Тендер - Поставка стирального порошка и кондиционера. №265161300

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Московская обл, г Королёв, ул Стадионная, д 6
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.02.2024 по 12.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:01.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме ДОГОВОР_с_прилож._(1) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___________________

г. Королев, Московская область «____» __________ 2024 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. проректора Троицкого А.В., действующего на основании Доверенности № 07/621 от 09.01.2024 г., с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова» (далее – Положение), на основании результатов определения поставщика путем закупки через электронный магазин «Ртс-Тендер для МСП» (протокол рассмотрения заявок № ________ от «__» _________ 2024 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется осуществить поставку стирального порошка и кондиционера (далее – Товар) в ассортименте и по ценам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Расчете стоимости (Приложение № 2 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.
1.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, является новым, не бывшим в эксплуатации.
1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц, не имеющим ограничений для использования Заказчиком.
1.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы. Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.
1.5. Срок поставки Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________ (_______________________) рублей _____ копеек, без НДС/в том числе НДС.

2.2. Цена определена по результатам определения поставщика путем закупки через электронный магазин «Ртс-Тендер для МСП» (протокол рассмотрения заявок № ________ от «__» _________ 2024 года) является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата производится в рублях в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

100% общей стоимости поставленного товара оплачивается Поставщику по факту поставки товара, в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа, получения Заказчиком следующих документов, предоставляемых Поставщиком: счет-фактуры или универсального передаточного документа на товар, технической и эксплуатационной документации на русском языке, копии соответствующих сертификатов на поставляемые товары.

2.5. В цену Товара по Договору входит: стоимость Товара, стоимость доставки Товара до места нахождения Заказчика, разгрузка, сборка и расстановка Товара, налоги и другие обязательные платежи, затраты на гарантийное обслуживание, страхование, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

2.6. В случае начисления Заказчиком неустойки и предъявления Поставщику требования о ее уплате, оплата по Договору может быть осуществлена в размере, уменьшенном на размер указанной неустойки.

3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

3.1. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика Заказчику по адресу:

- Московская область, г. Королев, ул. Стадионная, д.6.

3.2. Поставка Товара осуществляется в рабочее время Заказчика. Объем поставки Товара по ассортименту должен соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.3. Приёмка Товара осуществляется в присутствии представителей Заказчика и Поставщика, только при наличии надлежащим образом оформленной доверенности у представителя Поставщика на осуществление действий по передаче Товара и подписание всех необходимых документов, связанных с передачей Товара.

3.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору считаются исполненными с момента передачи Товара Заказчику, который подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.

3.5. Документы, передаваемые одновременно с Товаром должны быть получены представителем Заказчика в день поставки Товара в месте поставки и, в случае их неполучения, Поставщик несет ответственность за просрочку поставки.

3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарных накладных или универсального передаточного документа Заказчиком.

3.7. Предварительная приемка по количеству Товара должна быть полностью завершена в день доставки.

3.8. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты доставки Товара Заказчику. В указанный срок Заказчик принимает решение о приемке Товара и подписывает товарную накладную или универсального передаточного документа либо отказывает в его приемке.

3.9. При обнаружении несоответствий Товара сведениям, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах, а также требованиям Договора, вызов представителя Поставщика для фиксации данных фактов не является обязательным. Заказчиком составляется соответствующий акт с указанием несоответствий и нарушений, который вместе с мотивированным отказом от приемки Товара, передается Поставщику.

3.10. В случае передачи Товара, не соответствующего требованиям Договора в части количества, качества или комплектности, Заказчик вправе вместо отказа от приемки Товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- замены Товара, предоставления недостающего количества Товара или доукомплектования Товара в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

3.11. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии с условиями Договора. Упаковка (тара) является невозвратной.

В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

3.12. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах, а также на предмет отсутствия нарушения целостности упаковки, в результате чего Заказчик считается принявшим Товар по количеству тарных мест и качеству внешней упаковки. В отношении скрытых недостатков Товара Заказчик вправе предъявлять претензии Поставщику в течение гарантийного срока.

3.13. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Товар в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора сообщить Заказчику фамилию, имя, отчество контактного лица посредством электронной или факсимильной связи.

4.1.3. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки Товара.

4.1.4. В течение гарантийного срока осуществлять замену Товара ненадлежащего качества в сроки, установленные в Договоре.

