Тендер - Приобретение масел и смазок для АО Рассвет с доставкой в Тамбовскую область п. Мордово №264636057

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР №

поставки масел, смазок и специальных жидкостей

г. Усть-Лабинск «___» _________ 202__ г.

______________________, в лице _______________________________ действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Акционерное общество «Рассвет», в лице и.о. директора Дубовикова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее «Договор») о нижеследующем:

2.1. Поставка Продукции осуществляется на основании заявки Покупателя путем доставки продукции автомобильным транспортом Поставщика в адрес Покупателя или третьими лицами за счет Поставщика (далее – склад Покупателя).

2.2. Поставка Продукции производится партиями. Партией считается, при доставке Продукции (масел, смазок и специальных жидкостей), одно наименование Продукции, указанное в одном ТТН, одной даты производства.

2.3. Поставщик поставляет продукцию надлежащего качества в соответствии с ГОСТом завода изготовителя (паспорту качества) и заявленным параметрам Покупателя. В случае отсутствия паспорта качества приемка продукции Покупателем не осуществляется, а Поставщик считается не поставившим продукцию.

2.4. Порядок приемки Продукции:

2.4.1.Поставщик, до начала поставки продукции, предоставляет начальнику службы ГСМ Покупателя данные об оригинальной упаковке продукции (масла, смазки и специальные жидкости (ГСМ)) (объём тары, объём масла или смазки, масса брутто, масса нетто, батч-код, наименование продукта, данные о производстве, дата производства, качественные показатели, количественные показатели и т.д.)

2.4.2.Поставщик, до начала поставки продукции, при поставке более 200 кг отечественной продукции, предоставляет Покупателю на ПСХиПН №1 г.Усть-Лабинск заводские опломбированные контрольные образцы поставляемой продукции.

2.4.3.При доставке Продукции автомобильным транспортом приемка Продукции производится в соответствии с Инструкцией Госкомнефтепродукта № 06/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 15 августа 1985 г. «О порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта» и ГОСТом 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьопределение массы нефтепродуктов. Калибровка автоцистерн должна соответствовать ГОСТу Р.8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгода, (с учётом внесённых в инструкцию изменений).

2.4.4.Приемка продукции осуществляется:

- при измерении массы масла и смазок – через поверенные товарные весы Покупателя (с учетом принятой погрешности весов Покупателя).

2.4.5.Приемка продукции осуществляется исключительно в рабочие дни в светлое время суток в присутствии представителей Поставщика и Покупателя.

2.4.6.Приемка продукции осуществляется только при участии представителя Поставщика, надлежащим образом уполномоченного подписывать первичные документы, акты, принимать решения по спорным вопросам. Под надлежаще уполномоченным представителем Поставщика, подразумевается лицо, имеющее доверенность на совершение указанных действий, оформленное на фирменном бланке, подписанное руководителем Поставщика нефтепродуктов с фирменной печатью Поставщика. При отсутствии уполномоченного представителя Поставщика приемка Продукции не производится, при этом Продавец считается не поставленным продукцию и Покупатель не несет ответственности за простой транспорта Поставщика.

2.4.7. При поступлении продукции на склад Покупателя представитель Покупателя в присутствии представителя Поставщика вскрывает тару продукции, отбирает пробу и сравнивает с контрольными образцами продукции, представленной Поставщиком. При выявлении расхождений приёмка продукции останавливается, вызывается представитель ООО «Центр контроля качества» (далее – ЦКК), представителем ЦКК в присутствии представителя Покупателя и Поставщика отбирает пробы для проведения анализа в независимой лаборатории. Проба отбирается в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в трёх экземплярах, из которых одна в опломбированном виде передаётся представителю Поставщика. Из двух оставшихся опломбированных пломб одна направляется в независимую лабораторию для проведения исследования, вторая хранится в ЦКК как арбитражная. По результатам анализа Покупателем принимается решение по приёму продукции или ее возврату Поставщику как товара ненадлежащего качества.

2.4.8. Покупатель вправе произвести проверку по качеству продукции в независимой лаборатории. Отбор проб производится в соответствии с п. 2.4.7. договора.

2.4.9. В качестве арбитра по качеству нефтепродуктов независимой лаборатории используются аккредитованные лаборатории, выбранные Покупателем (далее - «НЛ»).

