Тендер - СОЛИ И СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ №264991499

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_

Приложение № 1 к Договору №

от « » 2024 г.

Техническое задание

поставка товара для ремонта МКД ГБУ "Жилищник Даниловского
района"

Описание товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти ) рабочих
дней с даты заключения Договора.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика до места поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, государственный номер автотранспорта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи или телефонного звонка.

3. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Поставляемый товар должен иметь экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

4. Требования к упаковке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные (или универсальный передаточный документ), счет/счет-фактуру (при наличии), документы, подтверждающие качество товара.

1) копию документа, подтверждающего соответствие изделия, выданного уполномоченными органами (организациями).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Проект_договора

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка товара для ремонта МКД ГБУ "Жилищник Даниловского района"

г. Москва

_______

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Даниловского

района», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Антощенко

Андрея Валерьевича , действующего на основании Устава , с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,

на основании результатов Котировочной сессии № ______________________ ,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее

- Договор) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить товар (далее- товар(ы)) в порядке и объеме,

установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся

его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации

(Приложение № 4 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить

его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2023 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена Договора и порядок расчетов

2.1 Цена Договора составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Договора).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

1

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Договора.

2.5 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

Источник финансирования:_______

2.6 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими

Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее –

УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной информационной

системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о

приемке (Приложение № 2 к настоящему Договору ) (далее - Документ о приемке), в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Договору осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Договору.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 14 Договора.

Статья 3 Сроки и условия поставки

2

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): в течение 5 (пяти ) рабочих

дней с даты заключения Договора.

.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

3

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет ежемесячноподписанный

УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием, либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системы бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

4

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, с учетом

положений пункта 2.6.4 Договора.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

5

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Договору, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

6

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.4 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Договора .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Договора , в случае, если цена Договора не превышает 3 млн.

рублей;

б) 5 процентов Цены Договора , в случае, если цена Договора составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

8

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену Договора.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.10 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров, предусмотренных Договором .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

9

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле

настоящего Договора , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что

позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной

сессии .

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работу, услуг.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Договора.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

10

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами 31 декабря 2024г.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем подписания

Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к

Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их

подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору, допустимые

действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре

Договоров ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Форма Документа о приемке;

Приложение № 4 к Договору - Спецификация.

12

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Договора осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Договору поставщик создает СТЕ с описанием и

характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Договора;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Договора электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 В случае сбоя в работе АИС «Портал поставщиков или УАИС «Бюджетный

учет», не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при

исполнении Договора в течение более чем 240 минут, Стороны осуществляют

оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки,

предусмотренные Договором.

13

13.6 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

города Москвы «Жилищник Даниловского

района»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, 3-й

Павловский пер., дом 10;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА,

ПЕРЕУЛОК 3-Й ПАВЛОВСКИЙ, Дом

(Корпус/строение) ДОМ 10;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: пусто;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5423;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО/ УФК по г. Москве

;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы ГБУ «Жилищник Даниловского

района»

Интернет сайт: http://danilovsky.mos.ru;

Директор Антощенко А.В.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

14

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма Документа о приемке

Универсальный передаточный документ

Идентификатор электронного документа

Счет-фактура №

____

Документ о

Исправление №

____

приемке

Статус:1

1 – счетфактура и

передаточный

документ (акт)

2–

передаточный

документ (акт)

От ______ (1)

От______(1а)

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

____________________________

_________________________________

___________________ / ___________________

_______

Грузополучатель и его адрес:

_______

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции

постановления Правительства Российской Федерации от 02

апреля 2021 г. № 534)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

К платежно-расчетному документу

от _______

(5)

№

Документ об отгрузке № п/п

от _______

(5а)

Покупатель:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Даниловского района»

(6)

Адрес:

115093, город Москва, 3-й Павловский пер., дом 10

(6а)

ИНН/КПП покупателя:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(6б)

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

(7)

Идентификатор государственного

контракта, договора (соглашения)

________________

(8)

(при наличии):

Регистра Количественная

Количест

Наимен

ционный

единица

измерения

во

ование

Стоимо

Страна

номер

товара,

товара, Стр

товара

Единица

сть

декларац используемая в

подлежа ана

(описан

В

Стоимость происхождения

измерения

товаров

реги

товара

ии на

целях

щего

ие

том На Сумма товаров

(работ,

товары осуществления

прослежи стра

Код

выполн

Цена

чис лог налога, (работ,

услуг),

или

прослеживаемости ваемости, ции

товаров № енных Код вида

Количество

(тариф) за

ле ова предъяв услуг),

имущес

про

регистра

в

/работ, п/п работ, товара

(объем)

единицу

сум я ляемая имуществен

условн

твенны

изво

ционный

усло количест

услуг

оказанн

измерения

ма ста покупат ных прав с

ое

Циф

х прав

дите

номер

вное венной

ых

акц вка елю

налогом обознач

рово Краткое

без

ля

партии код

код

обоз единице

услуг),

иза

всего

ение

й

наименование товара,

налога това

наче измерени

имущес

(национ

код

всего

ра

подлежа

ние я товара

твенног

альное)

щего

использу

о права

15

емой в

целях

осуществ

ления

прослежи

ваемости

12а 13

14

прослежи

ваемости

А

1 1а

1

1б

2

2а

3

4

5

Всего к оплате (9)

Документ составлен

на___ листах

6

7

8

9

10

10а

11

12

Х

Особенности:

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.

- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.

Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством

Российской Федерации) - __________ руб.___коп.

Руководитель организации или

Главный бухгалтер или иное

иное уполномоченное лицо

уполномоченное лицо

подпись

(ФИО)

подпись

(ФИО)

Индивидуальный

предприниматель

Основание передачи

(сдачи)/получения

(приемки)

подпись

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя)

(ФИО)

Контракт № ____________________ от ______________________________

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на

грузе

транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

(подпись)

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

(ФИО)

(должность)

«__»__________________20__г

Дата получения (приемки)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

16

(подпись)

(ФИО)

«__»__________________20__

г

Иные сведения о получении, приемке

претензии со стороны заказчика отсутствуют

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые

приложения и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

___________________ / ___________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)

ИНН/КПП)

м.п.

м.п.

Приложение к универсальному передаточному документу

от ______________________________

по Контракту (Договору) № ____________________

Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах

Наименование товара (описание

Характеристик Характер

№

Наименование позиции Наименование

Характеристики позиции

выполненных работ, оказанных услуг),

Наименование позиции КТРУ

и позиции

истики

п/п

СПГЗ

СТЕ

КТРУ

имущественного права

СПГЗ

СТЕ

1

17

Наименование товара

Аммоний

фосфорнокислый 1 кг

Натрий фтористый, имп

№ п/п

1

2

Производитель

18

Внешний вид: Белый или

ООО «РУСХИМ»

сероватый кристаллический

порошок

Квалификация: ЧДА

Массовая доля фтористого

натрия, не менее: 99 Процент

Срок годности: 3 Год

Масса нетто: 1000.0

ООО ХимПэк

Килограмм

Нормативный технический

документ, устанавливающий

требования к химическому

продукту: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Государственный стандарт

Союза ССР. Реактивы.

Аммоний фосфорнокислый

двузамещенный. Технические

условия

Соответствие нормативам

физико-химических

показателей: Чистый (ч.)

Тип флюса: активный

Характеристики (каждой

строкой)

Спецификация

Фтористый (чда)

Ч

Модель

80.0

220.0

Количество

Килограмм

Штука

Единица

измерения

от ______________________________

____________________

Приложение № 4 к Договору

Фасовка: 1000 Грамм

Формула: NaF

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

19