Тендер - Дезинфицирующие средства (люир-окси и прочие) для ГАУЗ СО «ДГКБ №9» на 2024 год №264921752

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):в соответствии с договором
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 31.01.2024 по 05.02.2024Место предоставления документации:АО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ruПорядок предоставления документации:регламент АО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank-ast.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 588_Дезсредства_1_Люир_окси ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме для субъектов малого или среднего предпринимательства.

Предмет закупки:

Дезинфицирующие средства (люир-окси и прочие) для ГАУЗ СО «ДГКБ №9» на 2024 год

2024 год

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» (далее – Положение).

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения являются следующие приложения:

Приложение №1 к извещению «Техническое задание»;

Приложение №2 к извещению «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме»;

Приложение №3 к извещению «Проект договора».

Приложение №4 к извещению «Информация о начальной (максимальной) цене единицы товара

Техническое требование заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
НАЧАЛО ФОРМЫ
(для юридических лиц) - Посмотреть таблицу с данными
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) - Посмотреть таблицу с данными
Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства № ____________, - Посмотреть таблицу с даннымиСОГЛАСНЫ
осуществить поставку ______________________________ и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия закупки, указанные в извещении о проведении запроса котировок (Техническом задании, проекте договора).
Таблица 1 - Посмотреть таблицу с данными
Заявленная нами цена договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителями закупки или признания единственным участником закупки при несостоявшемся запросе котировок в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в закупке, подписать договор не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня опубликования в ЕИС протокола, составленного по результатам запроса котировок в электронной форме.
В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, или нашей заявке будет присвоен третий номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора и второй участник закупки откажется от заключения договора, мы вправе подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.
В случае передачи нам проекта договора при несостоявшемся запросе котировок в электронной форме мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.
Мы извещены о включении сведений - Посмотреть таблицу с данными(указывается наименование участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
Настоящей заявкой подтверждаем, что ___________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)
соответствует обязательным единым требованиям к участникам закупки:
- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;
Настоящей заявкой подтверждаем, что сведения об __________________________________________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
(указывается наименование участника закупки)
предусмотренном Законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участник закупки
(руководитель, уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись, печать)*
КОНЕЦ ФОРМЫ

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
2.1. Порядок заполнения Таблицы 1
В заявке на участие наряду с наименованием товара должна содержаться информация о наименовании товара в Регистрационном удостоверении (столбец №4 Таблицы №1 Заявки на участие в запросе котировок);
В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой участника закупки, с которым заключается договор, поэтому информация о наименовании товара в Регистрационном удостоверении и реквизиты Регистрационного удостоверения (номер и дата), сведения о стране происхождения товара, указанные участником закупки в заявке на участие в запросе котировок, должны соответствовать наименованию товара в Регистрационном удостоверении, сертификату (декларации) соответствия на товар, который будет предоставляться при поставке товара, а также соответствовать информации о стране происхождения на упаковке поставляемого товара.
В столбце № 4 Таблицы №1 участник закупки должен указать конкретные характеристики предлагаемого товара.
В столбце №5 Таблицы №1 Участник закупки должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара и наименование производителя.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», участник закупки в своей заявке должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара.
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок, несет участник закупки.
Указание наименования страны происхождения товара производится в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, принятым постановлением государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».
В соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Таможенного союза, принятого Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17, страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством таможенного союза. Определение страны происхождения товаров осуществляется в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, регулирующими правила определения страны происхождения товаров.
Если в Приложении №1 к извещению «Техническое задание» поименовано несколько позиций товара и данные товары имеют одну страну происхождения, то участник закупки может указать (задекларировать) одну страну происхождения предлагаемого товара и прописать, что эта страна происхождения товара указана для всех товаров, поименованных в Приложении №1 к Извещению «Техническое задание».
В случае если в заявке предложены товары, произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, и иностранного происхождения, то доля товаров исчисляется Заказчиком по цене за единицу товара, полученной как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Постановления, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора (пп.д п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).
Информация об остаточном сроке годности товара, представленная в Приложении №1 к извещению «Техническое задание», не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником. В своей заявке участник вправе:

согласиться с данным условием, продекларировав свое согласие (продублировав формулировку без слов «должен» в редакции Приложения №1 «Техническое задание») в столбце 7 Таблицы № 1;

