Тендер - Поставка средств дезинфицирующих для моечно-дезинфицирующего аппарата Detro Wash №265138188

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):город Саратов, улица Большая Горная, здание 43, строение 1, склад ГУЗ «СГКБ № 9»
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков № 15

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача

государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 9»

________________ Коноплева О.П.

«01» февраля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Часть I. Информация о запросе котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Часть II. Техническая часть

- Посмотреть таблицу с данными

упаковка

18

2

Средство дезинфицирующее

Мультиферментное дезинфицирующее средство

- Посмотреть таблицу с данными

упаковка

6

Остаточный срок годности товара на дату поставки товара должен составлять не менее 12 месяцев от установленного срока годности.

Часть III. Форма котировочной заявки

(заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на ____________ (наименование поставляемого товара), реестровый номер Извещения ______________ (номер извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанный на официальном сайте)

Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник запроса котировок согласен исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наименование и характеристики поставляемого товара (в соответствии с Частью II «Техническая часть» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства):

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора (в рублях):

_____________________________________ (указывается цифрами и прописью)

Цена Договора включает в себя: стоимость поставляемого Товара, тары, упаковки, расходы на доставку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Опись документов, приложенных к заявке (предусмотренных п. 14 Части I. «Информация о запросе котировок в электронной форме» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.)

____________________________________ (указывается перечень документов)

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению формы заявки на участие в запросе котировок:

1.Заявка на участие в запросе котировок подается оператору электронной площадки РТС-тендер (http://223.rts-tender.ru) в электронной форме.

2. Заявка заполняется на русском языке.

Заявка может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

3. Участник запроса котировок в составе заявки представляет предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных технических характеристиках товара, при этом он обязан указать конкретные показатели товара, который он обязуется поставить после заключения договора, соответствующие значениям, установленным Частью II «Техническая часть» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения Товара.

Участник закупки вправе предложить несколько наименований Товара, соответствующих требованиям Части II «Техническая часть» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по каждой позиции. В этом случае Участник запроса котировок должен дополнительно указать количество каждого предлагаемого к поставке Товара в данной позиции. При описании конкретных показателей Товара не допускается применение слов «может», «должен», «эквивалент», «более», «менее», «или» и т.п. слов, не позволяющих однозначно трактовать указанные показатели, недопустимо указание диапазона значений из технических регламентов, стандартов и иных документов, за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией (инструкцией и иными документами) на товар.

При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник запроса котировок вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара.

Часть IV. Проект договора

ДОГОВОР №___________

г. Саратов «____» ___________202_ г.

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница №9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________, действующего(ей) на основании _____________________, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, действующего(ей) на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (протокол _________________ № __ от «__» _____________ 20__ г.), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику средства дезинфицирующие для моечно-дезинфицирующего аппарата Detro Wash (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанный в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, сроки, форме и размере, установленном настоящим Договором.

2.3. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора. Время поставки товара: рабочие дни с 08.00 до 14.00 часов по местному времени. Конкретные дата и время поставки предварительно согласовываются с Заказчиком.

2.4. Место поставки товара: город Саратов, улица Большая Горная, здание 43, строение 1, склад ГУЗ «СГКБ № 9».

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

товарная накладная или универсальный передаточный документ,

сертификаты соответствия или качества и/или декларации о соответствии установленного образца, если данный товар подлежит обязательной декларации или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или иные документы, обязательные для данного вида товара и предусмотренные действующим законодательством (копии, заверенные подписью и печатью Поставщика),

2.6. Доставка и все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами.

2.7. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством и условиями заключенного договора. Решения об изменении, расторжении договора, заключенного в порядке, предусмотренном Положением, принимаются Заказчиком, по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ с учетом положений заключенного договора.

2.8. При исполнении Договора по соглашению Сторон допускаются изменения условий Договора в следующих случаях:

по согласованию заказчика с поставщиком допускается изменение количества, объема, цены закупаемых товаров или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе.

по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара качественные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

2.9. Исполнение договора включает в себя:

- приемку поставленных товаров;

- оплату поставленных товаров;

- взаимодействие Заказчика с поставщиком при изменении, расторжении договора.

2.10. Поставщик обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора,

2.11. Поставщик к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.

2.12. Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

Приемка товаров осуществляется в порядке, предусмотренном договором. Заказчик при приемке товаров вправе провести экспертизу поставленного товара в целях определения соответствия последних условиям договора.

2.13. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности, объему и количеству, согласно пунктам, раздела 4 настоящего Договора, и оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора.

2.14. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной и исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

2.15. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна по соглашению Сторон настоящего Договора.

2.16. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.17. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.5 – 2.16 настоящего Договора).

2.18. Поставщик вправе требовать оплаты поставленных товаров.

2.19. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельного вида обязательств.

2.20. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.21. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельного вида обязательств.

2.21.1. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 9.9 настоящего Договора.

3. Цена Договора. Порядок расчетов.

3.1. Цена Договора определяется по Спецификации (Приложение №1 к Договору), и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___ %, что составляет __________(______________________________________) рублей. (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» необходимо указать: НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации или указать иную причину со ссылкой на законодательство).

В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

3.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Договором.

Цена Договора включает в себя: стоимость поставляемого Товара, тары, упаковки, расходы на доставку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

3.4. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования.

4. Качество товара. Порядок и сроки осуществления приемки товара и оформления результатов приемки.

