Тендер - Поставка офисных принадлежностей (клей ПВА) №264842057

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

Объект закупки: поставка офисных принадлежностей (клей ПВА)

(далее – Товар)

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, проспект Октября, 63А (склад товарно-материальных ценностей).

Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями с момента заключения договора по 28.12.2024 года на основании предварительных заявок Заказчика в течение 5 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Заказчика. Заявка направляется Заказчиком в адрес Поставщика в письменной форме, либо передается по телефону, по факсу или по электронной почте, а также в форме заявки-телефонограммы или другими видами приложений для обмена сообщениями. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 14:00 часов по московскому времени. Поставка Товара сверх заявки не допускается.

Заказчик осуществляет оплату за поставленный Товар в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту приемки партии Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска Товара: не ранее 2023 г.

Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в отношении данного вида товара. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию товара (при наличии в случае добровольной сертификации) или копией декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), заверенными печатью поставщика или производителя (при наличии печати).

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и размещение Товара (на складе Заказчика) осуществляется за счет и средствами Поставщика.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Обоснование_цены_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) проведено в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее - Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №3

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № _________

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Ярославль «___» _________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая онкологическая больница» (ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ___________________________, в лице __________________, действующего на основании __________, именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, по результатам запроса цен (http://zakupki.yarregion.ru/ в разделе «Электронный магазин закупок малого объема») заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в установленный п. 3.1 настоящего Договора срок передать в собственность Заказчику офисные принадлежности (клей ПВА) (далее – Товар), количество и иные требования к которому определены в Спецификации (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Наименование, показатели и количество Товара, поставляемого по Договору в период его действия, цены на Товар, Стороны согласовали в Спецификации (Приложение к Договору).

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет ______ руб. ___ коп. (_______рублей __ копеек), в том числе НДС - % / НДС не облагается.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на маркировку и упаковку, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
2.5. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту приемки партии Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД).
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

3.1. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями с момента заключения Договора по 28.12.2024 года на основании предварительных заявок Заказчика в течение 5 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Заказчика. Заявка направляется Заказчиком в адрес Поставщика в письменной форме, либо передается по телефону, по факсу или по электронной почте, а также в форме заявки-телефонограммы или другими видами приложений для обмена сообщениями. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 14:00 часов по московскому времени. Поставка Товара сверх заявки не допускается.

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, проспект Октября, д. 63А (склад товарно-материальных ценностей).

3.3. Товар должен по своим характеристикам соответствовать Спецификации (Приложение к Договору).

3.4. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска Товара: не ранее 2023 г.

3.5. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в отношении данного вида товара. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию товара (при наличии в случае добровольной сертификации) или копией декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), заверенными печатью поставщика или производителя (при наличии печати).

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

3.7. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и размещение Товара (на складе Заказчика) осуществляется за счет и средствами Поставщика.

3.8. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

3.9. Приемка Товара осуществляется путем проверки поставленного Товара и представленных Поставщиком документов, перечисленных в п. 4.1 Договора, на соответствие условиям Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. По результатам проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчиком в рамках указанного срока подписывается товарная накладная или УПД на Товар, либо Поставщику в те же сроки направляется Заказчиком в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Если выявятся недостатки поставленного Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 3-х рабочих дней с момента заявления Заказчика об этом.

3.10. По вопросам приёмки, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются «Инструкцией о Порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, с изменениями и дополнениями и «Инструкцией о Порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, с изменениями и дополнениями в части, не противоречащей законодательству, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и приказами, регламентирующими проведение приемочного контроля.

3.11. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной или УПД.

3.12. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.13. Ответственные лица за приемку Товара:

- заведующая хозяйством – Тополь Екатерина Александровна, контактный телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-19-13;

- заведующая складом – Вакар Ирина Михайловна, контактный телефон: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 110).

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать следующие документы:

- товарную накладную или УПД с указанием наименования Товара, указанием цены единицы Товара, общей суммы поставки - 2 экземпляра;

- счет на оплату – 1 экземпляр;

- счет-фактуру с указанием наименования Товара, цены единицы Товара, общей суммы поставки (для плательщиков НДС) - 1 экземпляр;

- копию сертификата соответствия на поставляемую серию товара (при наличии в случае добровольной сертификации) или декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), заверенную надлежащим образом Поставщиком или производителем – 1 экземпляр;

- иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В документах, передаваемых вместе с Товаром, должно быть отображено основание поставки Товара, а именно ссылка на номер и дату Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

5.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от третьих лиц.

5.1.4. Рассмотреть претензии по качеству Товара в течение 3 дней с даты предъявления претензии.

5.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов о приемке в установленные сроки.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Отказаться от приемки поставленного Товара, если обнаружит недостатки Товара.

5.4.2. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не передачи или несвоевременной передачи Поставщиком Товара в сроки, предусмотренные Договором, сроки выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки и Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.) и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непредолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, независящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами на основе действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

9.3. При неурегулировании споров они будут разрешаться в Арбитражном суде Ярославской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 30.01.2025 года, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору и ответственности за его нарушение.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

10.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении наименования, своих почтовых или банковских реквизитов в течение 10 дней с момента принятия соответствующих изменений.

10.5. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Спецификация.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору № __________

от «____» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными