Описание тендера: | Поставка растворителей |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 01.02.2024 |
Окончание: | 02.02.2024 14:00:00 |
Тендер №: | 265161953 |
Тип: | Запрос цен Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Регион: | Приволжский ФО / Пермский край / Пермь |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Пермский край / Пермь |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка растворителей
Цена контракта: 0,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 изм. 1-4 (Белорецкий НПЗ) | - | - | 2501 | - |
2 | Сольвент нефтяной ГОСТ 10214-78 (Основа-Синтез) | - | - | 13760 | - |
3 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 (Основа-Синтез) | - | - | 200 | - |
4 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 (Основа-Синтез) | - | - | 13785 | - |
5 | Растворитель 650 ТУ 6-10-1247-77 изм. 1-4 (Основа-Синтез) | - | - | 3780 | - |
6 | Растворитель 646 ГОСТ 18188-2020 (Основа-Синтез) 5 Л. | - | - | 787 | - |
7 | Растворитель 646 ГОСТ 18188-2020 (Основа-Синтез) | - | - | 2150 | - |
8 | Олифа Оксоль ПВ ГОСТ 190-78 | - | - | 140 | - |
9 | Олифа Оксоль 10л | - | - | 100 | - |
10 | Нефрас С2-80/120 ТУ 38.401-67-108-92 (Роснефть) | - | - | 9950 | - |
11 | Нефрас 50/170 ГОСТ 10214-78 (Основа-Синтез) | - | - | 1120 | - |
Договор.doc | 37 КБ | 01.02.24 12:42 | Действующая |
Форма ТКП поставка растворителей на 2024.xlsx | 53 КБ | 01.02.24 12:42 | Действующая |
ДОГОВОР
поставки товара №
… «…» (… «..»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице …, действующего на основании …, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя Генерального директора Тулупова Алексея Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 8 от 01.12.2023, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:
5.1. Оплата товара производится Покупателем на 65 (шестьдесят пятый) календарный день с даты окончания месяца поставки товара.
Оплата товара производится Покупателем на основании оригиналов счетов-фактур, документов, подтверждающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ и предоставленных Поставщиком в соответствии с п. 3.7. настоящего договора.
Оплата производится в последний день периода, определенного в договоре как срок оплаты. В случае если срок платежа приходится на нерабочий день, то оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Оплата сыпучего, наливного, весового товара, а также товаров мерной длины в прямом отрезке или в бухте производится Покупателем за фактически поставленное количество в рамках подписанных спецификаций и действующих отгрузочных норм, предусмотренных пунктом 3.3 Договора.
5.2. В случае непредоставления Поставщиком оригиналов документов, указанных в п. 3.7. и п.3.8. настоящего договора, в установленный срок, оплата товара производится на 65 (шестьдесят пятый) календарный день с даты окончания месяца фактического получения Покупателем оригиналов надлежаще оформленных Поставщиком указанных документов. Оплата производится в последний день периода, определенного в договоре как срок оплаты.
5.3. Датой исполнения обязательств Покупателя перед Поставщиком по оплате товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в уполномоченном банке.
5.4. Все расчеты по настоящему договору Покупатель производит денежными средствами.
5.5. Сверки взаимных расчетов между Поставщиком и Покупателем проводятся ежеквартально. Покупатель направляет Акт сверки взаиморасчетов Поставщику. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта от Покупателя, при отсутствии замечаний подписать Акт, скрепить печатью и предоставить Покупателю. Акт предоставляется по факсимильной связи с последующим обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте. При наличии замечаний Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить таковые Покупателю в виде протокола разногласий к Акту сверки по факсимильной связи с последующим обязательным отправлением подлинного экземпляра по почте.
В случае, если для одной из Сторон имеется необходимость проведения сверки взаимных расчетов в текущие месяцы квартала, Акты сверки составляются заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороной, в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, при этом другая Сторона обеспечивает проведение сверки взаимных расчетов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления Акта сверки.
