Тендер - Закупка театральных секций №264597202

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор №

г. Челябинск « » 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 108 г. Челябинска имени Героя Российской Федерации А.В. Яковлева» (сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска»), в лице директора Шмаковой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, в лице _______________________________, с другой стороны, (далее - Стороны), с соблюдением требований «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАОУ “СОШ № 108 г. Челябинска”, в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в установленный срок предоставить в ассортименте, количестве, указанные в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Товар) Заказчику на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату. Работы по выезду замерщика, монтажу поставляемого Товара производятся силами и (или) за счет Поставщика в помещениях Заказчика, по согласованию с Заказчиком.

1.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, ул. Уральская,2.

1.3. Сроки поставки: до 18.03.2024 года.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет руб. ( ), в том числе НДС и определяется Спецификацией (Приложении № 1) (Если НДС не облагается, указать основание), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Цена Договора включает стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.2. Цена Договора может быть снижена или увеличена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема товаров и иных условий исполнения Договора.

2.3. Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик осуществляет по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки товара и подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний на основании счета, универсального передаточного акта, счета-фактуры, Поставщика.

2.3.2. Основанием для осуществления платежа являются: подписанный Сторонами акт сдачи-приемки Товара, товарные накладные, универсальный передаточный акт, счет, счет-фактура (в случае с переходом на упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст.346.11; п. 2, ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ, счёт-фактура не представляется).

2.4. Авансирование по настоящему Договору не предусматривается.

2.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (пени), исчисленной по основаниям и порядке, указанным в разделе 7 настоящего Договора.

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар должен сопровождаться (при наличии):

- актом сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной, товарной накладной;

- счетом (счет-фактурой) или универсальным передаточным документом.

Все документы предоставляются на русском языке.

3.2. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика путем подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.

• Переход к Заказчику права собственности на товар и всех связанных с ним рисков происходит с момента подписания акта приёма передачи.
• Датой поставки считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной и Акта приема-передачи товара.
• В случае наличия претензий со стороны Заказчика к качеству поставляемого товара, его внешнему виду, комплектности, отсутствии документации, предусмотренной Договором, Поставщик обязан произвести идентичную замену или допоставку за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом сроки оплат, предусмотренные в Договоре, передвигаются на количество дней, необходимых для производства замены или допоставки.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика несоответствия поставляемого товара требованиям Договора, либо при поставке некачественного товара, при обнаружении механических дефектов, либо повреждений отдельных деталей, такой товар Заказчиком не принимается, и предъявляются письменные претензии Поставщику путем составления акта о дефектах с описанием несоответствия товара. В этом случае, а также при выявлении после начала эксплуатации товара его несоответствие требованиям Договора и/или дефектов его отдельных частей Заказчик вправе потребовать от Поставщика по своему выбору:

- безвозмездного устранения в разумный срок недостатков товара или доукомплектования товара;

- замены товара, не соответствующего условиям Договора, на товар надлежащего качества.

• Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и/или некомплектного товара на все время до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены, а если товар оплачен, то потребовать возврата уплаченных сумм.
• В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков товара, Заказчик уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней о выявленных недостатках; при этом скрытыми недостатками товара признаются любые недостатки, которые не могли быть обнаружены уполномоченным представителем Заказчика при обычном осмотре поставленного товара.
• Поставщик по получении от Заказчика извещения, об обнаружении скрытых недостатков поставленного товара обязан без промедления сообщить о готовности направить своего представителя для составления акта о выявленных недостатках.
• В случае, если Поставщик не заявит о готовности направить своего представителя для составления акта о выявленных недостатках либо срок прибытия представителя Поставщика для составления указанного акта является неприемлемым для Заказчика, Заказчик вправе самостоятельно составить акт о выявленных недостатках.

3.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, в случае, если экспертиза проводится Заказчиком своими силами, то членами комиссии и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

3.12. В случае установления по результатам экспертизы факта нарушения требований Договора, Поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

4. Качество товара и гарантийные обязательства

4.1. Поставляемый товар должен быть готовым к эксплуатации, о чем Поставщик обязуется предоставить комплект подтверждающих документов на русском языке и не являться выставочным образцом. Товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации.

4.2. Товар должен быть новым товаром (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), серийно выпускаемой моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не подвергавшимся ранее ремонту, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, не имеет недостатков качества материалов и сборки. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый ему Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны быть представлены копии соответствующих сертификатов.

4.4. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного производителем. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

4.5. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (накладной, акта выполненных работ, оказанных услуг и т.п.).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Осуществить прием Товара в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Обеспечить оплату поставленных Товаров.

5.1.3. Провести экспертизу товара предусмотренных Договором в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза товара, предусмотренных Договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.

5.2.2. Осуществлять проверку любой информации, предоставляемой Поставщиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.2.3. Отказаться от приема Товара в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.4. Требовать выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору в полном объеме.

5.2.5. Привлекать независимые экспертные организации, экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Уведомлять Поставщика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления по адресу или электронному адресу.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Согласовать с Заказчиком дату и время поставки Товара Заказчику в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

5.3.2. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также – с соблюдением установленного Договором порядка поставки.

5.3.3. Осуществить доставку Товара собственными силами и за свой счет.

