Тендер - Поставка моющих средств и хозяйственных товаров №264791574

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc
• НМЦК.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):Башкортостан Респ , ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00, г.И шимбай, ул. Северная,д.1а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.01.2024 по 06.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Техническое_заданиеxx

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Документация

о проведении аукциона в электронной форме

участие в котором могут принять только субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора:

«Поставка моющих средств и хозяйственных товаров»

Ишимбай

2024 год

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ишимбайский психоневрологический интернат (сокращенное наименование - ГБУ Ишимбайский ПНИ), приглашает заинтересованные любые лица, заинтересованные в предмете закупки, принять участие в аукционе в электронной форме на право заключения договора «на поставку моющих средств и хозяйственных товаров» (далее – аукцион, закупка, торги).

Извещение является неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке и формируется с использованием функционала ЕИС.

Настоящая документация о проведении аукциона в электронной форме (далее – документация аукциона (о закупке), закупочная (аукционная) документация) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУ Ишимбайский ПНИ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок.

Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия, не предусмотренные проектом договора и не изменяющие предмет и существенные условия договора, но необходимые для исполнения договора.

В единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru опубликовываются все разъяснения, касающиеся настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации, в случае возникновения таковых.

Лица, претендующие на участие в данной конкурентной закупке (далее — участники), получившие комплект документации о проведении закупки с Официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на Официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к Документации.

Во всем, что не урегулировано извещением и (или) документацией о закупке, стороны руководствуются Законом 223-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).

Предполагается, что участники закупки изучат всю Документацию, включая изменения, дополнения, разъяснения к ней, выпущенные Заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в Документации, предоставление заявки, не отвечающей всем требованиям Документации, может привести к отклонению заявки на участие в настоящей закупке.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел I. «Информационная карта о проведении закупки»

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Прилагается отдельным файлом

Раздел III. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»

Прилагается отдельным файлом

РАЗДЕЛ IV. Приложение № 3 к извещению

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _____________(ПРОЕКТ)

г. Ишимбай «___» __________ 202 года

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ишимбайский психоневрологический интернат (далее – ГБУ Ишимбайский ПНИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________ от «___» ______ _____ г. № _______, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику _____________ (далее – Товар) на условиях, предусмотренных Договором, при этом ассортимент Товара, цена Товара (единицы Товара), наименование и количество поставляемого Товара, а также описание и характеристики Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставщик гарантирует, что на дату поставки Товар принадлежит ему на законных основаниях, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным образом.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость единицы Товара и общая стоимость Товара (Цена Договора) согласованы Сторонами в Спецификации(Приложение № 1 к Договору).

Стоимость Товара (Цена Договора) составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС __________/ НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов)), а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Неучтенные затраты Поставщика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не более 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 11 Договора со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной/акта приема-передачи Товара, а также при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Ссылка на номер и дату Договора в указанных документах (сопроводительные документы на Товар, счет на оплату) обязательна.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Поставщику в соответствии с условиями Договора.

2.6. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного/лицевого счета Заказчика.

2.7. Источник финансирования: за счет средств от приносящей доход деятельности.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАР

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу ГБУ Ишимбайский ПНИ, Российская федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Северная, д.1 а (склад Заказчика) в рабочие дни с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов местного времени, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и официально объявленных праздничных дней. Точная дата и время поставки Товара согласуются Сторонами не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки. Согласование допустимо осуществлять по адресам электронной почты контактных лиц, указанных в Договоре.

3.2. Поставка Товара, в том числе организация транспортировки по указанному адресу и все необходимые погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

Товар должен быть доставлен и передан Заказчику в течение в 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора с учетом режима работы Заказчика, но не ранее 01.01.2024г.

3.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара (всего объема товара) Заказчику и подписания Сторонами сопроводительных документов на Товар (товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа УПД). С даты поставки Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара (партии Товара) Заказчику.

3.4. Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

3.4.1. Сертификат соответствия или декларацию о соответствии (если применимо);

3.4.2. Документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

3.4.3. Таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

3.4.4. Регистрационное удостоверение (копия) на товар, выданного Министерством здравоохранения (и социального развития) Российской Федерации или Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (и социального развития) Российской Федерации;

3.4.5. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.4.6. Прочие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

В случае, когда документы, относящиеся к товару, не переданы, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

3.5. Заказчик на месте поставки осуществляет приемку и проверку Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также по количеству, наличию и правильности оформления сопроводительных документов, наличию или отсутствию внешних повреждений Товара и целостности упаковки.

Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме партии товара в момент поставки в том случае, если:

- партия товаров доставлена вне времени приемки товара на склад Заказчика, указанного в пункте 3.1 настоящего Договора;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- поставка товаров осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- поставка Товара осуществляется с нарушением температурного режима;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.).

- остаточный срок годности на момент поставки товара менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем.

3.6. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). При наличии заключения экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество Товара, в том числе недостоверность сведений о стране происхождения Товара, Поставщик обязуется возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика, и заменить Товар ненадлежащего качества.

3.7. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную/акт приема-передачи Товара и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.8. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. Заказчик направляет/передает Поставщику уведомление о вызове для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Поставщик обязан явиться для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х дней со дня получения уведомления направленным любым способом, указанным в пункте 10.6 настоящего договора.

3.9. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.8 Договора. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.10. В случае если Поставщик не явится для подписания акта о выявленных недостатках в назначенный срок, если Поставщик откажется подписывать такой акт, то Заказчик составляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и в этом случае такой акт считается согласованным Поставщиком. Копия такого акта с требованием устранить недостатки Поставщиком направляется/передается Поставщику.