5.6. Расчеты по настоящему договору осуществляются по реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». Любые изменения в реквизитах Сторон при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением Сторон. При этом Сторона должна уведомить другую Сторону о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с приложением подтверждающих документов. В противном случае все риски, связанные с неуведомлением, лежат на неуведомившей Стороне.
5.7. Возврат собственных (арендованных) вагонов, цистерн или возвратной тары Поставщика (Грузоотправителя) осуществляется за счет Поставщика.
5.8. При наличии товара, подлежащего прослеживаемости, Стороны обязуются выполнять требования национальной системы прослеживаемости товаров, утвержденные постановлениями Правительства РФ от 01.07.2021 №№ 1108,1109, 1110.
5.9. Поставщик обязуется указывать в счетах-фактурах/ универсальных передаточных документов (далее - УПД) реквизитов прослеживаемости:
- РНПТ;
- количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости в соответствии с перечнем товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 (далее – Перечень);
- количество товара, подлежащего прослеживаемости.
5.10. Поставщик обязуется оформлять счета-фактуры/УПД в электронной форме по ТКС за исключением случаев, перечисленных в п. 1.1 ст. 169 НК РФ:
5.11. Поставщик обязуется оформлять счета-фактуры/УПД в бумажной форме с указанием реквизитов прослеживаемости, или указания реквизитов прослеживаемости в акте приема-передачи по договорам на реализацию (передачу) Товаров физическим лицам для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, налогоплательщикам на профессиональный доход, а также при реализации на экспорт либо в государства - члены ЕАЭС, перечисленных в п. 1.1 ст. 169 НК РФ.
5.12. Поставщик обязуется при приобретении/выбытии всех категорий Товаров, перечисленных в Перечне товаров, вместе с Товаром передавать документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям технических регламентов: (сертификат соответствия или декларация о соответствии) и эксплуатационная документация (паспорт изделия, инструкция по применению (эксплуатации)), в которой также указывается страна происхождения товара, с целью представления Покупателю (Получателю) Товара полной информации, подтверждающей корректность реквизитов прослеживаемости.
6. Инспекция и испытание
6.1. По требованию Покупателя Поставщик в течение 2-х недель с даты подписания Сторонами спецификации направляет Покупателю График изготовления и приемки товара.
6.2. Покупатель с помощью своих представителей (инспекторов) имеет право осуществлять контроль на заводах Поставщика или его субпоставщиков за качеством изготовления товара (его комплектующих), в том числе проводить контрольные испытания материала, проверять соответствие деталей и узлов чертежам, техническим условиям и нормам, проверять отчетность Поставщика по проведенным испытаниям товара и его качественным характеристикам. Поставщик обязан предъявлять инспекторам Покупателя на контроль материал, сырье, полуфабрикаты и готовый товар, которые проверены инспекторами Поставщика и признаны ими соответствующими техническим условиям и нормам, а также всю документацию, относящуюся к испытаниям товара.
6.3. После изготовления товара или партии товара инспектора Покупателя имеют право проверить упаковку и маркировку перед отгрузкой.
6.4 Покупатель имеет право, по согласованию с Поставщиком, направлять своих инспекторов на заводы Поставщика для проверки хода изготовления товара и участия в его приемочных испытаниях. Поставщик обязан за свой счет предоставить инспекторам Покупателя необходимые для проверки помещение, требуемое оборудование, материалы и инструменты, а также транспортные услуги по переезду инспекторов от аэропорта до места проживания, от места проживания до места работы и обратно, услуги связи и услуги переводчика (при необходимости). Кроме того при необходимости Поставщик окажет содействие в получении виз инспекторам Покупателя и бронировании гостиницы. Все остальные расходы по приезду и пребыванию инспекторов Покупателя – за счет Покупателя. Поставщик обязан известить Покупателя по факсу не позднее чем за 30 дней до начала окончательной заводской приемки товара (его комплектующих), для того, чтобы инспектор Покупателя смог провести заводскую приемку и проверку упаковки и маркировки до отгрузки товара.
6.5. Если во время заводской приемки товара обнаружатся какие-либо дефекты, то Поставщик обязан в кратчайший срок без продления срока поставки товара устранить обнаруженные дефекты. После устранения дефекта товар подвергается вторичной проверке. Если, однако, во время этой проверки будет обнаружено, что дефект не устранен или будут обнаружены новые дефекты, то Покупатель назначает Поставщику последний срок для устранения дефекта и для проведения окончательной проверки без продления срока поставки, оговоренного в договоре. Если по истечении этого срока дефекты все еще не будут устранены, Покупатель имеет право отказаться от дефектного товара и потребовать взамен качественный товар или расторгнуть договор в части дефектного товара или полностью без возмещения понесенных Поставщиком затрат.
6.6. После проведения заводской приемки товара в присутствии представителя Покупателя Поставщик обязан в кратчайший срок составить протокол заводской приемки с подробным изложением результатов проверки и с указанием в заключении, что изготовленные и проверенные товары соответствуют техническим условиям и нормам, спецификациям, чертежам и всем другим условиям договора.
6.7. Время пребывания инспекторов Покупателя будет запланировано таким образом, чтобы можно было предоставить к осмотру максимально возможное количество единиц товара. Однако при этом подразумевается, что сам процесс инспектирования не помешает нормальному ходу процесса изготовления товара и не увеличит сроки его изготовления.
6.8.Если представители Покупателя по какой-либо причине не прибудут к указанному Поставщиком сроку проведения заводской приемки, то Поставщик проводит проверку в их отсутствие и представляет Покупателю копию протокола заводской приемки, заверенную инспекторами завода-изготовителя.
6.9. Участие представителя Покупателя в проведении осмотра и испытания товара, а также выдача Покупателем или его представителем разрешения на отправку товара Покупателю не освобождает Поставщика от ответственности относительно гарантии качества товара согласно настоящему договору.
7. Качество и комплектность
7.1. Качество и комплектность, технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать условиям договора и стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям, ГОСТам, техническим заданиям, дополнительным требованиям, которые указываются в приложениях, спецификациях и дополнительных соглашениях к настоящему договору.
7.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом качества (соответствия), и (или) иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый товар определяются по документам завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый товар не должен быть менее 12 месяцев с момента поставки товара. В случаях, когда на товар гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя, требования, связанные с недостатками товара, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет с момента поставки товара.
7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует высшим стандартам, высшему уровню техники, существующим для данного вида товара в момент подписания договора; при изготовлении товара будут применены высококачественные материалы и обеспечена первоклассная обработка и техническое исполнение товара. Также Поставщик гарантирует полноту и комплектность товара.
7.4. Покупатель по согласованию с Поставщиком посредством указания в приложениях, спецификациях к договору или оформления дополнительных соглашений к договору может установить дополнительные требования к качеству и комплектности товара, а также потребовать от Поставщика предоставления дополнительных гарантий качества.
7.5. Покупатель вправе осуществить входной контроль товара (комиссионную приемку) в момент передачи товара или после передачи товара в соответствии с законодательством Российской Федерации на предмет соответствия качества поставленного товара условиям договора, спецификации, ГОСТам, стандартам, техническим условиям, техническим заданиям, а также технической документации к данному, в пределах гарантийного срока или в пределах 2-х (двух) лет с момента поставки товара, если гарантийный срок не установлен.
7.6. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) Покупателем (Грузополучателем) составляется Акт о несоответствиях с указанием всех обязательных реквизитов, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Товар, при приемке которого обнаружены такие несоответствия, может быть принят Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение. При этом право собственности на такой товар не переходит от Поставщика к Покупателю.
Поставщик возмещает Покупателю расходы по ответственному хранению (при принятии товара на ответственное хранение), а также все расходы (транспортные и иные), в случае возврата товара.
7.7. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) по письменному согласованию Сторон Покупатель вправе принять товар (часть товара), который соответствует качеству, комплектности, количеству, иным параметрам заявленного в спецификации товара.
Поставщик вправе, при наличии согласия Сторон, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения информации от Покупателя внести соответствующие исправления в ранее предоставленные документы в срок не позднее последнего числа месяца поставки товара.
Поставщик производит допоставку (доукомплектование) товара, ранее согласованного Сторонами по объему и номенклатуре, с обязательным оформлением первичных документов.
7.8. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) Покупатель (Грузополучатель) осуществляет вызов Поставщика для участия в составлении двустороннего Акта, путем направления уведомительного письма (телеграммы, электронного письма, факса), с указанием времени и места прибытия. Поставщик обязан прибыть для участия в составлении Акта в указанное Покупателем время и место либо сообщить о невозможности прибытия.
При неявке представителя Поставщика, а также в случае явки неуполномоченного представителя, составление Акта осуществляется Покупателем в одностороннем порядке и является достаточным основанием для выставления Поставщику претензии.
7.9. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков товара Стороны вправе привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В случае установления независимой экспертной организацией наличия дефектов/недостатков в поставленном товаре Поставщик возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы, связанные с проведением экспертизы.
7.10. Покупатель (Грузополучатель) вправе приостановить оплату за поставленный товар при обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара, в случае отсутствия сопроводительного документа, а также при входном контроле товара (комиссионной приемке). Оплата за такой товар производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента устранения Поставщиком выявленных несоответствий и подписания Сторонами без замечаний Акта об устранении несоответствий.
8. Ответственность сторон
8.1. За непоставку, несвоевременную поставку, включая поставку в нарушение Графика отгрузки или в отсутствие письменного согласия Покупателя на досрочную поставку, за недопоставку или поставку некомплектного товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,15% от суммы непоставленного, несвоевременно поставленного, поставленного в нарушение Графика отгрузки или в отсутствие письменного согласия Покупателя на досрочную поставку, недопоставленного или некомплектного товара за каждый день просрочки.
При неоднократном нарушении сроков поставки товара (два раза и более) по настоящему договору, независимо от количества дней просрочки, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,2% от суммы непоставленного, несвоевременно поставленного, поставленного в нарушение Графика отгрузки или в отсутствие письменного согласия Покупателя на досрочную поставку, недопоставленного или некомплектного товара за каждый день просрочки.
В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора полностью либо в части, без компенсации Поставщику каких-либо расходов, и предъявить Поставщику требование об уплате неустойки за просрочку в поставке товара и компенсации понесенных убытков. Уведомление об отказе от исполнения договора полностью либо в части направляется Поставщику посредством факсимильной связи и по почте.
При этом в случае предварительной оплаты Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления уведомления возвращает Покупателю денежные средства, оплаченные в счет предварительной оплаты за товар, в отношении которого произошел отказ от поставки либо отказ от исполнения договора. Покупатель, кроме возврата денежных средств, оплаченных в счет предварительной оплаты за товар, сроки поставки которого нарушены, вправе потребовать от Поставщика уплаты процентов за пользование денежными средствами. В случае отказа Поставщика от возврата предварительной оплаты или нарушения срока возврата предварительной оплаты, а также уплаты процентов, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае переноса срока поставки товара по инициативе Поставщика при внесении Покупателем предварительной оплаты за товар, Поставщик несет ответственность за пользование чужими денежными средствами от даты поставки, определенной Сторонами первоначально, до даты исполнения обязательства по поставке товара. Размер ответственности определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поставке некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить некомплектный товар на комплектный в срок, согласованный Сторонами. При возврате некомплектного товара Покупателем Поставщику все расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом товара, несет Поставщик.
8.2. За несвоевременную оплату поставленного товара Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,03 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.3. При поставке некачественного товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара и произвести замену такого товара на качественный в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания акта либо в иной срок, устанавливаемый по соглашению Сторон, и возместить Покупателю понесенные убытки, связанные с поставкой некачественного товара. При возврате некачественного товара Покупателем Поставщику все расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом товара, несет Поставщик.
При поставке некачественного товара Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора (полностью или частично) и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и потребовать устранения недостатков или замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. При незамене некачественного товара в указанный выше срок, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере, указанном в п. 8.1. настоящего договора, начиная со дня поставки некачественного товара.
8.4. Покупатель вправе не принять товар, поставленный сверх количества, предусмотренного спецификацией с учетом отгрузочных норм (+/- 5%) (отгрузочные нормы не распространяются на товар, поставляемый поштучно), без всякого возмещения Поставщику убытков.
8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предназначенного в соответствии со спецификацией для зимнего завоза, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 50% от суммы товара по такой спецификации и возмещает понесенные Покупателем убытки. При оформлении спецификации в поле «Примечание» Покупатель делает отметку «для зимнего завоза».
8.6. В случае поставки товара в неочищенных вагонах и контейнерах (как внутри так и на раме вагонов) при транспортировке товара железнодорожным транспортном, Поставщик возмещает Покупателю все затраты, связанные с очисткой и использованием вагонов, а также суммы штрафов, предъявленные ОАО «РЖД» за простой вагонов, связанный с увеличением времени на зачистку подвижного состава.
8.7. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения (в нарушение требований законодательства Российской Федерации) Поставщиком обязанностей по представлению необходимых документов, в том числе первичных учётных документов, счетов-фактур (далее – документы), Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, к которой относится документ, за каждый день просрочки, а также все возникшие убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа).
При этом срок, установленный для оплаты, подлежит увеличению на период представления надлежаще оформленных документов.
Кроме того, при возникновении у Покупателя неблагоприятных последствий вследствие ненадлежащего исполнения вышеуказанных обязательств, Поставщик обязан выступать на стороне Покупателя в контролирующих и судебных органах, перед иными организациями и лицами, и, при необходимости, возместить все его убытки, вызванные неисполнением, несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязанностей по предоставлению необходимых документов.
8.8. За нарушение условий о запрете передачи прав (требований) и/или обязанностей по настоящему договору без предварительного письменного согласия Покупателя (в том числе по правилам гл. 24, гл. 43 Гражданского кодекса РФ) последний вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости переданных прав (требований) и/или обязанностей, прав, переданных в залог и/или внесенных в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, с учетом НДС.
8.9. Стороны несут иную ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
8.10. Уплата неустоек и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного обязательства. Неустойка может быть рассчитана до даты фактического исполнения нарушенного обязательства включительно. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки и штрафов, предусмотренных настоящим договором.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны обязаны соблюдать досудебный претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее направления.
9.2. Все неурегулированные сторонами споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, расторжением настоящего договора и исполнением обязательств по нему, передаются на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.
9.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар не продан третьим лицам, не состоит под арестом по решению суда, не является объектом спора, а передача товара и его использование не нарушает исключительных прав третьих лиц, и принимает на себя обязанности по урегулированию любых претензий, исков со стороны третьих лиц в связи с нарушением прав третьих лиц (в том числе нарушением интеллектуальных прав) на товар, поставляемый по настоящему договору, и компенсации Покупателю и/или его аффилированным лицам убытков, понесенных вследствие предъявления таких претензий, исков.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: военных действий, стихийных природных бедствий, запретительных мер государственных органов, массовых гражданских беспорядков и иных обстоятельств.
10.2. Сторона, для которой сложились обусловленные настоящим договором обстоятельства непреодолимой силы, обязана без промедления и в любом случае не позднее 15 календарных дней с момента их наступления или прекращения, известить другую Сторону об этом в письменной форме. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующей Торгово-промышленной Палатой или иным уполномоченным государственным органом власти.
10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на период действия указанных обстоятельств.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев подряд, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Стороной данного уведомления договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон, определенные предметом договора, прекращенными, за исключением неисполненных обязательств, в отношении которых договор действует до их полного исполнения Сторонами. Уведомлением может быть установлен иной момент расторжения договора и прекращения обязательств.
11. Сроки действия договора, порядок изменения и расторжения договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения договора и действует с … по … включительно. При наличии неисполненных Сторонами обязательств к моменту истечения срока действия настоящего договора, все условия настоящего договора, в том числе условия об ответственности в виде возмещения убытков и о неустойке, действуют (продлеваются) до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств.
Такое продление срока действия настоящего договора не рассматривается Сторонами как изменение ранее согласованного Сторонами срока исполнения обязательств и предусмотренная настоящим договором неустойка уплачивается за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства.
11.2. Продление срока действия настоящего Договора может быть также оформлено дополнительным соглашением Сторон к нему.
11.3. Покупатель вправе, письменно уведомив Поставщика, отказаться от товара, поставка которого просрочена. При этом Поставщик уплачивает Покупателю предусмотренную настоящим договором неустойку за каждый день просрочки поставки до момента получения уведомления об отказе от товара.
11.4. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.
12. Конфиденциальность
12.1. Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего договора, вся техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
12.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.
12.3. Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют свою силу в течение 5 лет после прекращения действия договора.
13. Порядок электронного документооборота первичными документами
и счетами-фактурами
13.1 Глоссарий терминов и сокращений:
Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.
Оператор ЭДО – организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме с использованием электронной подписи.
Электронный документ (ЭД) – документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, который может быть подписан электронной подписью (ЭП) и сохранён на машинном носителе в виде файла соответствующего формата, определенного действующим законодательством РФ.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством РФ в области применения ЭП.
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – ЭП в понимании Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», которая:
- получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП;
- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- создается и проверяется с использованием средств ЭП, имеющих подтверждение соответствия требованиям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
- ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате ЭП, выданном аккредитованным Удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного Удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования ЭП.
Поясняющие документы – документы, дополняющие электронные первичные учетные документы (далее – ЭПУД) и электронные счета-фактуры (далее – ЭСФ)/электронные универсальные передаточные документы (далее – ЭУПД) для детализации факта хозяйственной жизни, необходимые для согласования ЭПУД и ЭСФ/ЭУПД со стороны Поставщика и Покупателя.
13.2 Электронный обмен товарными накладными ТОРГ-12 и счетами-фактурами/счетами-фактурами с дополнительной информацией (универсальными передаточными документами) между Сторонами производится, при наличии технических возможностей, по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством РФ. ЭДО электронными первичными учетными документами с третьими лицами может осуществляться без участия Оператора, при условии их подключения к КИС СЭД через личный кабинет.
13.3 Все электронные товарные накладные ТОРГ-12, счета-фактуры, универсальные передаточные документы Стороны подписывают УКЭП.
13.4 Стороны признают, что используемые ЭД, подписанные УКЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями Сторон, только при соблюдении порядка передачи ЭД, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
13.5 ЭД не дублируются на бумажном носителе.
13.6 Поставщик обязуется направить Покупателю по телекоммуникационным каналам связи товарные накладные ТОРГ-12 и/или счета-фактуры/счета-фактуры с дополнительной информацией (универсальные передаточные документы) в электронном виде в сроки, установленные п. 3.7. договора, и действующим законодательством РФ. При наличии технической возможности Поставщик сообщает Покупателю данные Заказа на поставку для автоматического создания системных документов в ИСУ Покупателя.
13.7 В случае невозможности направления/получения товарной накладной ТОРГ-12 и/или счета-фактуры/счета-фактуры с дополнительной информацией (универсальные передаточные документы) в электронном виде по техническим или иным причинам, Стороны уведомляют о невозможности направления/получения ЭД с указанием причин, и Поставщик предоставляет товарные накладные ТОРГ-12, содержащие обязательные реквизиты первичного учетного документа, определенные действующим законодательством РФ, и/или счет-фактуру/счет-фактуру с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) в срок не позднее 5 (пятого) числа, следующего за отчётным месяцем, на бумажном носителе.
14. Взаимодействие, порядок предоставления и актуализации документов в рамках проверки благонадежности
14.1. Поставщик обязуется обеспечить полноту и достоверность предоставляемых сведений и документов:
- сканированный (электронный) образ устава со всеми изменениями и дополнениями;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (исполнительного органа);
- справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- сведений о цепочке учредителей или участников/акционеров, включая бенефициарных владельцев (собственников);
- налоговых деклараций в соответствии с применяемым режимом налогообложения;
- бухгалтерской (финансовой) отчетности), их своевременного размещения и актуализации в Личном кабинете контрагента, находящемся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу https://lukoil.ru/Company/contractorpa (далее – Личный кабинет контрагента).
В случае нарушения Поставщиком обязательств по размещению и обеспечению актуальности указанных в настоящем пункте договора документов, размещенных в Личном кабинете контрагента, Покупатель вправе:
- запросить (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте и т.п.) у Поставщика данные документы и прочие сведения, а Поставщик обязан представить запрошенные документы и сведения или обоснованный/мотивированный отказ в течение 10 рабочих дней от даты получения запроса;
- в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке, а равно без соблюдения досудебного (предарбитражного) претензионного порядка урегулирования споров, отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Поставщику соответствующего уведомления без возложения на Покупателя какой-либо ответственности за такой отказ и без возмещения каких-либо убытков Поставщику. Договор в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в самом таком уведомлении не указан иной срок.
14.2. В случае, если Поставщиком привлекаются для исполнения обязательств по договору субисполнители/субподрядчики, Поставщик должен обеспечить их регистрацию в Личном кабинете контрагента, а также размещение и обеспечение актуальности размещенных ими документов.
В случае отсутствия в Личном кабинете контрагента – субисполнителя/субподрядчика указанных в настоящем пункте договора документов либо наличие их неактуальной версии, Покупатель вправе:
- не согласовывать его как субисполнителя/субподрядчика и/или не допускать к исполнению обязательств;
- отказаться в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке от исполнения настоящего договора в соответствии с условиями настоящего пункта договора.
14.3. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней от даты получения запроса со стороны Покупателя предоставить разъясняющие документы и пояснения о причинах его отнесения к следующему лицу:
- не зарегистрированному в порядке, установленном российским законодательством;
- находящемся в процессе ликвидации или, в отношении которого возбуждено производство по делу о банкротстве/проводятся процедуры по банкротству, либо подано заявление о банкротстве и ликвидации;
- у которого наложен арест на такие акции, доли или активы, арест которых несет риск невыполнения обязательств по предмету договора;
- в отношении которого введено административное приостановление деятельности;
- которое находится в списке организаций, по которым в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности, сведения об исключении из ЕГРЮЛ, сведения о ликвидации, сведения о недействительности/ошибочности регистрации;
- по которому имеется нулевое значение по уплаченным налогам за последний доступный год (https://pb.nalog.ru/);
- по которому отсутствует информация о текущих собственниках контрагента по данным ЕГРЮЛ (кроме акционерных обществ) (https://egrul.nalog.ru/index.html);
- включенному в Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) (http://fas.gov.ru/opendata/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьrnp);
- в отношении которого имеются сведения о включении в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения по данным из негативных списков Росфинмониторинга (https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list и https://www.fedsfm.ru/documents/omu-list);
- в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), включенные в реестр дисквалифицированных лиц ФНС России (https://service.nalog.ru/disqualified.do и https://www.nalog.gov.ru/opendata/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьregisterdisqualified/);
- в отношении которого внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;
- в отношении которого регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
- в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), являющиеся руководителем (учредителем) иных юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами выявлены факты недостоверности сведений о руководителе (учредителе).
В случае отсутствия ответа и/или отказа Поставщика в предоставлении указанных выше документов и/или разъяснений, либо если документы и/или разъяснения не подтвердят ошибочность отнесения Поставщика к вышеуказанным лицам, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Поставщику соответствующего уведомления. При этом Покупатель не несет какой-либо ответственности за данный отказ и не возмещает Поставщику понесенные в связи с этим убытки. Договор в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в уведомлении не указан иной срок.
15. Заключительные положения
15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также основными принципами и целями Политики Покупателя в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке.
15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и обязательны для Сторон только в том случае, если они согласованы Сторонами письменно и оформлены в виде дополнительных соглашений, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон (организационно-правовая форма, наименование, адрес, банковские реквизиты организации). Об изменении реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить другую Сторону, при этом в уведомлении должно быть указано, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
Любые сообщения/уведомления по настоящему договору направляются по адресу, указанному в ЕГРЮЛ и считаются полученными Стороной, даже если она не находится по указанному адресу (п. 3 ст. 54 ГК), а также если сообщения/уведомления не были вручены адресату или адресат не ознакомился с ними по обстоятельствам, зависящим от него (ст. 165.1. ГК РФ), либо вручаются надлежаще уполномоченному представителю Стороны с отметкой о получении.