вообще не указывать (не прописывать) данное условие – в таком случае (при условии соответствия заявки участника и признания ее соответствующей в части установленных характеристик товара) считается, что участник, подав свою заявку, соглашается с данным условием и обязуется исполнить договор (в случае, если договор будет заключаться с данным участником), осуществить поставку товара в соответствии с данным условием, которое также содержится в проекте договора.
- в столбце 7 Таблицы 1 Участник закупки указывает количество предлагаемого к поставке товара;
- в столбце 8 Таблицы 1 Участник закупки указывает цену за единицу каждого наименования товара;
- в столбце 9 Таблицы 1 Участник закупки указывает сумму закупки по каждому наименованию товара.
2.2. В случае если Приложение № 1 к извещению «Техническое задание» содержит несколько наименований товаров, указанная выше информация заполняется Участником закупки отдельно по каждому наименованию.
При заполнении заявки, в части представления участником закупки конкретных значений характеристик (потребительских свойств) товаров (используемых материалов), не допускается указание словосочетаний, слов и знаков: «не менее», «не ниже», «не хуже», «не более», «не выше», «превышать», «менее», «ниже», «более», «лучше», «или», «либо», «св.», «свыше», «не менее», «от», «до» «>», « При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Содержание (значение) характеристики» заказчиком используются следующие определения: - Посмотреть таблицу с данными
Температурные характеристики участник закупки должен указать относительно температурной шкалы; если заказчиком установлено требование к температурным значениям в виде «свыше минус 5» или «более минус 5», то значение должно быть выше на температурной шкале, то есть допустимое значение в данном случае «минус 4», «минус 3» и т.д.
Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.
В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.
При описании характеристик (потребительских свойств) поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Инструкция участнику запроса котировок о формировании предложения о товаре» заказчиком используются следующие определения: - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 3 к Извещению
о проведении запроса котировок
СМП ДОГОВОР №
на поставку товара: Дезинфицирующие средства (люир-окси и прочие) для ГАУЗ СО «ДГКБ №9» на 2024 год
г. Екатеринбург « ____ » ______________20___ года
________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Огаркова Игоря Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № _____ от ____________, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товары надлежащего качества, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, в указанные в настоящем Договоре сроки. Заказчик обязуется принять указанные товары надлежащего качества и своевременно произвести их оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Предметом поставки являются следующие товары Дезинфицирующие средства (люир-окси и прочие) для ГАУЗ СО «ДГКБ №9» на 2024 год в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 настоящего Договора) и Техническим заданием (Приложение №4 настоящего Договора), в дальнейшем именуемый «Товар».
1.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (т.е. Товаром, который не был в употреблении, не прошёл восстановление потребительских свойств).
1.2.2. В случае, если Поставщик не может поставить Товар производителя, указанного в приложении № 1 к Договору (Спецификации), он вправе направить Заказчику уведомление с предложением о замене этого Товара на Товар другого производителя с такими же или лучшими характеристиками с обоснованием причины такой замены. В случае согласия Заказчика оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.2.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть разрешён к гражданскому обороту на территории Российской Федерации, и зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке уполномоченным федеральным органом власти.
2. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Количество подлежащего поставке Товара определяется в Спецификации к Договору (Приложении №1 к Договору). В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора потребности Заказчика в Товаре, Заказчик вправе не осуществлять выборку Товара, потребность в котором отпала (о чём Заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты окончания Договора.)

