Тендер - Поставка очищающей пасты для рук НС DOS Wurth №265040418

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• (346-__)__Проект_контракта.docx
• Обоснование.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 Просмотр сведений о закупке «Поставка очищающей пасты для рук НС DOS Wurth» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6167

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка очищающей пасты для рук НС DOS Wurth

Описание объекта закупки: Поставка очищающей пасты для рук НС DOS Wurth

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 31.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:08

Срок завершения подачи оферт: 01.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:08

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка осуществляется единовременно (одной партией) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСанкт-Петербург, Херсонский проезд, д. 2, лит. А.

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ 346 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 43860,00 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Товарная накладная (или УПД), счет, счет-фактура (если применимо)

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик уведомляет уполномоченного на приемку представителя Заказчика по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о дате и времени доставки Товара, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки. В момент передачи Товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру (если применимо), товарную накладную или УПД с указанием регистрационного номера таможенной декларации (при наличии) в двух экземплярах, иную сопроводительную документацию на русском языке, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная или УПД

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки товара

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЬНИНСКОЕ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПРОЕЗД ХЕРСОНСКИЙ, 2/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, проезд Херсонский,, д. 2

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7618

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Силкина

Имя Наталья

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Контракт № 346 -___

на поставку очищающей пасты для рук НС DOS Wurth

г. Санкт-Петербург ___ _____________2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское» (СПб ГБАУ «Смольнинское»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ________, именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий Контракт на поставку очищающей пасты для рук НС DOS Wurth (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить очищающей пасты для рук НС DOS Wurth, именуемый в дальнейшем «Товар», в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Качественные и количественные требования к Товару определяются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).

Право собственности на Товар, риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику в момент передачи его Поставщиком Заказчику по товарной накладной (или универсальному передаточному документу, далее - УПД).

Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида Товара.

Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику Товар никому не продан, не отчужден, не заложен, не находится под арестом и запрещением, не является предметом исков третьих лиц.

Права и обязанности сторон

Заказчик вправе:

Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

Осуществлять контроль за порядком и сроками исполнения обязательств по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;

Иметь иные права.

Заказчик обязан:

Принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

Нести иные обязанности.

Поставщик вправе:

Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;

Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;

Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам исполнения обязательств по Контракту;

Иметь иные права.

Поставщик обязан:

Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом;

Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном Товаре;

Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом;

Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, а также уведомлять о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;

Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по Контракту;

Нести иные обязанности.

Цена контракта и порядок расчетов

Цена Контракта составляет _______ рублей___ копейки (__________), включая НДС 20% /НДС не облагается.

Цена Контракта является твердой на весь период исполнения Контракта и включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки, транспортные расходы по доставке Товара Заказчику, погрузку, разгрузку и размещение в местах хранения у Заказчика, все обязательные платежи, налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с порядком финансирования за счет внебюджетных средств. Средств бюджетных учреждений. Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. КВР 244, КОСГУ 346.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика в пользу Поставщика.

Заказчик вправе осуществить оплату за поставленный Товар за вычетом суммы неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, предварительно уведомив Поставщика об удержании суммы неустойки и представив расчет удерживаемой суммы. Оплата по Контракту в таком случае будет осуществляться путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней).

Порядок поставки Товара

Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Санкт-Петербург, Херсонский проезд, д.2, лит. А.

Срок поставки Товара: Поставка товара осуществляется единовременно (одной партией) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Порядок поставки Товара: поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по рабочим дням: понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00, пятница – 8.00-15.00, перерыв – с 12.00 до 13.00.

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 5.2. настоящего Контракта. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Порядок и срок приемки поставленного товара в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

Поставщик уведомляет уполномоченного на приемку представителя Заказчика по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о дате и времени доставки Товара, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты доставки.

В момент передачи Товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру (если применимо), товарную накладную или УПД с указанием регистрационного номера таможенной декларации (при наличии) в двух экземплярах, иную сопроводительную документацию на русском языке, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика

По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

Оформление результатов приемки, подписание Заказчиком товарной накладной или УПД осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки Товара.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения в них недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком.

При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта (наименования, количества, качества, в том числе, в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки или произвести замену Товара, несоответствующего условиям Контракта. Устранение выявленных недостатков, замена Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

Повторная приемка назначается после уведомления Поставщиком Заказчика об устранении недостатков.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

Уполномоченным представитель Заказчика по Контракту – начальник отдела снабжения Пономарев Арсений Алексеевич, телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 10% цены Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Гарантийный срок товара и (или) объем
предоставления гарантии его качества, требования к гарантийному
обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Качество Товара должно соответствовать условиям Контракта и действующим требованиям законодательства Российской Федерации.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими в отношении товаров данного вида стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

7.3. Поставщик даёт гарантию на поставляемый товар в соответствие с гарантией, предоставляемой заводом-изготовителем товара, на условиях и в объёме фирменной гарантии изготовителя. Гарантия предоставляется Поставщиком на срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

7.4. В случае если в течение срока годности в товаре обнаружатся скрытые несоответствующие требованиям контракта дефекты, несоответствующие физико-химические свойства, Поставщик обязан заменить некачественный товар на новый, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком обращения о некачественном товаре на адрес электронной почты Поставщика, указанный в контракте.

В случае причинения вреда имуществу Заказчика вследствие несоответствия физико-химических свойств, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

Претензии по качеству поставленного товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

7.5. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен быть не менее 12 месяцев.

Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта

Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до 31 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Подтверждением факта исполнения обязательств Сторонами является подписание акта сверки взаиморасчетов с нулевым сальдо.

В случае не предоставления Поставщиком подписанного акта сверки взаиморасчетов или мотивированных возражений по его подписанию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, Акт сверки взаиморасчетов считается подписанным.

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Изменение иных условий Контракта допускается по соглашению Сторон.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона о контрактной системе.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении Контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы и предоставить доказательства. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме.

В случае не направления или несвоевременного направления извещения, предусмотренного п. 9.3., п. 9.4. Контракта, Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

Прочие условия

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика его права и обязанности, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

При наличии противоречий в содержании положений Контракта и содержания соответствующих положений приложений к нему, применению подлежат положения Контракта.

Контракт подписан Сторонами с помощью усиленных квалифицированных электронных подписей.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме и должна содержать допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостную оценку ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения Стороной претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

В случае невозможности разрешения Сторонами спорных вопросов в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

11.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация – Приложение № 1

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от ___ __________ 2024 г. № 346-_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставке

1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

Товар должен иметь надлежащую заводскую упаковку, позволяющую защищать и сохранять все его качества при транспортировке и хранении от внешних воздействий (атмосферных осадков, загрязнений). За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке товара можно было убедиться, что товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ремонту (модернизации или восстановлению).

Срок годности товара должен соответствовать сроку указанному на товаре производителем. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

2. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Санкт-Петербург, Херсонский проезд, д.2, лит. А.

3. Сопроводительные документы: счет, счет-фактура (если применимо), товарная накладная или УПД.

4. Срок поставки: Поставщик осуществляет поставку Товара по заявкам, своими силами, средствами и транспортом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления заявки заказчиком.

5. Порядок приемки: при приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет соответствия Приложению № 1 к Контракту и накладной (или УПД) по количеству, комплектности, техническим характеристикам и товарному виду. Одновременно с передачей Товара, Поставщик должен вручить Заказчику полный комплект документов, необходимых для эксплуатации Товара (в случае необходимости и/или в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации).

6. Документ о приемке: товарная накладная (или УПД).

7. Срок приемки: приемка поставленного товара осуществляется в день поставки товара Поставщиком. Оформление результатов приемки, подписание Заказчиком товарной накладной (или УПД) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара

8. Срок замены некачественного Товара, гарантийный срок на заменяемый товар: Заказчик, в случае обнаружения каких-либо дефектов, отклонений от условий Контракта, не подписывает товарную накладную, а составляет акт о выявленных недостатках и уведомляет об этом Поставщика в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения соответствующих дефектов. Поставщик после получения уведомления должен в срок 5 (пяти) рабочих дней произвести замену некачественного или несоответствующего условиям Контракта Товара за свой счет.

9. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Посмотреть таблицу с данными