При получении отрицательного результата исследования Покупатель имеет право выставить претензию Поставщику на качество поставленной продукции и потребовать либо замены товара, либо снижение стоимости товара, либо возмещение убытков возможно причиненных некачественным товаром.

Результат исследования НЛ являются окончательными и обжалованию не подлежат.

2.5. Датой поставки каждой партии Продукции считается:

- при доставке Продукции автотранспортом – дата подписания товарной накладной Торг-12, либо дата отметки получателя в ТТН, свидетельствующая о получении соответствующей партии Продукции.

С момента поставки партии Продукции к Покупателю переходит право собственности на соответствующую партию Продукции.

3.Порядок расчетов

3.1.Оплата каждой партии Продукции осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя (нефтебазы).

3.2.Продукция оплачивается Покупателем по согласованной сторонами цене, включая НДС 20% (или без учета НДС – для организаций, не являющихся плательщиком НДС) и стоимость доставки (транспортные расходы), если иное не предусмотрено Приложениями к настоящему Договору.

3.3.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4.Изменение цены и сроков поставки Продукции, указанных в Приложении(ях) к настоящему договору, в одностороннем порядке - не допускается.

3.5.Окончательный взаиморасчет между сторонами производится, по истечении срока настоящего договора, на основании подписанного полномочными представителями сторон Акта сверки.

4.Обязанности и права сторон

4.1.Поставщик обязуется:

- поставлять Продукцию в количестве, ассортименте, качестве указанную в Приложениях к настоящему Договору;

- предоставить Покупателю все соответствующие документы на каждую партию Товара одновременно с Товаром, в том числе товарную накладную по унифицированной форме № ТОРГ-12 или УПД; товарно-транспортную накладную; счет–фактуру, паспорт (сертификат) качества на партию Продукции.

4.2.Покупатель обязуется:

4.2.1.В срок не позднее - чем за неделю до начала срока поставки Продукции предоставить Поставщику заявку на месяц с подтверждением количества, ассортимента Продукции, реквизитов Покупателя.

4.2.2.При доставке Продукции автомобильным транспортом обеспечивать бесперебойный прием Продукции, поставляемой по настоящему Договору, а также обеспечивать исправность подъездных путей к ним.

4.2.3.принять и оплатить поставленную Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.

4.3.Стороны обязуются регулярно проводить сверку взаиморасчетов с подписанием, при наличии задолженности Поставщика, Акта сверки на отчетную квартальную дату, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после завершения квартала.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков оплаты товара, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1 % от стоимости поставленного, но неоплаченного товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

5.4. При нарушении Поставщиком договорных обязательств (поставка продукции, по ассортименту не соответствующей заказу), Покупатель при оплате Продукции вправе уменьшить сумму, подлежащую оплате Поставщику, на сумму штрафной неустойки в размере 5 % от суммы Спецификации к настоящему договору.

5.5. В случае поставки продукции ненадлежащего качества (масел и смазок), что подтверждается Протоколом испытаний независимой аккредитованной лаборатории, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю затраты на ремонт техники Покупателя, вышедшей из строя по причине поставки Поставщиком некачественной продукции (выход из строя узла, агрегата, использующего данный Продукт), подтвержденные документально, независимой экспертной организацией. Пробы отработанной продукции (масел и смазок) отбираются, из вышедших из строя узлов и агрегатов, в трех экземплярах, из которых первая проба, в опломбированном виде, передается Поставщику, вторая и третья пробы хранятся в опломбированном виде на ПСХиПН № 1 для анализа в арбитражном органе, в случае несоответствия качества Продукции и будет использоваться, как основание для предъявления Поставщику претензии для возмещения затрат, понесенных Покупателем.

Поставщик, в течение 5 (Пяти) банковских дней, после получения от Покупателя документов, подтверждающих сумму материального ущерба и затраты Покупателя на ремонт техники и счета на оплату, перечисляет на расчетный счет Покупателя сумму денежных средств, потраченных Покупателем для производства ремонта техники Покупателя.

5.6. В случае просрочки поставки Продукции (в том числе однократной) более, чем на 10 календарных дней, Покупатель вправе отказаться от товара.