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида Товара, свободного от любых прав третьих лиц, в соответствии с требованиями установленными настоящим Договором, документацией запроса котировок, законодательством Российской Федерации.
3.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, и подтверждаться следующими сопроводительными документами:
3.2.1. При поставке лекарственных препаратов - путем предъявления Заказчику следующих документов:
а) копия лицензии на фармацевтическую деятельность с приложением, заверенная печатью Поставщика или выписка из реестра лицензий (при первой поставке Товара в рамках данного Договора);
б) копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;
в) копия паспорта (сертификата) производителя о соответствии серии (партии) лекарственного препарата требованиям нормативной документации;
г) подтверждение уполномоченного лица производителя лекарственных средств (для препаратов, произведённых на отечественных производственных площадках) или ответственного лица организации, осуществляющей ввоз лекарственного препарата в Российскую Федерацию и уполномоченной иностранным производителем лекарственных средств, соответствия ввозимого лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации;
д) копия декларация о соответствии на каждую серию (партию) лекарственного препарата (на лекарственные препараты, произведённый до 29.11.2019г);
- или копия сертификата соответствия на каждую серию (партию) лекарственного препарата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат (на лекарственные препараты, произведённые до 29.11.2019г);
- или сопроводительный документ (реестр сертификатов соответствия к товарной накладной),
оформленный изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащий по каждому наименованию лекарственного препарата (с указанием серии и завода изготовителя) сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган выдавший сертификат или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший (на лекарственные препараты, произведённые до 29.11.2019г).
(В случае предоставления Заказчику реестра сертификатов, копии деклараций или сертификатов предоставляются по дополнительной заявке Заказчика).
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.
3.2.2. При поставке иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИБЛП) Заказчику предоставляются следующие документы:
а) копия лицензии на фармацевтическую деятельность с приложением, заверенная печатью Поставщика (при первой поставке Товара в рамках данного Договора);
б) копия регистрационного удостоверения установленного образца на лекарственный препарат, выданного уполномоченным органом;
в) копия декларация о соответствии на поставляемую серию ИБЛП или копия сертификата соответствия на поставляемую серию препарата (на товар, произведённый до 29.11.2019г);
г) копия паспорта (сертификата) производителя на поставляемую серию ИБЛП;
д) разрешение на ввод в гражданский оборот в Российской Федерации серии или партии произведённого в Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию иммунобиологического лекарственного препарата;
е) копия заключения о соответствии серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации;
ж) копия подтверждения соответствия ввозимого лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации, уполномоченным лицом производителя лекарственных средств или представителем организации, осуществляющей ввоз лекарственного препарата в Российскую Федерацию и уполномоченной иностранным производителем лекарственных средств.
3.2.3. При поставке медицинских изделий качество продукции подтверждается следующими документами:
а) копия регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного уполномоченным органом
б) копия декларации (сертификата) соответствия, медицинского изделия;
в) копия паспорта производителя на каждую серию (партию) медицинского изделия;
д) копия санитарно-эпидемиологического заключение (если данный вид продукции предусматривает его наличие);
е) иные документы, подтверждающие качество Товара и соответствие его указанным в спецификации техническим характеристикам, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При необходимости Заказчиком может быть дополнительно запрошен также технический паспорт завода изготовителя на поставляемый в аптеку Товар.
В случае поставки Товара, не подлежащего обязательной сертификации/декларированию, в сопроводительных документах об этом делается отметка.
3.2.4. При поставке дезинфицирующих средств Заказчику предоставляются следующие документы:
а) копия свидетельства о государственной регистрации;
б) копия декларации (сертификата) соответствия;
в) инструкция о порядке обращения с дезинфицирующим средством.
3.3. Иммунобиологические лекарственные препараты поставляются Поставщиками в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:
- § XLVIII. «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».
3.4. При поставке экстемпоральных лекарственных препаратов необходимо прилагать копию лицензии на изготовление лекарственных препаратов. Маркировка поставляемых лекарственных препаратов экстемпорального изготовления должна соответствовать требованиям приказа МЗ РФ от 26.10.2015г № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».
3.5. При поставке лекарственных препаратов, включенных в списки II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998г., в действующей редакции, Поставщик предоставляет Заказчику лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов с приложением, в котором указан соответствующий вид деятельности Поставщика (приобретение, хранение, реализация, распределение, изготовление, перевозка).
3.5.1. В случае отсутствия у Поставщика лицензии на перевозку указанной в п.3.5. Договора группы лекарственных препаратов Поставщик заблаговременно, до начала поставок Товара (первой партии Товара) обязан сообщить Заказчику в письменной форме сведения об организации, которая будет осуществлять перевозку данного Товара (далее – организация-перевозчик), приложить заверенную копию лицензии, выданной организации-перевозчику, с приложением к лицензии, в котором указан лицензируемый вид деятельности. Кроме того, Поставщик обязан сообщить Заказчику реквизиты (дату, номер) договора, заключенного им с организацией-перевозчиком на перевозку наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, включенных в списки II, III.
3.6. При поставке медицинских изделий необходимо обеспечить соблюдение требований к маркировке товара, а именно: наличие информации о номере регистрационного удостоверения и даты регистрации данного медицинского изделия на каждой единице упаковки медицинского изделия.
3.7. При поставке дезинфицирующих средств необходимо обеспечить соблюдение требований к маркировке товара, а именно: наличие информации о номере и дате выдачи регистрационного свидетельства на этикетке (упаковке, листке-вкладыше), в инструкции по применению, техническом паспорте.
3.8. Остаточный срок годности Товара на момент его поставки Заказчику должен составлять не менее 60% срока годности установленного производителем Товара, но не менее 12 месяцев. Товар с меньшим сроком годности поставляется только по согласованию с Заказчиком.
3.9. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приёмки Товара. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несёт Поставщик. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком. Проверка Товара проводится за счёт средств Заказчика. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям и условиям Договора, Товар забраковывается в объёме всей серии. При этом, объём поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несёт Поставщик. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой партии Товара за счёт Поставщика.
3.10. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока годности.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется партиями, по письменным заявкам Заказчика, согласно Графику поставки товаров (Приложение № 2 к Договору), исходя из потребности Заказчика. Срок исполнения заявки 5 (пять) дней.
4.1.1. Стороны договорились, что заявка Заказчика на поставку Товара осуществляется посредством одного из способов связи: телефонной, факсимильной, а также электронной средствами связи. Стороны подтверждают, что данная информация является достаточной для соблюдения надлежащего порядка подачи заявки и приёмки её Поставщиком к исполнению.
4.1.2. Номер(а) телефона(ов) и электронной почты Поставщика для приема заявок Заказчика: ________________________________________________________________________ (указать обязательно!) .
4.1.3. Поставщик гарантирует присутствие представителя Поставщика по вышеуказанным телефонным номерам ежедневно с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кроме выходных, праздничных дней, для взаимодействия с представителем Заказчика по исполнению настоящего Договора: приема заявок, получения прочих уведомлений Заказчика.
4.1.4. Представитель Поставщика, принявший заявку Заказчика по телефону, должен сообщить свою фамилию, имя, занимаемую должность, время приема заявки от Заказчика.
4.1.5. Заявка, отправленная по электронной почте, указанной в п. 4.1.2. считается отправленной надлежащим образом и принятой Поставщиком к исполнению.
4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком, его силами и средствами, любым удобным для него способом, с соблюдением условий транспортировки отдельных видов товара, в аптеку ГАУЗ СО «ДГКБ № 9», расположенную по адресу: г.Екатеринбург, ул. Решётская, д.51 (2-й этаж административного корпуса стационара) в количестве, сроки, а также время, указанные Заказчиком в заявке.
В случае, если поставка Товара Заказчику осуществляется в отличные от указанных в заявке сроки – дата и время согласуются дополнительно.
4.2.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1) и текущей Заявке.
4.2.2. Под поставкой Товара (поступлением Товара на склад Заказчика) понимается: фактическая передача Товара в транспортной таре по количеству мест без внутритарной проверки представителю Заказчика, подтверждённая подписью уполномоченного представителя Заказчика, с указанием количества полученных мест в транспортной накладной, либо маршрутном листе, или иных сопроводительных документах Поставщика или его уполномоченного представителя.
4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.
4.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы;
а) товарную накладную, счёт и (или) счёт-фактуру (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (или универсальный передаточный документ), в трёх экземплярах;
б) акт приёмки-передачи Товара в 2-х экземплярах (по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Договору);
в) протокол согласования цен, в случае поставки Товара (лекарственных препаратов), включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации - в трёх экземплярах;
г) документы, подтверждающие качество товара (п.п. 3.2, 3.3), каждый из перечисленных в одном экземпляре;
4.4.1. На документах, перечисленных в пп. «а», «б» п. 4.4. Договора обязательно должны быть указаны: наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата настоящего Договора, дата оформления и подписания документов.
На документах, перечисленных в пп. «в», «г» п 4.4. Договора обязательно должны быть указаны: наименование Заказчика, Поставщика, дата оформления и подписания документов.
4.5. Досрочная поставка допускается только по согласованию с ответственным за приёмку Товара в аптеке представителем Заказчика.
4.6. Маркированные и немаркированные в ФГИС МДЛП лекарственные препараты отгружаются в адрес Заказчика разными пакетами товарно-сопроводительных документов.
4.7. В рамках работы в ФГИС МДЛП Заказчиком используется прямой порядок акцептования, при котором в ФГИС МДЛП Поставщиком регистрируются сведения об отгрузке Заказчику лекарственных препаратов, а Заказчиком осуществляется подтверждение в ФГИС МДЛП зарегистрированных Поставщиком сведений об отгрузке лекарственных препаратов.
4.7.1. В исключительных случаях, только после предварительного письменного (допускается вариант переписки по электронной почте) согласования с представителем Заказчика, ответственным за приёмку Товара в аптеке, допускается обратный порядок акцептования, при котором в ФГИС МДЛП Заказчиком регистрируются сведения о приёмке лекарственных препаратов, а Поставщиком осуществляется подтверждение в ФГИС МДЛП зарегистрированных Заказчиком сведений о приёмке лекарственных препаратов.
4.8. Товар поставленный, но не соответствующий по качеству, количеству и/или комплектности условиям настоящего Договора, считается недопоставленным.
4.9. Нарушение Поставщиком срока поставки Товара, указанного в заявке Заказчика, более чем на 10 рабочих дней признаётся существенным нарушением настоящего Договора.

ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется ответственным лицом, уполномоченным Заказчиком, либо приёмочной комиссией Заказчика, при выявлении каких-либо нарушений, связанных с поставляемым Товаром, а именно: при обнаружении нарушения целостности тары, замятие или намокание упаковок, следов боя, нарушение режима хранения, условий транспортировки, несоответствие Товара требованиям действующих законодательных актов Российской Федерации и иных нарушений.
5.2. В настоящем Договоре под приемкой Товара понимаются следующие действия Заказчика: контроль наличия/отсутствия внешних повреждений транспортной упаковки Товара; проверка соблюдения температурного режима при перевозке Товара; проверка полноты и правильности оформления пакета сопроводительных документов, в том числе подтверждающих качество поставленного Товара, предусмотренных п. 3.2. в соответствии с условиями настоящего Договора; контроль наличия/отсутствия внешних повреждений вторичной и первичной упаковки Товара, при возможности – вскрытие упаковки, осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений; проверка соответствия номенклатуры, серий, срока годности поставленных Товаров товарно-сопроводительным документам, а также соответствие номенклатуры поставленных Товаров Приложению № 1 к настоящему Договору (Спецификации) и текущей Заявке Заказчика; проверка поставленного Товара по показателям «Упаковка», «Маркировка» на соответствие установленным действующим требованиям законодательства Российской Федерации; проверка соответствия количества путем пересчёта единиц Товара.
После внешнего осмотра Товара проверяется соответствие технических характеристик Товара, указанных в Спецификации (Приложение №1 к Договору) с фактическим техническими характеристиками поставленного Товара. При необходимости, как правило при поставки первой партии Товара данного наименования в рамках настоящего Договора по заявке Заказчика, у Поставщика запрашивается Технический паспорт завода-изготовителя.
Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным в документации запроса котировок и настоящем Договоре, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.3. Приемка Товара по количеству, комплектности, объёму и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7, утвержденных постановлениями Госарбитража от 15.06.65г. и 25.04.66г. (в редакции от 14.11.74г., с изм. от 22.10.1997г.), в части, не противоречащей настоящему Договору и статьями №№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации, в следующие сроки:
а) при иногородней поставке - не позднее 25 дней, а скоропортящегося товара - не позднее 48 часов после поступления его на склад Заказчика при доставке товара Поставщиком.
б) при одногородней поставке - не позднее 20 дней, а скоропортящегося товара - не позднее 48 часов после поступления его на склад Заказчика при доставке товара Поставщиком.
Товар, поступивший в транспортной таре, а также имеющий гарантийные сроки службы или хранения, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии транспортной тары, но не позднее установленных гарантийных сроков.
5.3.1. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара.
5.3.2. Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в Заявке, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество Товара и/или направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.3.3. В случае обнаружения Заказчиком излишков (излишне переданного Товара), он извещает об этом Поставщика, приёмка излишнего количества Товара не осуществляется. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его уведомления за счёт своих сил и средств забрать у Заказчика излишне переданный Товар.
5.3.4. В случае, если в течение срока годности Товара, установленного производителем, при вскрытии вторичной упаковки Товара, в процессе его хранения, либо использования Заказчиком выявлены такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке (далее – скрытые недостатки), Заказчик в течение 5 (Пяти) дней с момента выявления скрытых недостатков составляет Акт о скрытых недостатках и направляет его Поставщику для рассмотрения и решения вопроса о замене товара.
5.4. В процессе осуществления приемки Товара при выявлении расхождений по количеству Товара, обнаружении Товара ненадлежащего качества или качества не соответствующего требованиям, установленным в документации запроса котировок, в настоящем Договоре, при обнаружении недовложений, боя, брака, пересортицы Заказчик, путем направления Уведомления, незамедлительно вызывает представителя Поставщика для составления двустороннего Акта (далее – двусторонний Акт). Дальнейшая приёмка Товара прекращается до прибытия представителя Поставщика или до его согласия на продолжение приёмки без выезда представителя Поставщика.
5.4.1. Представитель Поставщика обязан явиться для составления двустороннего Акта в срок, указанный в Уведомлении о вызове представителя Поставщика (далее – Уведомление), либо направить Заказчику мотивированный ответ на Уведомление в письменной форме в тот же срок.
5.4.2. В случае неявки представителя Поставщика для составления двустороннего Акта, Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента истечения срока ответа Поставщика на Уведомление, установленного пунктом 5.4.1. настоящего Договора, самостоятельно заканчивает приёмку Товара, составляет Акт приемки Товара по количеству и качеству (далее – Акт приемки Товара по количеству и качеству) в соответствии с Инструкциями о порядке приемки Товаров и продукции по количеству и качеству № П-6 и № П-7, настоящим Договором и направляет его Поставщику.
5.5. Поставщик обязан в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Акта приемки Товара по количеству и качеству рассмотреть его и представить Заказчику в письменной форме свое согласие с положениями Акта приемки Товара по количеству и качеству и согласие на исправление недостатков, либо мотивированный отказ от подписания Акта и исправления недостатков.
5.6. Основанием для замены Товара ненадлежащего или несоответствующего качества на качественный товар в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору – Спецификации, допоставки недостающего товара, устранения пересортицы являются:
- двусторонний Акт, составленный с участием представителей обеих Сторон настоящего Договора;
- согласие Поставщика с Актом приемки Товара по количеству и качеству, составленным Заказчиком в одностороннем порядке (в случае неявки Поставщика для составления двустороннего Акта), в письменной форме и направленный Поставщику с уведомлением о сроках устранения выявленных нарушений.
5.6.1. Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. В случае нарушения Поставщиком установленных сроков по устранению нарушений Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и/или направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.7. В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания двустороннего Акта, отказа Поставщика от подписания Акта приемки Товара по количеству и качеству, составленного Заказчиком в одностороннем порядке (в случае неявки Поставщика для составления двустороннего Акта), факт ненадлежащего качества Товара и причины его возникновения устанавливаются специально уполномоченными государственными органами, экспертными организациями.
5.8. При окончательном достижении Сторонами согласия на возврат, замену, допоставку недостающего Товара, Поставщик обязан своими силами и за свой счет забрать, обменять, Товар не соответствующий условиям Договора, допоставить недостающий Товар в течение 7 (Семи) дней с момента принятия Сторонами решения о возврате, замене, допоставке недостающего товара.
Возврат производится на основании накладной ТОРГ-12.
5.9. Датой приемки Товара Заказчиком по количеству товарных единиц и качеству считается дата подписания уполномоченным лицом Заказчика товарно-транспортной накладной о получении товара, протокола согласования цен (при наличии), акта приёмки-передачи товара (Приложение № 3 к Договору).
Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной накладной о приёмке товара по количеству и качеству и акта приёмки-передачи товара.
5.10. Приёмка маркированных лекарственных препаратов осуществляется:
5.10.1. Приёмка маркированных лекарственных препаратов осуществляется ответственным лицом Заказчика в рабочие дни, за исключением дней, предшествующих выходным и праздничным дням с 08:00 до 13:00 с целью соблюдения установленных сроков передачи сведений по обороту маркированных лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП в 1 день для случаев прямого порядка приёмки лекарственных препаратов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами с момента выполнения двух условий:
- даты подписания актов приёмки-передачи товара между Поставщиком и Заказчиком;
- поступления входящего уведомления от Поставщика о факте совершённой отгрузки в адрес Заказчика.
5.10.2. Приёмка маркированных лекарственных препаратов осуществляется ответственным лицом Заказчика в рабочие дни, за исключением дней, предшествующих выходным и праздничным дням с 08:00 до 13:00 с целью соблюдения установленных сроков передачи сведений по обороту маркированных лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП в 1 день для случаев обратного порядка приёмки лекарственных препаратов (в порядке исключения – см. п. 4.7.1) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами с момента выполнения следующего условия:
- даты подписания актов приёмки-передачи товара между Поставщиком и Заказчиком.
5.11. Заказчик обязан произвести возврат Товара, подлежащего изъятию из обращения на основании писем Росздравнадзора о признании его несоответствующим требованиям государственных стандартов качества - в течение 2-х недель с момента получения письменного уведомления от Поставщика. При отсутствии соответствующего уведомления Поставщика, но наличии у Заказчика официальной информации об изъятии Товара из обращения, Заказчик вправе самостоятельно информировать об этом Поставщика и произвести возврат Товара.
5.11.1. Поставщик по требованию Заказчика за счёт собственных сил и средств обязуется в течение 2-х недель со дня получения уведомления о несоответствии качества поставленного Товара произвести замену данного Товара.
5.11.2. При замене (возврате) Товара Поставщик обязан обеспечить перевозку и погрузку-разгрузку Товара собственными силами и за свой счёт с соблюдением требований, предъявляемым к перевозке Товара, установленным настоящим Договором.
5.11.3. В случае получения Заказчиком предписания о необходимости уничтожения Товара ненадлежащего качества, являющегося предметом настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить все затраты, связанные с уничтожением этого Товара.
5.12. Претензии, вытекающие из поставки Товара, не соответствующего по качеству, количеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, рецептурам, а также иным условиям, установленным настоящим Договором, в том числе претензии по выявленным скрытым недостаткам, предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента установления факта несоответствия поставляемого Товара вышеуказанным требованиям.