4.1.5. Обеспечить наличие при поставке Товара всей товаросопроводительной, технической и иной, в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства РФ, документации.

4.1.6. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.7. Оплатить по требованию Заказчика неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возместить убытки в соответствии с разделом 5 Договора.

4.1.8. Устранить несоответствия и нарушения, выявленные при приемке Товара, в порядке и сроки, установленные соответствующими актами.

4.1.9. Поставить Товар с учетом действующих у Заказчика правил внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности, пожарной безопасности и пропускного режима.

4.1.10. В случае изменения данных, указанных в разделе «Адреса и реквизиты сторон» в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика.

4.1.11. Возместить Заказчику ущерб, причиненный по вине работников Поставщика.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты счета, выставленного в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора сообщить Поставщику фамилию, имя, отчество контактного лица посредством электронной или факсимильной связи.

4.3.2. Оказывать содействие в получении Поставщиком (его представителем) всех необходимых и достаточных документов/разрешений на проезд/провоз Товара на территорию Заказчика.

4.3.3. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.4. В случае изменения данных, указанных в разделе «Адреса и реквизиты сторон» в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Поставщика.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от приемки Товара в случае его несоответствия условиям Договора.

4.4.2. Привлекать для участия в приемке Товара независимых экспертов, экспертные организации.

4.4.3. Требовать от Поставщика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, являющегося предметом Договора, Поставщик вправе требовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком каждого отдельного обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), Поставщик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 7% от цены Договора.

5.5. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков, дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Поставщика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

5.6. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения убытков в полном объеме, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

5.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее - обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора, любая из Сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

6.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1. Договора и их последствия продолжают действовать более 10 (десяти) дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

7.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров. В случае если договоренности достигнуть не удалось, за решением спора Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области.

7.2. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

7.3. Под претензионным порядком в рамках Договора понимается обязанность Стороны по Договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства Российской Федерации, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

7.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в десятидневный срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью), либо об отклонении претензии о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью), либо об отклонении претензии.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2024 г.

9.2. Изменения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае, если просрочка выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, превысит 10 (Десять) календарных дней Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке. При этом Заказчик направляет Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, а также адресу его электронной почты. Выполнение Заказчиком указанного порядка считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым на следующий день с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора. Возмещение Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением Договора, не полагается.

9.5. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по выполнению Договора третьим лицам.

9.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, оформляется в письменном виде. Уведомление, направленное на адрес электронной почты Стороны должно быть не позднее следующего рабочего дня направлено по почтовому адресу (адресу местонахождения) Стороны, указанному в Договоре.

9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.8. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Расчет стоимости.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ______________

от __________2024 г.

Техническое задание

на поставку стирального порошка и кондиционера

г. Королёв «__» _______ 2024года

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова».

Предмет договора: поставка стирального порошка и кондиционера.

3.Сроки поставки товара: не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора.

3.1. Режим рабочего времени Заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу - с 9:00 до 16:45. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 14:00 часов.

4.Наименование, технические, качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого Товара и технические требования к нему указаны в Таблице 1:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

4.1 Требования к безопасности товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, а также соответствие товара требованиям ГОСТ Российской Федерации и показателям качества технических характеристик поставляемого товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации. В случае если поставленный товар подлежит сертификации, то Поставщик предоставляет Заказчику соответствующие документы в момент сдачи приемки товара.

4.2 Общие требования, предъявляемые к поставке товара, требования к объему гарантий качества, требования к сроку гарантий качества: поставляемый товар должен быть новым и сертифицированным в Российской Федерации, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. Год изготовления товара не ранее 2023 года, срок полезного использования товара не менее 1 (одного) года.

Предлагаемый к поставке товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами качества и ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Система менеджмента качества».

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Весь предлагаемый к поставке товар должен быть ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил.

• Требования к упаковке товара:
  Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
  Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной контрактом, то товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком за свой счёт.
• Условия поставки и порядок приемки товара:
  Поставщик обязуется за свой счет осуществить доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. подъем на этаж). После разгрузки товара Поставщик обязан в этот же день очистить помещения Заказчика от транспортировочной тары и мусора.
  В стоимость товара должны быть включены: доставка, разгрузка, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
  Порядок и время поставки товара должны быть согласованы с заказчиком не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с режимом рабочего времени Заказчика, указанным в настоящем техническом задании при этом Поставщик обязан строго соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.
  Отгрузка товара со склада Поставщика должна осуществляться силами Поставщика и за счет средств Поставщика.
  Товар должен поставляться одномоментно комплектами, при этом Поставщик обязан передать все товары, входящие в комплект, одновременно (п. 2 ст. 479 Гражданского кодекса Российской Федерации).
  По факту доставки товара к месту поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику пакет документов (товарная-накладная, акт сдачи-приемки товара и счет-фактура (при наличии)), подписанной Поставщиком, на реквизиты, указанные Заказчиком в Договоре.
  Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке товара к месту поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной и акт сдачи-приемки товара.
• Другие требования:
  Для определения полного соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям Заказчика участник размещения заказа должен указать в заявке конкретные показатели этого товара.
  Если предлагаемый к поставке товар состоит из отдельных товарных единиц (опций), участник размещения заказа также должен указать конкретные показатели отдельных товарных единиц (опций) в составе позиции.
  Комплектация предлагаемого к поставке товара будет определяться согласно требованиям к товару.
  Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
• Особые условия:
  В целях проверки соответствия поставленного товара требованиям договора и, в том числе, требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Требования к качеству товара и гарантии:

Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар. Вышеуказанный гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания итогового акта о приёме товара. Уведомление Поставщику о наступлении гарантийного случая может быть направлено Заказчиком любыми доступными способами, в том числе посредством факсимильной, телефонной связи, электронной почтой по реквизитам, указанным в договоре.

Поставщик в течение 1 (одного) дня после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая направляет к Заказчику специалиста для осмотра (диагностики) товара, в соответствии с режимом рабочего времени Заказчика. Выезд специалиста должен осуществляться за счёт средств Поставщика. В случае если не представляется возможным провести осмотр (диагностику) на месте поставки товара, транспортировка товара к месту осмотра (диагностики) должна осуществляться силами Поставщика за его счёт в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая.

В течение 1 (одного) дня после получения товара к месту осмотра (диагностики), Поставщик должен провести осмотр (диагностику) и составить акт осмотра (диагностики) в двух экземплярах, который подлежит утверждению Поставщиком и Заказчиком.

По результатам осмотра (диагностики), при условии наступления гарантийного случая, Поставщик должен осуществить бесплатную замену товара в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта осмотра (диагностики). В зависимости от характера гарантийного случая, замена товара может осуществляться:

- по месту нахождения товара;

- по месту нахождения Поставщика.

В случае наступления гарантийного случая, в результате которого возникает необходимость транспортировки товара к месту замены и обратно, Поставщик обязан вывезти товар и доставить его обратно Заказчику за свой счёт.

В течение 3 (трёх) календарных дней после осуществления замены Поставщик обязан составить акт гарантийной замены товара в двух экземплярах, который подлежит утверждению Поставщиком и Заказчиком. При надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств в части замены товара, Заказчик обязан подписать вышеуказанный акт и передать один экземпляр Поставщику.

Гарантийный срок на товар продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться Заказчиком из-за обнаруженных в нем недостатков.

Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

- условия эксплуатации или хранения товара не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации;

- имели место химические, электромеханические и механические воздействия и повреждения товара, причинённые по вине Заказчика.

4.3 Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной и санитарной безопасности, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении договора.

Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору № ______________

от __________2024 г.

Расчет стоимости

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Поставка стирального порошка и кондиционера.

(указывается предмет договора)

Основные характеристики объекта закупки: в сответствии с техническим заданием.

Используемый метод определения НМЦД: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Расчет НМЦД

Номер источника

Наименование

Товара

Источник

информации 1

Источник

информации 3

Источник информации 2

Среднее значение

цены

Среднее

квадратичное

отклонение

Коэффициент

вариации (д.б.

33%)

Ед.изм.

48280,00333

799,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1,66%

усл.ед.

Цена за 1усл. ед.,

Количество используемая для

объекта

расчета

НМЦ объекта закупки

закупки

максимальной

цены договора

Значение цены, указаное в источнике

1

Поставка стирального порошка и кондиционера.

48 240,00

49 099,00

47 501,01

1,00

48280

48280,00

48280,00

На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦД составляет: 48280,00 рублей

НМЦД включает в себя информацию о расходах (расходы) на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Дата формирования расчёта: 30.01.2024

Вед спец. контрактной службы

(должность)

_______________ /Лапханова И.В.

(подпись/расшифровка подписи)