Тендер - Поставка хозяйственных товаров №265182722

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ЕДИНЫЕ_ТРЕБОВАНИЯ_К_УЧАСТНИКУ_ЗАКУПКИ_2024г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«СЕРАФИМОВИЧСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Волгоградская область, г. Серафимович, ул. Октябрьская, 65,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Тел. (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Факс (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0312, ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Об установлении единых требований.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заказчик устанавливает единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

О формировании и ведении перечня юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях см. приказ Генеральной прокуратуры РФ от 30 июля 2021 г. N 428

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12) отсутствие информации об участнике закупки в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона №44-ФЗ.

Заказчик проводит проверку на соответствие единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) единым требованиям, установленным ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

Также Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные п.п.а п.2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц»

В случае обнаружения несоответствия требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, или выявления факта предоставления оферты с недостоверной информацией в отношении своего соответствия указанным требованиям, заказчик, на основании ч. 9 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в любой момент до заключения договора, отклоняет оферту или отказывается от заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Описание_объекта_закупки_хоз._товары

Описание объекта закупки

на поставку хозяйственных товаров

Характеристика Товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: в течение 15 календарных дней со дня заключения Контракта

Условия поставки: Погрузка и доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до Заказчика в г. Серафимович и входит в стоимость товара. Разгрузка Товара в месте поставки осуществляется Поставщиком.

Место поставки: ГКУ СО «Серафимовичский центр социального обслуживания населения»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская область, г. Серафимович, ул. Октябрьская, 65.

Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически полученные Товары Заказчиком на основании счета и товарной накладной Поставщика в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшем в эксплуатации (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен)

Требование к безопасности: Безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного типа товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Страна происхождения товара: Российская Федерация.

П_контракта_хоз_товары

ПРОЕКТ ДОГОВОРА_____

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Серафимовичский центр социального обслуживания населения» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Донсковой Ксении Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1Поставщик по настоящему Контракту обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на сумму, в сроки и в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Контракта.

• Количество, наименование, ассортимент Товара, цена за единицу Товара, указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц, и несет ответственность перед Покупателем в случае его изъятия в пользу третьих лиц, с возмещением убытков понесенных Покупателем.

• Место поставки товара: ГКУ СО «Серафимовичский ЦСОН»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская область, г. Серафимович, ул. Октябрьская, 65.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________ (_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - ___________ (_____________) рублей ____ копеек (или без НДС). Стоимость единицы Товара указана в Спецификации.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

2.4. Цена на товар, поставляемый по настоящему контракту, формируется в соответствии с действующим законодательством РФ, и включает в себя все затраты, необходимые для исполнения контракта, а также с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически полученные Товары Заказчиком на основании счета и товарной накладной Поставщика в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

2.6. Источник финансирования: областной бюджет Волгоградской области на 2024г.

3. Сроки и условия поставки товара, порядок приемки товара.

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в полном объеме

Условия поставки товаров: поставка и разгрузка товара производится за счет Поставщика.

3.2. Поставщик за 2 рабочих дня до даты поставки уведомляет Заказчика о времени и дне фактической поставки партии Товара по телефону.

Заказчик при приемке товара проверяет соответствие его количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.3. По завершении поставки товара Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны товарные накладные в двух экземплярах для подписания их Заказчиком, счет на оплату.

3.4. При отсутствии претензий к качеству и количеству товара Заказчик не позднее пяти рабочих дней, с даты получения товарной накладной от Поставщика возвращает подписанную товарную накладную Поставщику и производит оплату в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта.

3.5. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия объема и качества товара требованиям Контракта, Заказчик отказывается от подписания товарной накладной, в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения вышеперечисленных недостатков направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной, в котором уведомляет Поставщика о необходимости прибытия для участия в сдаче-приемке товара и составления двустороннего акта выявления недостатков товара, с указанием даты, времени, места приемки, товара, даты и номера счета-фактуры, основных недостатков.

3.6. По прибытии представителя Поставщика в течение одного дня осуществляется проверка объема и качества товара. При этом уполномоченными Сторонами лицами составляется акт выявления недостатков поставленного товара. В указанном акте отражаются претензии Заказчика к качеству и объему поставленного товара с указанием их наименования, вида, стоимости и характера недостатков, указываются сроки для устранения выявленных недостатков за счет Поставщика.

3.7. В случае неявки представителя Поставщика в установленный Покупателем срок, либо при получении ответа Поставщика о согласии на одностороннюю сдачу-приемку товара, Заказчик осуществляет приемку поставленного товара на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом, в одностороннем порядке с направлением в последующем Поставщику претензии с приложением одного экземпляра акта о недостатках товара.

3.8. Поставка товара по Контракту будет считаться выполненной с момента подписания обеими сторонами товарной накладной.

3.9. Риск случайной порчи товара Заказчик несет с момента передачи ему товара по накладной.

3.10. Выполнение обязательства по поставке товара Поставщиком будет исполнено только по получении Заказчиком всего товара и документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4. Качество Товара.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.2. В момент передачи Товара предоставить Заказчику качественно оформленные сопроводительные документы на поставляемый товар (товарная накладная, оформленная в двух экземплярах; счет-фактура, счет на оплату, оформленные в одном экземпляре).

5.1.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных нарушениях при поставке товара, осуществить замену Товара на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего контракта.

5.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с разделом 3 настоящего контракта при отсутствии претензий относительно качества, количества, срока годности и других характеристик товара.

5.3.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.5. Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.6 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.8 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы в размере, определяемой в соответствии с Постановлением № 1042.

6.9 Размер штрафа Поставщика как победителя закупки (или иного участника закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившего наиболее высокую цену за право заключения контракта, по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8. Подписание и вступление контракта в силу

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024, а в части взаимных расчетов до полного исполнения обязательств.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть из, или касающиеся настоящего контракта, были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия.

9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в суде (арбитражном суде) по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Условия расторжения Контракта

10.1. Расторжение настоящего контракта допускается по согласованию Сторон, по решению суда или в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11. Приложения к контракту

11.1 Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Спецификация

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №____от «____»_________ 2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: Стоимость контракта составляет __________________(___________________________) рублей ________копеек с НДС/без НДС

«Заказчик»: «Поставщик»

ГКУ СО «Серафимовичский ЦСОН»

Директор

____________/К.П. Донскова/ _____________/__________/

М.П. М.П.