ТАРА И УПАКОВКА
6.1. Товар поставляется в таре и упаковке (первичной, вторичной), соответствующей стандартам, установленным законодательством Российской Федерации. Упаковка Товара должна обеспечить его идентификацию и сохранность при транспортировке, погрузке и разгрузке при условии бережного с ним обращения.
Поставщик обязуется поставить Товар в неповреждённой упаковке – без повреждения первичной и вторичной/третичной упаковки Товара, а также без повреждения маркировки, нанесённой производителем.
Стороны договорились, что в случае поставки Товара, упаковка которого не соответствует требованиям настоящего Договора, в том числе имеет повреждения, включая повреждение маркировки, нанесённой производителем, требования к качеству Товара считаются существенно нарушенными, Заказчик вправе отказаться от приёмки такого Товара и потребовать поставки Товара надлежащего качества, с соблюдением требований к упаковке, предусмотренных настоящим Договором. Поставщик в таком случае обязан поставить Товар надлежащего качества с соблюдением требования к упаковке, предусмотренных настоящим Договором в срок, установленный заказчиком.
6.2. При поставке термолабильных лекарственных препаратов Поставщик обязан обеспечить соблюдение требований «Холодовой цепи»: транспортировать и передать Товар Заказчику в упаковке и таре предусмотренных для товаров данного вида (термоконтейнере), укомплектованном необходимым количеством хладоэлементов, снабжённом соответствующим температурному режиму термоиндикатором предусмотренным для товаров данного вида с оформленной контрольной картой температурного индикатора.
Поставщик обязан подтвердить соблюдение условий хранения, установленных производителем и указанных на упаковке Товара во время его транспортировки, путём предоставления Заказчику термоиндикатора с контрольной картой для контроля соблюдения температурного режима «Холодовой цепи» или иным доступным Поставщику способом.
6.3. Тара (упаковка) для дезинфицирующих средств должна быть выполнена из материалов, обеспечивающих сохранность продукции и исключающих возможность загрязнения дезинфицирующими средствами окружающей среды при их транспортировке, хранении и применении. Транспортная маркировка наносится непосредственно на тару печатными машинами, по трафарету или наклейкой этикеток. Она должна содержать: манипуляционные знаки, классификационный шифр, информацию для потребителя с обязательным указанием номера партии, даты изготовления (месяц, год) и гарантийного срока хранения. Тара для упаковки агрессивных дезинфицирующих средств (рН менее 2,0 и более 11,5) должна быть снабжена помпой для их разлива.

ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
7.1. Общая стоимость (цена) Товара, подлежащего поставке в соответствии с документацией запроса котировок ____________________________________. Цена единицы Товара указана в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору). Цена Товара указана с учетом НДС и других расходов Поставщика, в том числе, расходов на доставку Товара в полном объёме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места доставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы связанные с поставкой Товара.
Цена Товара, согласованная Сторонами в настоящем Договоре, окончательная и изменению какой-либо из Сторон в одностороннем порядке не подлежит.
7.2. Оплата осуществляется по безналичному расчёту с лицевого счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика.
7.3. В случае сокращения или прекращения финансирования, Заказчик вправе приостановить оплату Товаров до восстановления финансирования без применения Поставщиком штрафных санкций за задержку платежа по данному Договору.
7.4. Заказчик осуществляет оплату Товара в российских рублях в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки товара по количеству и качеству (дата подписания товарно-транспортной накладной и акта приёмки-передачи Товара уполномоченным лицом Заказчика), при наличии у Заказчика всей необходимой (предусмотренной настоящим Договором) сопроводительной документации на Товар, в том числе, подтверждающей его качество.
Оплата по настоящему Договору производится за счет САУ .
7.5. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
7.6. В случае изменения своего расчётного счёта Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов и расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика несёт Поставщик.
7.7. По соглашению Сторон цена Договора может быть изменена - увеличена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товаров, но не более чем на 30% (тридцать процентов) по каждому наименованию Товара. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы поставляемого Товара.
7.8. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Размер штрафа определяется Договором в порядке, установленном Положением о закупке ГАУЗ СО «ДГКБ № 9», за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Положением о закупке ГАУЗ СО «ДГКБ № 9», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
- 10% (процентов) цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- 5% (процентов) цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном настоящим Положением о закупке ГАУЗ СО «ДГКБ № 9», в размере 1% (процента) цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о закупке ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Положением о закупке ГАУЗ СО «ДГКБ № 9», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
- 10% (процентов) начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5% (процентов) начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
- 10% (процентов) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5% (процентов) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.15. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из денежных средств, перечисленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения Договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
- из банковской гарантии;
- из оплаты по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
8.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
8.17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.18. Поставщик несет ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, в том числе подтверждающих качество поставляемого Товара.
8.19. В случае установления (в течение всего срока использования Товара) факта предоставления Поставщиком Заказчику в подтверждение качества Товара недействительных документов (в том числе фальсифицированных, прекративших своё действие, отозванных и т.п.) Поставщик обязуется возместить Заказчику все убытки, связанные с выявлением недействительности указанных документов, в том числе возместить уплаченные заказчиком административные штрафы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует в части поставки до «31» марта 2025 года.
В случае необходимости срок действия Договора может быть продлён без изменения объёма, цены закупаемых товаров и прочих условий настоящего Договора путём заключения дополнительного соглашения.
В части исполнения прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе предусмотренных п. 8.17, а также в части оплаты – до полного исполнения обязательств Сторон.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Поставщик обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ценообразовании на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
10.2. Поставщик не вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата проданного Товара, если Заказчиком нарушен срок очередного платежа.
10.3. В случае изменения законодательства, в том числе в части касающейся лекарственного обеспечения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, внесения изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в случае утверждения Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2020 год, Стороны обязаны привести настоящий Договор в соответствие с изменившимся законодательством.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора.
Нарушение считается существенным в следующих случаях:
10.4.1. Поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
10.4.2. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара;
10.4.3. Нарушение Поставщиком срока поставки Товара, указанного в заявке Заказчика, более чем на 10 рабочих дней;
10.4.4. Поставка Товара, не соответствующего характеристикам, указанным в Договоре, и/или без документов, подтверждающих его качество.
10.5. Заказчик, после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, и продолжающегося неисполнения/ ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, направляет ему уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком вышеуказанного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.6. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров Сторон. Сторона, получившая претензию другой Стороны, обязана в течение 7 (Семи) рабочих дней представить ответ на претензию в письменной форме. При невозможности урегулирования споров Сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.
10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.8. Каждая из Сторон настоящего Договора в случае изменения её организационно-правовой формы, места нахождения, ИНН, ОГРН, банковских реквизитов, органов управления юридического лица, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение двадцати рабочих дней с момента, когда такие изменения произошли, а также внести соответствующие изменения в действующий Договор в письменной форме.
10.9. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.
10.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Стороны подтверждают, что настоящий Договор подписан надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.11. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме: по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с использованием электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтверждённого отметкой почты. В случае отправки уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.12. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: Спецификация товаров;
Приложение № 2: График поставки товаров;
Приложение № 3: Акт приёмки-передачи товара (образец);
Приложение № 4: Техническое задание на поставку товаров.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известным факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить Дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ _______________ от «___» ________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость (сумма прописью): ____________________________________ рублей ____ копейки с учетом НДС (если облагается НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ______________ от «____» ___________ 20 ___ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ____________ от «____» ___________ 20___ г.

АКТ

приёмки-передачи товара

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Огаркова Игоря Петровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

(наименование юридического лица, его организационно-правовая форма) , именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность ,фамилия, имя, отчество) , действующего (ей) на основании (устава, доверенности и т.д.) , с другой Стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором № ___________________ от «_____» ________________ 202___г.
(далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров в аптеку ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»
по Заявке аптеки №_______ от «____» ____________ 2023г.,
и поставил по товарной накладной № _____________ от «_____» ______________ 2023г.: - Посмотреть таблицу с данными

Количество Товаров соответствует/ не соответствует требованиям Заявки к Договору:
_

Качество Товаров соответствует/ не соответствует требованиям Договора:
_

Соблюдение срока поставки соответствует/ не соответствует требованиям Заявки к Договору:
- Просрочка поставки товара составляет ________ дней.
Расчёт неустойки: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Результаты по Договору: ________________________________________________________________

Поставщик: Заказчик:

____________________________________ ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»

___________________ /________________/ Главный врач _________________ /И.П.Огарков/

М.П. М.П.

Приложение № 4 к Договору

№ ____________ от «____» ___________ 20___ г.

Техническое задание на поставку товаров

1. Наименование предмета запроса котировок: Дезинфицирующие средства (люир-окси и прочие) для ГАУЗ СО «ДГКБ №9» на 2024 год.

2. Наименование, технические характеристики поставляемых товаров : Дезинфицирующие средства (люир-окси и прочие) для ГАУЗ СО «ДГКБ №9» на 2024 год (согласно Приложению № 1 к Техническому заданию).

Наименование Товара в Заявке указывается в соответствии с наименованием в Регистрационном удостоверении.

3. Количество поставляемых товаров: Согласно Приложению № 1 Техническому заданию.

4. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург,

ул. Решётская, д.51, ГАУЗ СО ДГКБ № 9 - АПТЕКА

5. Сроки (периоды) поставки: Согласно п. 4.1. Договора - Поставка партиями, по заявке Заказчика, исходя из потребностей Заказчика. Срок исполнения заявки 5 (пять) дней.

6. Источник финансирования: САУ.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Безналичный расчет по факту приёмки (п. 5.9. Договора - датой приемки Товара Заказчиком по количеству товарных единиц и качеству считается дата подписания уполномоченным лицом Заказчика товарно-транспортной накладной о получении товара, протокола согласования цен (при наличии), акта приёмки-передачи товара (Приложение № 3 к Договору)), в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приёмки товара в аптеке.

8. Условия поставки товаров: Согласно п. 4.2. Договора доставка и разгрузка товаров осуществляется силами и за счет Поставщика по предварительной заявке Заказчика.

9. Общие требования к товарам: Согласно пунктов 1; 2; 3 Договора.

10. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Согласно п. 3 Договора, Техническому заданию и Приложению к техническому заданию.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Согласно п. 4.4. Договора.

12. Требования по сроку гарантий качества: Согласно п. 3.8. Договора остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 60% от установленного производителем, но не менее 12 месяцев. Гарантия качества Товара - в течение всего срока годности Товара.

13. Порядок сдачи и приемки товаров: Передача товара от Поставщика Заказчику осуществляется по адресу: г.Екатеринбург, ул. Решетская, 51, АПТЕКА согласно п. 4.2.2. Договора при наличии у Поставщика регламентированных товарно-сопроводительных документов по количеству мест без доступа к содержимому, контроля качества и пересчёта вложимого.

Приёмка товара Заказчиком по количеству товарных единиц и качеству осуществляется на основании пунктов 5.3; 5.9; 5.10 Договора.

14. Требования по объему гарантий качества товаров: 100 % при поставке и в течение всего срока годности Товара – пункты 3.1; 3.10. Договора

15. В рамках работы в ФГИС МДЛП согласно п. 4.7. Договора (при поставке маркированных лекарственных препаратов) Заказчиком используется прямой порядок акцептования.

16. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: Договор поставки между Заказчиком и Поставщиком.

17. Иные требования к товарам по усмотрению заказчика: При другом количестве единиц товара в упаковке, общее количество товара (единиц продукции) должно быть не меньше требуемого.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к извещению

«Обоснование начальной максимальной цены договора»

Метод определения начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

- Посмотреть таблицу с данными