5.7. Если после отказа Покупателя от Товара вследствие нарушения обязательства Поставщиком, Покупатель купил у другого лица по более высокой цене Товар взамен предусмотренного договором, Покупатель может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

5.8. В случае непредоставления товарнотранспортных, товаросопроводительных документов (накладных, ТТН, УПД, документов, подтверждающих качество и безопасность товара, счетов-фактур и прочих документов, являющихся обязательными в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и/или условиями договора), нарушения срока предоставления указанных документов либо представления документов, оформленных ненадлежащим образом (в том числе, но не ограничиваясь, отсутствует расшифровка подписи и/или дата в накладной, ТТН, УПД), Продавец по требованию Покупателя обязан выплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения либо в отношении которой не предоставлены надлежаще оформленные документы. Неустойка подлежит уплате Продавцом в течение 5-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. Покупатель вправе удержать указанную сумму неустойки из стоимости товара, подлежащей уплате Продавцу.

Сверх суммы неустойки, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, Продавец обязуется возместить Покупателю убытки, причиненные непредоставлением документов, указанных в настоящем пункте.

Под непредоставлением документов Стороны понимают непредоставление Продавцом документов вместе с Товаром.

5.9.С момента поставки товара и до его оплаты на сумму долга Покупателя не подлежат начислению проценты по денежному обязательству в соответствии со статьёй 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.10.Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств в натуре.

6.Форс-мажор

6.1.Освобождение от исполнения обязательств по настоящему Договору возможно только при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), в том числе стихийные бедствия (землетрясения, пожары, наводнения и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, запретительные акты государственных органов), объявление карантина, забастовки, ограничение перевозок на определенных направлениях и т.д., которые возникли после заключения настоящего Договора. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства (но не более 20 дней).

6.2.Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные Торгово-Промышленной Палатой стороны, для которой эти обстоятельства наступили. Должник, находящийся в просрочке, не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, наступившие в момент просрочки.

6.3.Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 20 дней, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных убытков.

6.4.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х (двух) дней.

7.Прочие условия

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 1 (один) год, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.

7.3. Все изменения и дополнения, приложения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и с момента подписания сторонами являются его неотъемлемой частью.

7.4. Вся документация, связанная с настоящим Договором может передаваться сторонами по техническим средствам связи, имеет юридическую силу.

7.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок обязателен для сторон, срок рассмотрения претензии 14 дней с момента получения.

7.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

7.7. В случае изменения Покупателем учредительных документов, юридического или почтового адресов, банковских реквизитов Покупатель обязан в течение 3-х банковских дней от даты изменения письменно известить Поставщика.

7.8. Стороны настоящего договора, руководствуясь ст. 421 ГК РФ гарантируют друг другу, что:

- являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем в соответствии с законодательством РФ.

-для заключения и исполнения настоящего договора каждая из Сторон получила все необходимые разрешения, согласия и одобрения, которые требуются в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и внутренними документами каждой из Сторон.

- не существует нормативных актов, локальных документов каждой из Сторон, решений органов управления Сторон запрещающих или ограничивающих Стороны заключать или исполнять настоящий договор.

-сторона, нарушившая указанные в настоящем пункте гарантии и заверения, возмещает другой Стороне все убытки вызванные таким нарушением.

7.9. Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует, что:

- поставщик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, им ведется и подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции по продаже Покупателю Товара и по приобретению Поставщиком у своих поставщиков Продукции, являющейся предметом настоящего договора, полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, статистической, налоговой и любой иной отчетности, обязанность, по ведению которой возложена на Поставщика законодательством РФ.

7.10. Поставщик гарантирует поставить (исчислить) к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Продукции.

Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа Товара по настоящему договору (включая, но, не ограничиваясь: счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, акты приема - передачи и т. д.).

7.11. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара в соответствии с настоящим договором и документы, подтверждающие гарантии и заверения, указанные в п.8.8. настоящего договора, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса.

Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные последним в размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены Товара (либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет), а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС вследствие нарушения Поставщиком гарантий и заверений, указанных в п. 8.8. настоящего Договора.

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС) вследствие нарушения Поставщиком указанных в п. 8.8. настоящего договора гарантий и заверений.

Поставщик обязуется компенсировать Покупателю, все понесенные по вине Поставщика убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования.

8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ

8.1. Настоящий договор, дополнения к договору, поручения, извещения и другие документы, подписанные руководителем стороны, заверенные печатью и переданные противоположной стороне посредством пересылки документа, переведенного в электронный вид, по электронной почте, признаются сторонами полноценными юридическими документами, за исключением претензионной переписки, которая ведется Сторонами с соблюдением требований п. 5.2 данного Договора.

