денежного обязательства заказчика, определенного получателем бюджетных средств (Главным управлением образования мэрии города Новосибирска) по договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному договору своих обязательств, исполнение обязательства по перечислению неустойки (штрафа, пеней) по договору в доход заказчика возложено на соответствующего заказчика.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора, заключенного по итогам закупки, Поставщиком производится уплата неустойки (штрафа, пеней) в объеме, установленном договором. Оплата договора производится путем выплаты Поставщику договора суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего заказчика, на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов).

10. Срок действия договора

10.1.Настоящийдоговор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2024 года.

10.2. При исполнении настоящегодоговора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новыйПоставщик является правоприемникомПоставщика по настоящемудоговорувследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.

11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

11.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частьюдоговора.

1. Спецификация (приложение № 1).

14. Адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Период расходов – 000 Мероприятие

Приложение № 1 к договору №

от «__» февраля 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:_______ (________________________________) рубля __ копеек, в т.ч. НДС (либо без НДС)

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий __________________ Е.А. Барсукова __________________

М.П. М.П.