4.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора определяет ответственное лицо (лиц), непосредственно участвующее в приемке товара, для проверки соответствия его наименования, количества, комплектности и характеристик требованиям, установленным в настоящем Договоре, и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика.

4.2. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора определяет ответственное лицо, непосредственно участвующее в контроле за ходом исполнения условий Договора, и доводит соответствующую информацию до сведения Заказчика.

4.3. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в день поставки товара Поставщиком при условии наличия всех необходимых предусмотренных Договором сопроводительных документов.

4.4. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик (ответственное лицо) осуществляет проверку товара в присутствии ответственного лица Поставщика (по желанию Поставщика) на соответствие его количества, ассортимента, комплектности, объема в соответствии со Спецификацией (в том числе наименования товара). При этом осматривается наличие или отсутствие внешних повреждений, наличие или отсутствие маркировки товара. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

4.5. Подтверждением качества и безопасности поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия или качества и/или декларации о соответствии установленного образца, если данный товар подлежит обязательной декларации или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или иные документы, обязательные для данного вида товара и предусмотренные действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.6. Остаточный срок годности товара на дату поставки товара должен составлять не менее 12 месяцев от установленного срока годности.

4.7. Поставщик обязан обеспечить тару и/или упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату и/или порчу во время транспортировки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении. Нарушение целостности тары и/или упаковки не допускается.

4.8. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 5 дней с момента поставки.

4.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.10. При обнаружении несоответствия поставленного товара требованиям, установленным настоящим Договором, ответственное лицо Заказчика приостанавливает приемку товара и незамедлительно информирует руководство Заказчика для составления в присутствии представителя Поставщика Акта о недостатках товара (далее – Акт).

В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и приёмке (скрытые недостатки) и были выявлены лишь в процессе обработки, использования или хранения товара, Заказчиком течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков товара в присутствии представителя Поставщика также составляется Акт.

4.11. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.12. Поставщик обязан, в том числе в период срока годности, своими силами и за свой счет устранять недостатки, заменять товар, восполнить недопоставленное количество товара или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка), недопоставки товара.

4.13. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара и считать его не поставленным, в случае, если он поставлен с нарушением условий настоящего Договора, требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации (по качеству, безопасности, количеству, комплектности, объему, ассортименту, потребительским свойствам, срокам годности, таре и/или упаковке, условиям изготовления, хранения, транспортировке и иным требованиям, в том числе установленным в настоящем Договоре, а также если на товар не представлены документы, предусмотренные настоящим Договором).

5. Ответственность Сторон.

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за каждый факт неисполнения обязательств размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере:

-1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей(включительно);

-5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей(включительно);

5.1.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного Товара, связанную с несвоевременным поступлением счетов (товарных накладных) от Поставщика или ненадлежащим оформлением Поставщиком счетов (товарных накладных).

5.1.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке в размере:

-10 % цены настоящего Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 % цены настоящего Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),

что составляет ____ руб. (______________).

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.5. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При указанных обстоятельствах настоящий Договор, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

7.3. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области или Первого Арбитражного третейского Суда в соответствии с регламентом суда. Решение суда обязательно для Сторон настоящего Договора.

8. Обеспечение исполнения Договора.

8.1. Обеспечение исполнения Договора предоставлено в форме __________________________ (указывается форма обеспечения исполнения Договора – независимая гарантия, внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику)

Размер обеспечения исполнения договора составляет 3% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки (запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), что составляет 3 165,30 рублей (три тысячи сто шестьдесят пять рублей 30 копеек) (размер обеспечения исполнения договора может измениться в случаях, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница №9» и извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

8.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется путем передачи Заказчику в залог денежных средств. Обеспечение должно покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Порядок предоставления обеспечения, сроки предоставления, порядок и сроки возврата обеспечения исполнения договора устанавливаются в извещении о проведении запроса котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и проекте договора. Сроки возврата обеспечения исполнения договора не могут превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

8.3. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, применяются положения:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

8.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения.

8.5. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставлено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения исполнения Договора Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени) и/или убытки во внесудебном порядке.

8.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора предоставлена независимая гарантия, Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пени) и/или убытки из суммы независимой гарантии во внесудебном порядке.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31.12.2024 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

9.4. Любые договоренности между Сторонами, влекущие за собой новые обстоятельства, в том числе изменение, приостановление, прекращение настоящего Договора возможны лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

9.5. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Договора.

9.6. Поставщик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика.

9.7. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для нужд Заказчика в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок, с момента изменения. Сторона, не исполнившая определенную настоящим пунктом Договора обязанность, несет риски связанных с ней последствий.

9.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон либо решению суда, в соответствии с ГК РФ. Соглашение сторон оформляется в письменной форме.

Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельного вида обязательств.

9.10. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного, электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

Дополнительно стороны вправе оформить Договор в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме.

1. Спецификация (Приложение №1).

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: ___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик Поставщик

____________ /___________/ ______________ /____________/

М.П. М.П.

Приложение № 1

к договору № ______ от __________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

____________ /___________/ ______________ /____________/

М.П. М.П.

Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

упаковка

18

3 480,00

3 560,00

3 515,00

3518,33

63 329,94

2

Средство дезинфицирующее

Мультиферментное дезинфицирующее средство

- Посмотреть таблицу с данными

упаковка

6

6 960,00

7 100,00

7 030,00

7030,00

42 180,00

Итого

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,94

Начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,94 рублей (сто пять тысяч пятьсот девять рублей 94 копейки).