8.2. Текущие электронные сообщения, относящиеся к рабочему ходу исполнения Договора, признаются наравне с иными документами на бумажных носителях в качестве доказательства в спорах между сторонами. Таким статусом обладают лишь электронные письма, отправленные с рабочих электронных адресов Сторон (электронные адреса с доменом ____________________________ для Поставщика и @aorassvet.com, для Покупателя). Стороны должны обеспечить корректную работу своих электронных почтовых служб и вести электронную переписку по вопросам, связанным с исполнением данного Договора, с обязательным применением параметра электронных сообщений «уведомить о доставке».

8.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, Сторона обязана известить об этом другую Сторону в течение 3-х (трех) рабочих дней.

8.4. Информация считается полученной Сторонами:

8.4.1. В случае направления информации нарочным – на дату, указанную на копии полученного документа Стороной-получателем при получении документа нарочным.

8.4.2. В случае направления информации электронной почтой – на дату, указанную в автоматическом электронном подтверждении получения электронного сообщения Стороной-получателем – «уведомлении о доставке», а при отсутствии такого уведомления - на дату, указанную в реквизитах ответного письма, имеющихся у Стороны-отправителя. В случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения электронных сообщений, времени их направления и содержания, Стороны договорились считать свидетельства таких автоматических уведомлений о доставке Стороны-отправителя достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами по вопросам электронной переписки.

8.4.3. В случае направления информации заказной почтой с уведомлением о вручении – на дату, указанную в уведомлении о вручении, которое подписано лицом, получившим корреспонденцию по месту доставки.

8.4.4. В случае направления курьерской почтой (курьером) – на дату, указанную в курьерском реестре доставок корреспонденции или в аналогичном ему документе.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Стороны признают юридическую силу договора и приложений к нему, переданных (полученных) по факсимильной и электронной связи до получения оригиналов.

10. Реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки масел, смазок и специальных жидкостей

от «____» _________ 202___ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___

г. Усть-Лабинск «____» ________ 202___ года

_________________________________________________, в лице директора ______________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Акционерное общество «Рассвет», в лице и.о. директора Дубовикова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО стоимость________________________________________

2. Условия поставки: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки:________________________________________________________________________________________

4. Срок оплаты и порядок расчетов:_________________________________________________________________________

5. Иные условия:__________________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271743972 Поставка моющих средств	Малая закупка #271743972	28 002	5 часов 26.04.2024 27.04.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №264635996 Приобретение дезинфицирующих средств для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области (с результатом)	Конкурс #264635996	5 462 857	срок истек 26.01.2024 02.02.2024
Тендер №264635941 для мытья полов и стен,универсальный порошок в твердой упаковке, 400 гр. Лимон с отбеливающим эффектом (с результатом)	Запрос предложений #264635941	56 000	срок истек 26.01.2024 02.02.2024
Тендер №264635786 Приобретение мыло-моющих средств согласно технической спецификации (с результатом)	Запрос предложений #264635786	75 000	срок истек 26.01.2024 31.01.2024
Тендер №264635737 Средство моющее, для мытья стекол и зеркальных поверхностей, жидкость (с результатом)	Запрос предложений #264635737	8 929	срок истек 26.01.2024 02.02.2024
Тендер №264635530 АО НЗЛ объявляет тендер: ЛКМ новое	Запрос цен #264635530	См. док.	срок истек 26.01.2024 31.01.2024

Тендеры из региона Усть-Лабинск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №264636031 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ" объявляет тендер: Приобретение пищевых масел и смазок для АО Рассвет	Запрос предложений #264636031	См. док.	срок истек 26.01.2024 02.02.2024
Тендер №264627854 Канцелярские товары (с результатом)	Электронный аукцион #264627854	34 324 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 26.01.2024 06.02.2024
Тендер №264627847 Канцелярские товары (с результатом)	Электронный аукцион #264627847	39 405 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 26.01.2024 06.02.2024
Тендер №264624457 Ежемесячное техническое обслуживание Т.С. АПС и СО людей о пожаре.	Малая закупка #264624457	52 800	срок истек 26.01.2024 29.01.2024
Тендер №264615969 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТАГРО" объявляет тендер: транспортные услуги	Запрос предложений #264615969	См. док.	срок истек 26.01.2024 31.01.2024