3.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.3 Договора.

3.13. Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует Заказчику качество и безопасность поставляемого им Товара в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными стандартами и требованиями (в том числе требованиями Технических регламентов, ГОСТ, ТУ, требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными требованиями предъявляемым к соответствующему классу (виду) Товара, а также всем условиям Договора), а также наличие и соответствие документов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Качество товара подтверждается паспортом, сертификатами (декларациями) соответствия, наличием регистрационного удостоверения на товар или информации о таком удостоверении, протоколом лабораторных испытаний, паспортом безопасности химической продукции, иными документами для данного вида товарав случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством РФ или Договором. Товар должен сопровождаться технической и эксплуатационной документацией (в случаях, установленных законом, иными правовыми актами, заводом–изготовителем) на русском языке.

4.3. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.4. Поставляемый товар должен иметь запас срока годности срока на каждый вид поставляемого товара - остаточный срок годности (хранения) поставляемого товара на момент отпуска должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности.

Остаточный срок годности определяется на момент его поставки в ГБУ Ишимбайский ПНИ.

4.5. В отношении замененного товара устанавливается новый гарантийный срок с даты приемки Заказчиком замененного товара, составляющий количество дней (месяцев) до окончания первоначального Гарантийного срока.

4.6. Замена Товара осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику способами, указанными в пункте 10.6 настоящего Договора.

4.7. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.5 настоящего Договора, недостатков Товара, возникшего по вине Поставщика и/или завода-изготовителя и/или перевозчика, Поставщик обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки иным способом (на выбор Заказчика). Все расходы, связанные с заменой Товара, устранением недостатков, вывозом товара ненадлежащего качества от Заказчика несет Поставщик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % (десять процентов) цены договора.

5.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

5.13. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, требования и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, а также в связи с причинением вреда в рамках Договора, будут разрешаться Сторонами в обязательном претензионном порядке.

6.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

6.3. После принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров, местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения истца.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «__» _____ 202_ г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям извещения о закупке или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в случае неоднократного (два и более) или существенного (более четырнадцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.
7.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
7.8. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
9.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.
9.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.
9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.
10.2. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется право Российской Федерации.
10.3. Договор, вся информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора, будут считаться конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 11 Договора, изменении адреса места нахождения, изменении сведений о лицах, имеющих право действовать от имени Стороны, об иных сведениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений. Ответственность за нарушения условий Договора, вызванные ненадлежащим уведомлением, несет Сторона, нарушившая условия настоящего пункта. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.
10.5. Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 11 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.
Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.
Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № ________________

от _______________2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

В том числе НДС: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

(заполняется с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению о закупке) и предложением участника закупки, с которым заключается Договор)

\

РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

ЗАЯВКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ

Участник конкурентной закупки ________ подтверждает свое согласие на _________________(указывается предмет договора) на условиях, предусмотренных закупочной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурентной закупки и сообщаем следующую информацию о товарах/работах/услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

1 Участник закупки должен указывать точное наименование товара, с учетом марки, товарного знака предлагаемого товара, а также указывать производителя (в случае, если при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар). При этом отсутствие товарного знака в описании предлагаемого товара участником означает, что для данного товара отсутствует товарный знак.

2 Участник закупки должен указывать конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара. без слов «не менее», «не более», «должен быть» и пр. (в соответствии с пунктом 26 Информационной карты о проведении закупки). Характеристики товара заполняются Участником закупки в соответствии с Техническим заданием.

В случае закупки работ/услуг и если Участник закупки согласен исполнить условия договора в полном соответствии с Техническим заданием, в графе «Характеристика услуг» необходимо указать: «В полном соответствии с Техническим заданием»

Сведения, содержащиеся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3 В случае, если предметом закупки является поставка товара либо при выполнении работы или оказания услуги, поставляется товар, участник закупки должен в данной форме указать (продекларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в такой закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Мы (я), признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в закупке и заключением договора.

Мы (я), согласны с тем, что в случае предоставления нами (мною) в заявке недостоверных сведений, мы (я) можем быть отклонены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае признания нас (меня) победителем закупки мы (я) берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки.

В случае, если наша (моя) заявка будет признана заявкой, которая содержит лучшие условия по цене договора после условий, предложенных победителем, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы (я) согласны подписать данный договор в соответствии с требованиями закупочной документации и ценой, предложенной нами (мной).

Мы (я), согласны с тем, что внесенная нами сумма обеспечения заявки, если оно предусмотрено документацией о закупке, нам (мне) не возвращается и перечисляется заказчику в случае признания нас (меня) победителем (или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях) и нашего (моего) отказа заключить договор в установленном документацией о закупке порядке.

Настоящим подтверждаем, что мы (я) извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас (меня) от заключения договора.

Мы (я), нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).

Настоящим заявлением гарантируем(ю) достоверность предоставленной нами в заявке информации.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ (АНКЕТА)

- Посмотреть таблицу с данными

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки (членство в СРО, наличие лицензий и т.п., если применимо к предмету закупки – не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты – не установлено;

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

9) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10) участник закупки не является офшорной компанией

11) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

12) участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влияние».

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.

Должность уполномоченного лица (руководителя)

участника размещения заказа

_________________________________ /______________________/

М.П. (при наличии) (подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение к заявке: Документы в соответствии с пунктом 25 РАЗДЕЛА I ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ.