Тендер - Поставка газов для сварочной мастерской №265011639

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1С_ГПД_поставка_газов_для_сварочной_мастерской.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 Просмотр сведений о закупке «Поставка газов для сварочной мастерской» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4432

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка газов для сварочной мастерской

Описание объекта закупки: Поставка газов для сварочной мастерской

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.37

Дата размещения закупки: 31.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:17

Срок завершения подачи оферт: 01.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:17

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 15.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. - Код вида расходов 244 (Доходы от иной приносящей доход деятельности).

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ БАЛТИЙСКАЯ, Д. 35

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Кировский, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Балтийская, 35, -, -, Санкт-Петербург, УЛ БАЛТИЙСКАЯ, 35

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4014

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Бунчужная

Имя Светлана

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

№____________________

(поставка товара)

г. Санкт-Петербург «___» ________ 2024 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» (краткое наименование - СПб ГБПОУ «Петровский колледж»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _____________________________ и

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон №44-ФЗ) (ИКЗ в плане графике 2024г: ____________________________________________), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее- Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществить поставку газов для сварочной мастерской (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

Поставщик поставляет Товар в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание) и Приложением №2 (Расчет цены договора) к Договору, а также на условиях настоящего Договора, определяющих цену, порядок и сроки поставки Товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязан:

Принять поставленный Товар, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.1.2. Провести экспертизу для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям настоящего договора. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.1.3. Оплатить поставленный Товар, в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору в порядке и на условиях, предусмотренных договором

• Заказчик имеет право:
• Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора.
• Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.
• Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
• Отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным договором требованиям.
• Поставщик обязан:
• Осуществить поставку Товара в полном объеме, обеспечив его надлежащие качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) в ассортименте, количестве (объеме) и цене, установленной настоящим Договором. Частичная поставка товара не допускается.
• Поставить Товар лично, без привлечения соисполнителей, обеспечив его надлежащее качество, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
• Одновременно с поставкой товара передать надлежащим образом оформленные сопроводительные и финансовые документы на поставляемый Товар.
• Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
• Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки Товаров и условия их оплаты.
• Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по договору.
• Немедленно письменно предупредить Заказчика об обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые создают невозможность поставки товара в срок, предусмотренный Договором.

2.4. Поставщик имеет право:

2.4.1. Требовать от Заказчика выполнения своих обязательств по договору.

2.4.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по настоящему договору от Заказчика.

2.4.3. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена договора составляет _________________ (________________ ) рублей ___копеек, в том числе НДС 20%/НДС не облагается в связи с применением УСН, на основании п. ___ст. 346.11 НК РФ.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена договора, указанная в Приложении №2 к договору, включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора (доставка, разгрузка, подъём на этаж), в том числе расходы по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей.

Оплата Товара производится за фактически поставленный товар (в полном объеме согласно Расчета цены к Договору) в соответствии с казначейской системой оплаты и правилами безналичных расчетов в порядке плановых платежей в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания документа о приемке.

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Источник финансирования:

Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

- Код вида расходов 244 (Доходы от иной приносящей доход деятельности – _______________ руб.).

• Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с расчетного счета Заказчика в адрес Поставщика.
• Предусмотрена возможность изменить условия Договора в соответствии с положением статей 34 и 95 Закона № 44-ФЗ. Во всех остальных случаях цена Договора, представленная в п.3.1. настоящего Договора, является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения Договора.
• При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона №44-ФЗ по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.
• Авансирование не предусмотрено.

МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, Охотничий пер., д.7.

4.2. Сроки поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3. Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме в соответствии с одним комплектом документов о передаче Товара.

4.3.1. Поставщик обязан согласовать дату и время поставки Товара с Заказчиком не позднее 3-х рабочих дней до даты поставки путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки Товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Договоре, на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с учетом сроков поставки, указанных в п. 1.4.2. Технического задания.

4.4. Погрузка Товара в транспортное средство, доставка Товара Заказчику, погрузо-разгрузочные работы, в том числе по перемещению (поднятию) Товара на указанный Заказчиком этаж, размещение Товара в указанном Заказчиком помещении/территории, монтаж и пуско-наладка Товара осуществляются силами и за счёт Поставщика. Этаж и конкретное помещение в месте поставки Товара Заказчик сообщает Поставщику при согласовании даты доставки Товара. Заказчик может выбрать любой этаж (с учётом этажности здания/сооружения, адрес которого соответствует адресу поставки, включая цокольный), помещение в месте поставки Товара. Поставщик имеет право обследовать здание (сооружение) на предмет технической возможности проведения работ по размещению Товара в указанном Заказчиком помещении/территории в месте поставки Товара до момента согласованного времени доставки. Согласование времени обследования производится аналогично согласованию времени поставки.

4.5. Время ожидания Товара Заказчиком не должно превышать 2 (двух) часов от времени доставки Товара, указанного при согласовании даты доставки Товара. В случае если Товар не доставлен до 16:00 согласованной даты или ожидание составило более 2 (двух) часов Товар считается недоставленным, при этом Поставщик обязан согласовать новую дату доставки в соответствии с пунктом 4.3.1 Договора.

4.6. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу, а также в предпраздничные дни – до 15:00 часов).

В период времени с 10:00 до 14:00 Поставщику необходимо сообщить Заказчику государственный номер транспортного средства, на котором будет осуществлена поставка Товара, а также фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактные телефоны представителя Поставщика осуществляющих поставку Товара. В случае не своевременного предоставления Заказчику данных по транспортному средству, представителю Поставщика, приемка товара не осуществляется. Контактный телефон лица, обеспечивающего приемку со стороны Заказчика – тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКем Александр Викторович.

4.7. Поставщик обеспечивает поставку Товара и несет риск случайного повреждения или уничтожения Товара до момента передачи Заказчику.

4.8. Лица, осуществляющие поставку, перемещение (поднятие) Товара по настоящему Договору, иные лица, в том числе представители Поставщика, должны соответствовать санитарным нормам, предъявляемым к лицам, выполняющим работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, и иметь при себе соответствующие подтверждающие документы, которые обязаны предъявить по требованию Заказчика (Приказ Минздрава России от 28.01.2021 №29н).

4.9. Ход поставки товара контролируется Заказчиком в течение всего срока действия Договора.

4.10. Непосредственная передача Товара Заказчику осуществляется по документу о передаче Товара, который не является документом о приемке, указанным в пункте 5.3 Договора, таким документом может быть транспортная накладная (Приложение № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2200).

Документ о передаче Товара должен соответствовать требованиям к первичному документу учета (статья 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») в части отражения факта хозяйственной операции – передача товара, а также должен содержать данные о настоящем Контакте и Поставщике (если грузоотправителем является иная организация, то документ о передаче должен содержать данные о Поставщике).

В случае отсутствия документа о передаче Товара или недостаточности данных в документе о передаче Товара для идентификации правоотношений (Договор, Поставщик), в соответствии с которыми транспортная или иная организация предлагает Заказчику получить Товар (груз) Заказчик отказывает в получении Товара (груза).

5. Порядок и срок приемки поставленного товара в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в присутствии представителя Поставщика.

• При приемке Товара Заказчик проверяет на соответствие его количества и качества требованиям, установленным Договором.
• Приемка – передача Товара производится Заказчиком на основании документа о приемке.
• При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
• Для проверки соответствия предоставленных результатов настоящего Договора его условиям проводится экспертиза. Экспертиза может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации.
• По решению Заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
• Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту осуществляется в день поступления Товара Заказчику.
• В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара, Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• В случае не устранения несоответствия результатов поставки Товара в срок, указанный Заказчиком, Заказчик вправе применить штрафные санкции, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
• Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента его фактической поставки Заказчику. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным после передачи Заказчику Товара и подписания Товарной накладной.
• Стороны согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара при наличии у него письменного (письмо, телетайп, факс, телеграмма и т.п.) согласия Заказчика. Ответственность за возможные последствия несогласованной с заказчиком досрочной поставки партии товара по Договору несет Поставщик.
• На момент поставки Товара последний должен быть новым Товаром, ранее не находившимся в употреблении, не восстановленным, принадлежать Поставщику на праве собственности, не являться заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
• В случае выявления несоответствия поставляемых Товаров условиям настоящего Договора, устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного (негодного) Товара осуществляются Поставщиком за счет собственных средств на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указание на Товар, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика и срок устранения недостатков. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, а также по адресу электронной почты Поставщика, указанного в заявке на участие в торгах. При вышеуказанных обстоятельствах Товар по Договору считается не поставленным.
• Заказчик обязуется подписывать документ о приемке Товара не позднее 20 рабочих дней с момента его получения или, при наличии претензий, в указанные сроки направлять Поставщику мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и требованием по своему выбору от Поставщика:

- замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены Договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В этом случае документы о приемке Товара подписывается сторонами после урегулирования разногласий по вопросу недостатков результата поставки Товара.

• Датой приемки поставленного Товара, считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором.

6.2.4. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора (этапа) и составляет ____________________.

6.2.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.2.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. Ответственность Заказчика

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящих Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.3.4. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042).

6.3.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.3.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

6.4. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

6.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, а также расчет пени, штрафа определяется в заявлении Заказчика о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования.

6.6. Заказчик направляет Поставщику заявление о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования.

6.7. В случае, если сумма неустойки (штрафа, пени) превышает сумму денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, часть неустойки, превышающая сумму этих денежных средств, по выбору Заказчика уплачивается Поставщиком по реквизитам, которые Заказчик указывает в соответствующей претензии.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Уплата штрафных санкций по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.10. В случае выявленных нарушений условий Договора со Стороны Поставщика, Заказчик праве приостановить оплату товара до оплаты Поставщиком неустойки, штрафов, предусмотренной настоящим Договором.

6.11. Поставщик несет в полном объеме ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных Договором, к исполнению обязательств по Договору.

6.12. Все штрафные санкции могут быть взысканы с Поставщика одновременно.

6.13. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар – 12 месяцев от даты приемки товара, указанной в товарной накладной, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок).

7.2. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Договоре, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Договора или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.

7.4. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Договоре, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Договора или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.

7.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика о необходимости выполнения гарантийных обязательств

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «15» декабря 2024 года.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

• Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены Сторонами в качестве дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
• Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных законодательством РФ.
• Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и в соответствии с положениями статьи 95 Закона №44-ФЗ.
• При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Договора оформляется в письменном виде и направляется одной стороной другой стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:

а) Заказчику:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Охотничий пер., д.7

Телефон, факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Кем Александр Викторович

б) Поставщик:

Адрес: ___________

Телефон, факс: ___________

E-mail: ______________

Контактное лицо: _____________

Уведомление считается полученным, в случае:

- вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);

- направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;

- направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;

- направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать претензионным путем в порядке досудебного разбирательства: посредством переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

Срок рассмотрения претензии не должен превышать 10 календарных дней со дня ее получения, в том числе и по адресу электронной почты, указанному в реквизитах к настоящему Договору.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

• Приложение №1 – Техническое задание;
• Приложение №2 – Расчет цены договора.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору №_____________

от «___» ___________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка газов для сварочной мастерской.

1.2. Начальная (максимальная) цена договора, указанная в подсистеме «Электронный магазин» государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрубля 37 копеек (Тридцать пять тысяч шестьсот два рубля 37 копеек).

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:

- Посмотреть таблицу с данными

1.4. Место, условия и сроки поставки Товара.

1.4.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Охотничий пер., д.7.

1.4.2. Срок поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с момента подписания Договора.

2. Цели и правовое основание для поставки товара

• Целью данной закупки является:
• Обеспечение учебного процесса учреждения;
• Выполнение функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов;
• Основанием для поставки товара являются:

План-график закупок товаров, работ, услуг СПб ГБПОУ «Петровский Колледж» на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

• Источник финансирования:

Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

- Код вида расходов 244 (Доходы от иной приносящей доход деятельности).

3. Условия поставки Товара.

3.1. Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме.

3.2. Погрузка товара, его транспортировка до места поставки, а также выгрузка и поднятие на этаж осуществляется силами и за счёт Поставщика.

3.3. Поставщик обязан согласовать дату и время поставки товара с Заказчиком не позднее 3-х рабочих дней до даты поставки путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Договоре, на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с учетом сроков поставки, указанных в п. 1.4.2. Технического задания.

3.4. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов (в пятницу, а также в предпраздничные дни – до 15:00 часов).

В период времени с 10:00 до 14:00 Поставщику необходимо сообщить Заказчику государственный номер транспортного средства, на котором будет осуществлена поставка товара, а также фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактные телефоны представителя Поставщика осуществляющих поставку Товара. В случае не своевременного предоставления Заказчику данных по транспортному средству, представителю Поставщика, приемка товара не осуществляется. Контактный телефон лица, обеспечивающего приемку со стороны Заказчика – тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКем Александр Викторович.

4. Описание объекта закупки.

4.1. Требование к количеству Товара: установлено в Спецификации (Приложении №1 к Техническому заданию).

4.2. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, предлагаемого Поставщиком, должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

5. Требования к качеству, безопасности товара.

5.1. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №3 к Техническому заданию. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».

5.4. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

5.5. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

6.1. В поставляемом товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование товара по назначению (механические повреждения), видимые невооруженным глазом.

6.2. Заказчик осуществляет приемку товара в присутствии представителя поставщика.

При приемке товара заказчик проверяет на соответствие его количества и качества требованиям, установленным договором.

6.3. На момент передачи товар должен принадлежать поставщику на правах собственности. Право собственности на передаваемый товар переходит к заказчику с момента его фактической поставки Заказчику.

6.4. При выявлении недопоставки товара, поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

7. Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества товара

7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар:

12 месяцев с момента приемки Товара, указанной в Товарной накладной, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок)

7.2. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Договоре, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Договора или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.

7.4. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

8. Требования энергетической эффективности товаров

8.1. Требования не установлены.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Техническому заданию

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

Соответствует заявке участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Договору №______________

от «___» ___________ 2024 г.

Расчет цены договора

- Посмотреть таблицу с данными