5.3.4. Выполнить погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой Товара в пункт поставки собственными силами и за свой счет.

5.3.5. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

5.3.6. Направить уполномоченного представителя для участия в приемке Товара.

5.3.7. Устранять выявленные Заказчиком недостатки в порядке и сроки, установленные Договором.

5.3.8. Надлежащим образом выполнять гарантийные обязательства, принятые по Договору.

5.3.9. Нести расходы, связанные с проведением экспертизы товара на предмет соответствия товара условиям настоящего Договора, в т. ч. – соответствия качества поставляемого Товара.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.4.2. Исполнять свои обязательства, оплата которых будет производиться в соответствующем году, только после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) Заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить Договор без изменения его условий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

6.2. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего раздела, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

6.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКЗАЧИКА. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену договора.

6.8. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 11 – 12 настоящего раздела договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

6.16. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по договору.

6.17. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

6.18. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим договором.

6.19. Сторона, допустившая нарушение обязательств по договору, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

6.20. В случае если договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1. Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в 5-дневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.3. Сроки исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлеваются на время действия форс-мажорных обстоятельств, но не более чем 3 месяца.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающие ее от ответственности по настоящему Договору.

8.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора, будут продолжаться более чем 3 месяца, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение. Если указанное Соглашение не будет заключено Сторонами, Стороны вправе по согласованию расторгнуть настоящий Договор.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

9.2. Изменения настоящего Договора совершаются в письменной или в электронной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ и РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, они разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Претензию необходимо рассмотреть и дать по ней письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту по почте, с курьером или с использованием средств факсимильной связи.

10.2. В случае невозможности разрешения Сторонами спора путем проведения переговоров и в претензионном порядке, он рассматривается Арбитражным судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения настоящего Договора. Под конфиденциальной информацией следует понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме.

11.2. В течение 5 (пяти) лет с даты вступления в силу настоящего Договора стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего Договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету Договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй стороны договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Условия настоящего Договора о сроках поставки Товара, соответствии Товара требованиям Спецификации (Приложение № 1), иным требованиям Договора, обязательным требованиям, устанавливаемым действующим законодательством Российской Федерации к Товарам данного рода, являются существенными для Заказчика.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они прямо разрешены действующим законодательством Российской Федерации, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами.

12.3. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

12.4. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

12.5. В случае начала реорганизации Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о реорганизации.

12.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своего наименования, руководителя, юридического адреса или места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) или адресов электронной почты в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения.

12.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.8. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

12.9. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, переданные по факсу с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до обмена оригиналами документов. Обмен оригиналами документов должен быть произведен в течение 3 дней с момента обмена факсимильными копиями.

12.10. Настоящий договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1).

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору от « » 2024 г. №

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273374696 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСК" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств (жидкое мыло)	Аукцион #273374696	271 127	16 часов 26.05.2024 04.06.2024
Тендер №273374888 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСК" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств (жидкое мыло)	Электронный аукцион #273374888	271 127	18 часов 26.05.2024 04.06.2024
Тендер №273531578 Порошок стиральный	Электронный аукцион #273531578	459 300 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 28.05.2024 06.06.2024
Тендер №273531699 Средство для мытья посуды	Электронный аукцион #273531699	273 718 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 28.05.2024 06.06.2024
Тендер №273538048 Поставка средств для автоматической обработки изделий медицинского назначения	Запрос котировок #273538048	224 700 Обеспечение контракта: 5%	19 часов 28.05.2024 04.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №264596968 Поставка моющих, чистящих средств	Малая закупка #264596968	63 501	срок истек - 26.01.2024
Тендер №264596930 Лак для пола и паркета	Малая закупка #264596930	13 025	срок истек - 02.02.2024
Тендер №264596808 Поставка моющих, чистящих средств	Малая закупка #264596808	63 501	срок истек - 26.01.2024
Тендер №264596771 Приобретение хозяйственных товаров	Малая закупка #264596771	108 087	срок истек - 29.01.2024
Тендер №264595660 Грунтовка / универсальная водно-дисперсионная (Лакокрасочные материалы) (номер заявки: 28117462)	Запрос предложений #264595660	См. док.	срок истек - 29.01.2024

Тендеры из региона Челябинск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №264597174 поставка товаров	Малая закупка #264597174	См. док.	срок истек - 31.01.2024
Тендер №264596662 Молоко питьевое для детского питания ультрапастеризованное (с результатом)	Электронный аукцион #264596662	395 480 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 3 955	срок истек 26.01.2024 05.02.2024
Тендер №264596615 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 11 Г. ЧЕЛЯБИНСК" объявляет тендер: Поставка расходных материалов для иммуноферментного анализа (с результатом)	Запрос котировок #264596615	450 113	срок истек 26.01.2024 02.02.2024
Тендер №264596273 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСК" объявляет тендер: Поставка лекарственных препаратов (Железа [III] гидроксид декстран) (план №2200466914, позиция №1...	Не определен #264596273	См. док.	срок истек - 01.01.2024
Тендер №264596271 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСК" объявляет тендер: Поставка лекарственных препаратов (Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота) (план №2200466...	Не определен #264596271	См. док.	срок истек - 01.01.2024