Тендер - Поставка диагностических материалов для клинико-диагностической лаборатории №265312469

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

о запросе котировок в электронной форме

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Товар должен соответствовать регистрационному удостоверению на медицинское изделие, иметь необходимые маркировки, наклейки, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Значение цены по каждой позиции товара (работы, услуги) в ходе проведения конкурентной закупки не должно превысить цену товара (работы, услуги) по каждой позиции, установленную в извещении и/или документации о конкурентной закупке

Приложение № 2 к извещению

о запросе котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к извещению

о запросе котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ____

поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании закупки автономного учреждения от ________________ (протокол от ____________ № опубликован на электронной площадке ООО «РТС-Тендер» _________________ протокол не подлежит размещению на официальном сайте в Единой информационной системе в сфере закупок (адрес в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru) в соответствии с Постановлением № 301), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар в количестве и ассортименте согласно настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять этот товар
и оплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму.

1.2. Поставщик передает Заказчику следующий товар: диагностические материалы для клинико-диагностической лаборатории.

1.3. Перечень (ассортимент), количество, иные характеристики и стоимость поставляемого товара указаны в прилагаемых к настоящему Договору спецификации и техническом задании (Приложения №№ 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____________ рублей __ копеек, (указывается один из указанных ниже вариантов):

- в том числе НДС ___% ____________ рублей ________ копеек.

- НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость товара, все расходы Поставщика, связанные
с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, доставку до места поставки, в т.ч. подъем на этаж, гарантийное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, если таковые расходы имеют место быть, все налоги, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата производится Заказчиком 100% по факту поставки партии товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта-приема передачи товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата осуществляется путем безналичного расчета перечислением Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. При выставлении счета на оплату
в наименовании платежа должны быть указаны номер и дата Договора.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, надлежащего качества, в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

3.1.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до подписания Заказчиком
Акта приема-передачи товара. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить
его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

3.1.3. Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности товара либо создают невозможность поставки товара в срок.

3.1.4. Передать товар Заказчику в установленном настоящим Договором порядке.

3.1.5. Безвозмездно, по требованию Заказчика заменить товар ненадлежащего качества либо устранить недостатки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара, выявленных в течение срока действия гарантийных обязательств, а также с момента получения мотивированного отказа от приемки товара и (или) акта о несоответствии поставленного товара условиям Договора.

3.1.6. Осуществить доставку товара в срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять способы поставки товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Осуществить доставку товара досрочно по согласованию с Заказчиком.

3.2.3. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить приемку поставленного товара.

3.3.2. Осуществить при приемке товара проверку на соответствие его спецификации и техническому заданию по наименованию (ассортименту), количеству и качеству, комплектности.

3.3.3. При обнаружении недостатков товара в ходе его приемки уведомить Поставщика в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора.

3.3.4. Производить своевременную оплату по цене, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора,
за поставленный качественный товар в срок, указанный в настоящем Договоре.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.4.2. Контролировать поставку товара без вмешательства в административно-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором случаях.

3.4.4. Назначить Поставщику срок согласно п. 3.1.6. настоящего Договора для устранения обнаруженных недостатков товара и, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо
не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные товары у других лиц
с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Место поставки товара: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 6.

4.2. Доставка товара осуществляется с даты заключения договора, отдельными партиями до 31.12.2024, по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки (по форме Приложение № 4 к настоящему Договору) Поставщиком. Принятие товара, доставленного в соответствии с Договором, в т.ч. осмотр и проверка товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, а также подписание Акта приема-передачи производится в срок не более 10 рабочих дней с даты доставки товара.

Поставка товара осуществляется с даты заключения договора и включает в себя срок доставки товара Поставщиком, а также срок принятия товара Заказчиком.

4.3. Датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4.4. В рамках исполнения настоящего Договора доставка товара осуществляется за счет Поставщика транспортом Поставщика или транспортной организацией. Поставщик обязан обеспечить доставку Товара Заказчику в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (время московское).

4.5. Поставщик заблаговременно (не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты доставки товара) уведомляет Заказчика о намечаемой дате доставки (при наличии возможности отгрузке) товара, с указанием реквизитов Договора, планируемых дате и времени доставки товара, номера транспортного средства. В любом случае определение даты направления уведомления и даты доставки товара Поставщик должен произвести с учетом времени, необходимого на прохождение уведомления.

4.6. Поставка товара осуществляется Поставщиком с использованием транспорта в условиях, полностью исключающих возможность их порчи, повреждения и загрязнения. Должны быть полностью обеспечены условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

4.7. Поставщик обеспечивает упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу
во время перевозки к конечному пункту назначения Заказчика. Упаковка товара должна полностью соответствовать условиям транспортировки, предъявляемым к данному виду товара, а также условиям, предусмотренным производителем Товара, и обеспечивают его сохранность в процессе транспортировки и хранения.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, на импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам маркировки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.8. Погрузка со склада Поставщика, доставка и разгрузка товара по адресу, указанному в п. 4.1. настоящего Договора, осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.9. Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику следующие документы:

- товарную накладную (в случае доставки товара Поставщиком собственным транспортом);

- транспортная накладная (в случае доставки товара транспортной организацией);

- Акт приема-передачи товара в 2 экземплярах в соответствии с согласованной сторонами в Приложении № 3 к Договору формой, подписанные представителем Поставщика и заверенные печатью;

-счет на оплату;

- счёт-фактуру (при необходимости);

- документ (копия распорядительного документа по организации или доверенность), подтверждающий полномочия лица на право подписания документов;

- документы, подтверждающие соответствие передаваемого товара нормативам безопасности и качества,
или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификат соответствия (декларация о соответствии), в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию
о соответствии), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);

- свидетельство государственной регистрации таможенного союза (санитарно-эпидемиологическое заключение, санитарный сертификат, гигиенический сертификат) на товар, выданное Роспотребнадзором, или его копию (если товар подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической сертификации);

- паспорт, инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации) (при наличии) на товар на русском и/или иностранном языке;

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Росздравнадзором, или его копию (если Товар подлежит обязательной регистрации).

4.10. Принятие товара проводится Заказчиком в следующем порядке:

- осмотр и проверка доставленного товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту на соответствие условиям настоящего Договора;

- проверка полноты и сроков действия комплекта сопроводительных документов, подтверждающих соответствие товара установленным требованиям, которые передаются вместе с товаром и в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.11. Осмотр и проверка количества, качества и комплектности товара, поступившего в таре и (или) упаковке, производится при вскрытии тары и (или) упаковки.

4.12. При доставке товара по адресу, указанному в п. 4.1. Договора, Заказчик проверяет исправность тары и (или) упаковки, соответствие наименования товара, указанной в товарной накладной Договору. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

При этом подписание товарной или транспортной накладной не означает осмотр и приемку товара
по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

4.13. Для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе провести экспертизу. К проведению экспертизы привлекаются эксперты, экспертные организации. В случае если результаты экспертизы установили ненадлежащее качество товара Поставщик обязан возместить Заказчику стоимость проведенной экспертизы в полном объеме в течение 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования.

4.14. В случае если при осмотре и проверке доставленного товара Заказчиком будет выявлено несоответствие количества, качества, комплектности, ассортимента, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам, Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции, комплекта сопроводительных документов (нарушение установленных сроков действия), подтверждающих соответствие товара требованиям, указанным в документации и настоящем Договоре, а также установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет мотивированный отказ от приемки товара, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке недостатков. Заказчик обязан обеспечить хранение товара ненадлежащего качества или некомплектного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

4.15. Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки товара обязан направить своего представителя для участия в составлении двустороннего акта о несоответствии поставленного товара условиям Договора. В случае поступления в установленный срок информации об отказе Поставщика принять участие в составлении данного акта либо неприбытия представителя Поставщика, Заказчик составляет данный акт в одностороннем порядке.

4.16. Поставщик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения акта о несоответствии поставленного товара условиям Договора обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки и предоставить повторный подписанный представителем Поставщика и заверенный печатью Акт приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

4.17. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан поставить недопоставленное количество товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

4.18. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Договора и причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, и в этом случае расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

4.19. После проведения осмотра и проверки доставленного товара на соответствие условиям Договора Заказчик подписывает Акт приема-передачи товара и предоставляет один экземпляр Поставщику.

4.20. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи товара в случае, если Поставщик на момент предоставления Акта не передал Заказчику предусмотренную условиями настоящего Договора необходимую сопроводительную документацию.

4.21. После подписания Сторонами Акта приема - передачи товара право собственности и риск случайной порчи или гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

При исполнении настоящего Договора одностороннее изменение Поставщиком технических характеристик и качества Товара не допускается.

5.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям российского законодательства, требованиям санитарных правил и норм, прочим нормативам для данного вида Товара требованиям технических регламентов на товар (если применимо к поставляемому товару), ГОСТам (если применимо к поставляемому товару), действующего законодательства, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.3. При поставке товара Поставщик, наряду с документами, указанными в п. 4.9. настоящего Договора предоставляет Заказчику гарантию на данный товар и срок действия такой гарантии, который составляет 50 % от установленного нормативно-технической документацией срока гарантии производителя с даты подписания Акта приема – передачи товара.

5.4. Гарантия по настоящему Договору действительна при условии, если Заказчиком не нарушались требования эксплуатации, выданные Поставщиком при сдаче товара по Акту приема-передачи товара.

5.5. В случае обнаружения скрытых недостатков товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения, но в пределах установленного гарантийного срока, направляет Поставщику акт о скрытых недостатках товара с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовке к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения товара.

5.6. При возникновении в течение гарантийного срока между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Договора и причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, и в этом случае расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пеня).

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения и/или неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штраф, пеня).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня устанавливается в следующем размере:

а) 0,1% от цены договора, если цена договора не превышает 50 млн. рублей;

б) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, если цена договора превышает 50 млн. рублей.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,1 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения.

Размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик вправе удерживать из причитающихся выплате Поставщику денежных средств за поставляемые Товары суммы неустойки (штраф, пеня), начисленные за нарушение Договорных обязательств и подлежащие возмещению Поставщиком, суммы убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком Договорных обязательств. Обязательства Заказчика по оплате по Договору считаются исполненными (прекращенными) с даты направления Поставщику уведомления об удержании суммы неустойки, убытков.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штраф, пеня), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата неустойки (штраф, пеня) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным.

7.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

7.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.4. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором.

7.5. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

7.6. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия и прекращении соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, и одновременно может быть направлено телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при просрочке поставки товара более чем на 16 календарных дней.

9.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (по обоюдному согласию сторон) Стороны составляют Соглашение о досрочном расторжении настоящего Договора, в котором указывают причину расторжения, порядок и срок проведения взаиморасчетов по настоящему Договору, если у сторон есть финансовые претензии друг к другу.

9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями сторон.

10. Срок действия Договора

10.1. Срок действия настоящего Договора исчисляется со дня подписания настоящего Договора до исполнения сторонами всех взаимных обязательств.

11. Заключительные положения

11.1. В случае изменения одной из Сторон своего почтового или юридического адреса, а также банковских реквизитов, указанная Сторона обязана в течение 10 календарных дней письменно уведомить об этом другую сторону с момента изменения адреса или банковских реквизитов.

11.2. Любые изменения, дополнения и уточнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены и подписаны обеими сторонами. Объём исполнения настоящего Договора может быть изменён в максимально возможно предусмотренных пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Любые уведомления или сообщения, направленные в рамках настоящего Договора, будут считаться переданными должным образом, если они подписаны уполномоченными представителями сторон, направлены заказной почтой, доставлены курьером под расписку о получении по указанным в разделе 12 настоящего Договора фактическим адресам сторон, либо по адресам электронной почты, указанным в п.11.4. настоящего Договора, либо направлены факсимильной связью с указанием передавшего сообщение, принявшего сообщение, даты и времени.

11.4. На время действия настоящего Договора контактными лицами являются:

Со стороны Заказчика: ________________ .

Со стороны Поставщика: _______________.

11.5. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан квалифицированными сертификатами электронных подписей с использованием функционала электронной площадки «РТС-тендер», с возможностью доступа к электронному документу обеих Сторон.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 - Спецификация;

- Приложение № 2 – Техническое задание;

- Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи товара;

- Приложение № 4 – Форма заявки.

12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № ________

от «___» _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № __________

от «___» _________ 2024 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №_3

к Договору поставки № __________

от "_____" _____________ 2024г.

Форма Акта приема - передачи товара

г. Белгород "_____" _____________2024 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________ , действующего на основании на основании ________________________________ , с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от ______ 2024 г № ____ (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке следующего товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товара соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям условий Договора.

3. Адрес поставки: ___________________________________________________________.

4. Товар передан в полном/неполном объеме (нужное подчеркнуть).

5. Товар поставлен в следующие сроки _______________________________________ .

6. Заказчик имеет / не имеет (нужное подчеркнуть) претензии к Поставщику по исполнению обязательств, предусмотренных Договором.

_

(указываются претензии при их наличии)

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________/ _________________/ _________________________________/ ______________ /

м.п. м.п

Приложение № 4

к Договору поставки № _______________

от "_____" _____________ 2024 г.

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА №____

к Договору поставки № _________________от «_____» _______________ 2024 г.

В рамках заключенного Сторонами Договора поставки № ___________________от «____»____________ 2024 г. и в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к Договору) прошу Вас осуществить поставку Товара в адрес ____________________________________________________________________________, в указанном ниже ассортименте, количестве и в следующие сроки транспортом Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________________________________________________

(должность Ф.И.О. подпись ответственного лица Заказчика)

Дата отправки Поставщику Заявки на поставку Товара: «____» ______________2024 г.

Заявку подтверждаю:

_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. ответственного лица Поставщика).

Дата

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к извещению

о запросе котировок в электронной форме

ФОРМА 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(наименование запроса котировок в электронной форме)

включая проект Договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок в электронной форме, а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты, Положение о закупке товаров, работ, услуг федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» ________________________________________________________________________,

(наименование Участника процедуры закупки)

зарегистрированное (ный, ная) в ____________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от __________________),

в лице_______________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Фамилия, имя, отчество указываются полностью)

действующем на основании ____________________________________________________________,

(устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия Договора, установленные в указанных выше документах, и направляет настоящую котировочную заявку.

4. Гарантируем соответствие качества Товара требованиям действующей нормативно-технической документации, национальных стандартов, ГОСТов, техническому заданию извещения, ОСТам или ТУ завода-изготовителя в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации и оговоренные в документации на закупку Товара до момента его приобретения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что указывается полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы; Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) физического лица:

1. соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки и принятия решения о выборе поставщика;

4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. отсутствие сведений об участнике закупки (о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица) в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6. отсутствие у участника закупки с участием - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.1. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководители подразделений Заказчика и иные лица, уполномоченные на подписание договоров, сотрудники Заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок и других комиссий, включая приемочные комиссии, а также иные сотрудники Заказчика, принимающие участие в закупочной деятельности и/или заинтересованные в результатах конкретной закупки товаров, работ, услуг, не должны быть лично заинтересованы (прямо или косвенно) в результатах выбора поставщиков, в том числе:

- быть лицами, на которых способны оказывать влияние участники закупки, в том числе, лицами, являющимися участниками, учредителями или акционерами участников закупки – юридических лиц, членами их органов управления, единоличными исполнительными органам, членами коллегиальных органов и их кредиторами;

- состоять в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления участников закупки -юридических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- состоять в браке с участниками закупки – физическими лицами, в том числе, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя;

- являться близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами, усыновителями или усыновлёнными физических лиц, перечисленных в настоящем пункте.

8. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

9. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10. не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

6. Гарантируем, что предлагаемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствие с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам, заявленным в заявке.

В случае признания нашей котировочной заявки, выигравшей в запросе котировок в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, мы берем на себя обязательства заключить Договор в соответствии с проектом договора и требованиями, указанными в извещении.

Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________________________________________________ _.

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника процедуры закупки)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Таблица №1

Наименование, количество и объем, поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

* допускается указание нескольких производителей товара

Таблица №2

Наименование, функциональные (потребительские свойства) или качественные характеристики и объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №3

Отношение к категориям субъектов малого или среднего предпринимательства: *

- Посмотреть таблицу с данными

7. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: _____________________________.

8. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: _______________________________.

9. Срок (период) и объем гарантии: _______________________________.

10. Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись руководителя (уполномоченного лица):

________________________(_________________________________) «_____»________ 20 г. (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П.

* Я,_____________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (только для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в процедуре закупки, в своей воле и в своем интересе даю свое согласие НИУ «БелГУ» на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, реквизиты основного документа удостоверяющего личность, адрес регистрации и иные сведения.

___________________________________ /______________________________/

подпись расшифровка м.п.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272456593 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: Закупка цинкооксидных поглотителей и опорных керамических шаров для загрузки системы десульфурации установки металлизации ЦГБЖ№2,№3 на АО "Лебединский ГОК" на 3-4 кв. 2024...	Запрос цен #272456593	См. док.	10 дней 13.05.2024 10.06.2024
Тендер №273017367 Поставка эмалей, красок, гербицидов и сопутствующих товаров	Малая закупка #273017367	20 321	3 дня 21.05.2024 03.06.2024
Тендер №273341430 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИСТЫЙ КРАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИВНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка соли для промышленных целей	Электронный аукцион #273341430	495 000 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 24.05.2024 03.06.2024
Тендер №273411926 Поставка строительных материалов	Малая закупка #273411926	46 316	10 дней 27.05.2024 10.06.2024
Тендер №273631527 Клей Цианокрилат	Электронный аукцион #273631527	5 000 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 50	6 дней 29.05.2024 06.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №265312295 ТОО Корпорация Казахмыс объявляет тендер: технологическая химия	Электронный аукцион #265312295	2 387 400	срок истек - 12.02.2024
Тендер №265311918 Поставка реагентов для лаборатории	Малая закупка #265311918	95 760	срок истек - 07.02.2024
Тендер №265311543 Поставка красок (эмалей) для дорожной разметки для нужд ГБУ "МосСпортОбъект" (с результатом)	Электронный аукцион #265311543	775 589 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 7 756	срок истек 02.02.2024 12.02.2024
Тендер №265310915 Поставка соли технической	Малая закупка #265310915	1 000	срок истек - 05.02.2024
Тендер №265310866 Поставка соли технической	Малая закупка #265310866	1 000	срок истек - 05.02.2024

Тендеры из региона Белгородская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №265312464 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ" объявляет тендер: Оказание услуг по организации проживания участников и организаторов форума студенческих инициатив Центрального федерального округа «Платформа 31»	Не определен #265312464	525 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 12.02.2024
Тендер №265312436 Ямочный ремонт дорог на территории Березовского сельского поселения (с результатом)	Малая закупка #265312436	148 070	срок истек 02.02.2024 06.02.2024
Тендер №265312428 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН Винбластин на 2024 год (с результатом)	Малая закупка #265312428	20 479	срок истек 02.02.2024 07.02.2024
Тендер №265312424 на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов и гидранта в зданиях ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» (с результатом)	Малая закупка #265312424	33 000	срок истек 02.02.2024 07.02.2024
Тендер №265311853 Ямочный ремонт дорог в Хотмыжском сельском поселении Борисовского района 50,0 кв.м. (с результатом)	Малая закупка #265311853	61 696	срок истек 02.02.2024 06.02.2024