15.3. Права (требования) и/или обязанности Поставщика по настоящему договору не могут быть полностью или в какой- либо части уступлены (переуступлены), отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или иным образом переданы третьим лицам (в том числе по правилам гл. 24, гл. 43 Гражданского кодекса РФ) без предварительного письменного согласия Покупателя.
15.4. Настоящий договор, приложения, дополнительные соглашения, спецификации, изменения к спецификации, иные документы по договору, переданные с помощью электронно-технических средств, являются обязательными для обеих Сторон, с последующей заменой копий указанных документов на оригиналы. На Стороне, предоставившей копию документа, лежит ответственность за предоставление его оригинала.
15.5. Вся переписка, обсуждения, договоренности по вопросам, касающимся настоящего договора, имевшие место до заключения настоящего договора, теряют силу с момента подписания настоящего договора.
15.6. Стороны гарантируют наличие у них полномочий на подписание настоящего договора и отсутствие у них каких-либо ограничений на заключение настоящего договора в силу положений Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
До подписания Сторонами настоящего договора Поставщик предоставляет Покупателю копии учредительных документов и свидетельств государственных органов о регистрации и присвоении кодов, в том числе документы, подтверждающие освобождение от уплаты НДС (если Поставщик не является плательщиком НДС).
15.7. Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о подаче в отношении него заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также о вынесении судом постановления о назначении административного приостановления деятельности, в случае подачи такого заявления или вынесения такого постановления.
Покупатель в указанных случаях имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор путем направления Поставщику уведомления. Уведомление о расторжении договора направляется Поставщику по почте и по факсимильной связи. При этом договор считается расторгнутым с момента направления Покупателем уведомления о расторжении договора, если иной срок не установлен в уведомлении.
15.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16. Реквизиты и подписи сторон
Приложение №1 к договору поставки товара № от «»202 г.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#274744044 |
995 320
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
9 953 |
1 день
17.06.2024 26.06.2024 |
|
Тендер №274960839
Закупка хозяйственных товаров
|
Электронный аукцион
#274960839 |
24 920
|
2 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
Тендер №274994572
Поставка Хозяйственных товаров (порошки, чистящие средства, перчатки)
|
Электронный аукцион
#274994572 |
40 584
|
2 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
Запрос котировок
#275157328 |
1 227 600
|
11 дней
21.06.2024 05.07.2024 |
|
Запрос котировок
#275168299 |
1 023 000
|
11 дней
21.06.2024 05.07.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №265161939
Поставка моющих средств и инвентаря для школьной столовой на 2024год
|
Малая закупка
#265161939 |
77 439
|
срок истек
- 05.02.2024 |
Электронный аукцион
#265161881 |
28 334
Обеспечение контракта:
30% |
срок истек
01.02.2024 09.02.2024 |
|
Запрос цен
#265161776 |
срок истек
- 09.02.2024 |
||
Электронный аукцион
#265161456 |
3 813 799
Обеспечение заявки:
1 |
срок истек
01.02.2024 13.02.2024 |
|
Предложение делать оферты
#265161431 |
953 973
|
срок истек
01.02.2024 12.02.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №265161897
Поставка в 2024 году тростей белых тактильных (с результатом)
|
Запрос котировок
#265161897 |
196 880
|
срок истек
01.02.2024 09.02.2024 |
Не определен
#265161633 |
1 055 085
|
срок истек
01.02.2024 03.02.2024 |
|
Запрос предложений
#265161566 |
3 000 000
|
срок истек
01.02.2024 13.02.2024 |
|
Тендер №265159769
Поставка жидкости для омывателей стекла для нужд МКУ «Транспортник»
|
Электронный аукцион
#265159769 |
18 520
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 12.02.2024 |
Тендер №265159752
Поставка фрез для Буря-Р в 2024 году для Пермского региона
|
Запрос цен
#265159752 |
срок истек
- 09.02.2024 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |