Тендер - Поставка средств для дезинфекции (Неодишер) №265289530

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.02.2024 по 06.02.2024Место предоставления документации:Документация о закупке у единственного поставщика доступна для ознакомления в электронном виде в единой информационной системе (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Документация о закупке у единственного поставщика доступна для ознакомления в электронном виде в единой информационной системе (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется РАСЧЕТ_НМЦД_-1 - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение___дезсредства ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Предмет договора: Поставка средств для дезинфекции (Неодишер) .

2. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,70 рублей.

3.Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету договора: 20.20.14.000 Средства дезинфекционные

4. Описание объекта закупки:

Наименование, характеристики поставляемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д.22.

6. Сроки поставки Товара: начало поставки Товара с момента подтверждения счета в течение 5 рабочих дней, не позднее 10.12.2024г.

7. Сроки и порядок оплаты Товара: Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком по факту поставки в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки товара на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС). Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

8. Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе стоимость товара, упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные (включая подъем на этаж), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением договора.

9. Прочие условия исполнения договора указаны в проекте договора.

10. Перечень приложений к извещению:

10.1. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора (прикрепленный файл)

10.2. Проект Договора (прикрепленный файл)

проект_Договора_на_поставку_Неодишер ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № ___________

поставка средств для дезинфекции (Неодишер)

Санкт - Петербург «_______» _________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 32» в лице исполняющего обязанности главного врача Измайлова Альберта Юниловича, действующего на основании Приказа администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 15.12.2023г. № 664-кр, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____ в лице _______ действующего на основании ____, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является поставка средств для дезинфекции (Неодишер) для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 32» в 2024 году.
1.2. Основанием заключения настоящего договора является «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 32» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.3. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку стоматологических имплантатов (далее – Товар) для Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Товар, предусмотренный настоящим Договором. Ассортимент, количество и цена Товара определяются в Приложении №1 к настоящему Договору.

ЦЕНА ДОГОВОРА.
ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена по настоящему договору составляет ____ рублей (_______), НДС/ НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ, определяется согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе стоимость товара, упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные (включая подъем на этаж), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением Договора.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
Установленная договором цена не может быть изменена в одностороннем порядке.
2.3. Источник финансирования Договора: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.
Доход от иной приносящей доход деятельности
Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.
2.4. Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается.
2.5. Сроки и порядок оплаты поставленного Товара:
Оплата за поставленный товар производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами УПД, акта сдачи-приемки товара на основании, предоставленного Поставщиком Заказчику счета, УПД. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств оплата принятого Заказчиком Товара может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего договора. При этом в акте сдачи-приемки Товара указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего договора; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
МЕСТО И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует по «31» декабря 2024 года.
3.2. Договор подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством.
3.3. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.
3.4. Местом поставки Товара является: СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 32», расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 22.
3.5. Сроки (периоды) поставки Товара: начало поставки товара – с момента заключения договора сторонами. Окончание поставки не позднее 10.12.2024 г. Поставка осуществляется на основании заявки Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления Заказчиком заявки Поставщику.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик осуществляет поставку товара заказчику только после получения заявки от заказчика.
Поставщик производит доставку Товара непосредственно по адресу, указанному в договоре в качестве места поставки, а также выгрузку Товара в соответствующее помещение Заказчика.
4.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки товара Поставщиком и Заказчиком.
4.3. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Заказчик должен принять Товар и оформить документы на полученный Товар по наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству.
4.5. Условия договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ.
ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:
5.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособным, иметь предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.
5.1.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021г № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства РФ от 31.12.2020г №2467 и признании утратившим силу некоторых актов правительства РФ.
При поставке Товара Поставщик передает Заказчику регистрационное удостоверение. Требование установлено ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».
5.1.3. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5.1.4. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
5.2. Требования к размерам, упаковке Товара:
5.2.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативно-технических документов, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
5.2.2. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
5.2.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
5.2.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.
6.1. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству требованиям, установленным в настоящем договоре.
Приемка Товара включает:
- проверку соответствия ассортимента, количества, качества, цены поставленного Товара требованиям, установленным настоящим договором;
- проверку полноты и правильности оформления товарной накладной / УПД ;
- контроль наличия / отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки;
- проверку наличия документов, удостоверяющих качество Товара: сертификата соответствия или декларации о соответствии, иных документов, подлежащих передаче Заказчику по условиям настоящего договора.
Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.
6.2. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику подписанные оригиналы УПД, акта сдачи-приемки товара, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, иные документы, подлежащие по условиям настоящего договора передаче Заказчику одновременно с поставкой Товара.
6.3. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки (передачи) товара и получения документов, указанных в п. 6.2 договора, осуществляет приемку поставленного товара, проверяет предоставленные Поставщиком документы, проводит экспертизу выполнений условий договора (поставленного товара) и подписывает акт сдачи-приемки товара.
6.4. Сдача-приемка Товара осуществляется после выполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора.
6.5. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, а также при выполнении Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора Заказчик подписывает УПД и акт сдачи-приемки Товара.
6.6. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 6.3 Договора, направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки Товара, товарной накладной с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Договора и сроков их устранения (далее – мотивированный отказ).
6.7. Поставщик обязан устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) своими силами и за свой счет в срок, установленный в мотивированном отказе, и повторно поставить товар Заказчику.
6.8. Акт сдачи-приемки Товара и товарная накладная подписываются Заказчиком после полного устранения Поставщиком нарушений условий настоящего Договора, указанных в мотивированном отказе.
6.9. В случае повторного выявления по ходе приемки Товара нарушений условий настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
6.10. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.
6.11. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть:
несоответствие количества Товара, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору – фактически поставленному;
отсутствие документов, подтверждающих соответствие Товара: сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, подлежащий поставке по настоящему Договору, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021г № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства РФ от 31.12.2020г №2467 и признании утратившим силу некоторых актов правительства РФ.
отсутствие паспортов, иной документации, требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
неправильное оформление документов.
6.12. Датой поставки Товара считается дата подписания акта сдачи-приемки Товара, УПД Заказчиком.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Заказчик обязан:
7.1.1. Осуществить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.
7.1.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определенные настоящим договором.
7.1.3. Письменно извещать Поставщика об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.
7.2. Заказчик вправе:
7.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям договора с отнесением на Поставщика расходов по его вывозу с территории Заказчика и доставке Заказчику Товара, соответствующего условиям договора.
7.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
7.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.
7.2.5. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.
7.2.6. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров.
7.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.
7.2.8. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
7.2.9. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров условиям договора требовать от полномочных представителей Поставщика представления разъяснений в отношении соответствия поставленных Товаров условиям договора.
7.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. Поставщик обязан:
7.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями договора.
7.3.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.3.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
7.3.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны: УПД, акт сдачи-приемки товара, счета.
7.3.5. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе перечисленные в пункте 5.1.2, в разделе 9 настоящего Договора.
7.3.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.
7.4. Поставщик вправе:
7.4.1. Требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с актом (-ами) сдачи-приемки поставленных Товаров, подписанным Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
7.4.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Договора.

Ответственность сторон и иные последствия
нарушения обязательств
8.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по договору, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2 договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.
8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".
8.5. Ответственность Заказчика:
8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.6. Ответственность Поставщика:
8.6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6.5 настоящего договора):
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.6.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.7. Указанная в настоящем Договоре неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ГОДНОСТИ ТОВАРА.
9.1. Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев с даты поставки. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае невозможности Сторонами разрешения спора путем проведения переговоров, он рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора (Акты о нарушении этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.2. Договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

11.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

11.4.1. При изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или объема оказываемой услуги. При этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги.

11.4.2. При изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору.

11.4.3. При изменении цены договора путем ее уменьшения.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1 «Ассортимент, количество и цена Товара (Спецификация)»

Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____

от «____» _______ 2024 года

Ассортимент, количество и цена Товара (Спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Исполняющий обязанности

главного врача

_______________ А.Ю.Измайлов ________________

М.П. М.П