Тендер - поставка товара (косметика для ухода за больными) №264584798

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Томская область, ЗАТО г. Северск, пер. Чекист, 7, МТБ, в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьобед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время местное) Проект_ДОГОВОР_поставка_товара(косметика)_223фз_ред_24.1.2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

на поставку товара (косметика для ухода за больными)

г. Северск «____» ___________2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" (далее ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя контрактной службы Евстигнеева Сергея Олеговича, действующего на основании Доверенности № 102 от 06.04.2022 г., с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______ с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п.2 пункта 186 Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить косметику для ухода за больными (далее – товар), наименование, единица измерения, характеристика, марка, стоимость и количество которого определяется в соответствии со спецификациями (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик — оплатить поставленный товар. Поставляемый товар должен быть надлежащего качества в соответствие с сертификатами соответствия, заверенными установленным образом (обязательно наличие синей печати).

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Источник финансирования: внебюджетные средства учреждения.

2. ПРАВА И Обязанности сторон

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставить товар надлежащего качества в соответствие с сертификатами соответствия, заверенными установленным образом (обязательно наличие синей печати). Товар поставляется Заказчику только с сопроводительными документами (счет, товарная накладная, сертификат на товар, при необходимости копия таможенной декларации и др.).

2.1.2. Поставить товар в срок согласно п.3.1. договора. Выставить Заказчику счет, товарную накладную на поставленный товар.

2.1.3. Удовлетворить либо мотивированно отказаться от удовлетворения претензии Заказчика в 5-тидневный срок с момента направления претензии Поставщику.

2.1.4. Уведомить Заказчика письменно не менее чем за 3 рабочих дня о невозможности поставки товара по настоящему Договору с указанием причин.

2.1.5. Поставить товар Заказчику свободный от любых прав третьих лиц, в противном случае возместить Заказчику убытки, причиненные изъятием товара.

2.1.6. Поставщик не вправе передавать полностью свои обязательства по выполнению Договора третьим лицам.

2.1.7. В случае поставки Заказчику товара ненадлежащего качества, Поставщик за свой счет осуществляет возврат и замену данного товара в течение 2 (двух) дней.

2.1.8. Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему (копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

2.1.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.1.10. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных недостатках товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 9 до 18 часов (местное время Заказчика).

2.2.Обязанности Заказчика:

Принять товар, соответствующий требованиям настоящего Договора.

2.2.2. Предоставить Поставщику экземпляр товарной накладной поставленного товара с отметкой о получении.

2.2.3. Оплатить поставленный товар на основании выставленного счета, товарной накладной, в соответствии с п.6.4 настоящего Договора.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. В случае необходимости привлекать специалистов или экспертов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы поставленных товаров.

2.3.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с условиями договора.

2.3.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

2.3.4. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

2.3.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

2.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1.Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

3. СРОК поставки ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку своими силами строго по заявке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи заявки, в объеме заявки.

3.2. Заявка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения заявок является: __________ или телефонограммы: тел. диспетчерской службы __________.

3.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Местом поставки товара по адресу: Томская область, ЗАТО г. Северск, пер. Чекист, 7, МТБ, в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьобед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время местное). Поставщик осуществляет поставку, разгрузку товара за свой счет.

Поставщик обязан уведомить начальника МТБ - Рогозную Наталью Петровну, тел. 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о дате прихода товара на склад Заказчика. В случае невозможности поставки товара в установленный срок необходимо письменно уведомить начальника МТБ Рогозную Н. П.

На момент поставки товара Поставщик должен предоставить:

- копия сертификата\декларации соответствия системы ГОСТ Р (товары подлежащие сертификации) или иной документ подтверждающие соответствие товара;

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

4.2. Товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком и содержащие по каждому наименованию товара должны содержать сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший), заверенные подписью и печатью изготовителя или поставщика с указанием его адреса и телефона.

Датой поставки товара считается дата передачи товара на склад Заказчика, что подтверждается отметкой Заказчика в товаросопровождающих документах о получении товара.

Не менее чем за 3 дня до фактической доставки товара, Поставщик по телефону 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(контактное лицо - Рогозная Наталья Петровна), сообщает о намерении осуществить поставку товара, а также о времени такой поставки, с тем, чтобы Заказчик смог подготовить складские помещения к приему товара. При готовности Заказчика принять товар, он дает свое согласие и производится поставка товара Поставщиком.

4.5. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором.

4.6. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.6.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 2.1.1., п.2.1.8.), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

4.6.2. После внешнего осмотра товара (п. 4.6.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в заявке Заказчика. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в заявке Заказчика, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар (п. 2.1.1.).

4.6.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Договор Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

4.6.4. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по заявке.

4.6.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 4.6.7 Договора.

4.6.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6.7. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или телефонограммы: тел. диспетчерской службы 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.6.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 4.6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Договору.

4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.

4.8. Приемка товара (части товара) оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

4.10. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.

4.11. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА, КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и порчу во время транспортировки и перегрузки в соответствии с требованиями хранения и перевозки товара.

Перед упаковкой товар должен быть подвергнут консервации, обеспечивающей его предохранение от порчи во время транспортировки и хранения.

5.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

5.3. После прибытия товара на место назначения Заказчик обеспечивает его безопасное хранение в приспособленном месте. Риск, связанный с хранением товара, несет Заказчик.

5.4. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

5.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать существующим нормативам и подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии/копией сертификата соответствия, заверенной держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат/товарно-сопроводительными документами, оформленные изготовителем или поставщиком и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший), заверенные подписью и печатью изготовителя или поставщика с указанием его адреса и телефона.

Все документы, необходимые для подтверждения качества товара, прилагаются Поставщиком к документам направляемым Заказчику.

5.6. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы предотвратить всякого рода повреждения и порчу во время транспортировки и перегрузки в соответствии с требованиями хранения и перевозки данного вида изделий. Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении. Весь товар должен соответствовать ГОСТу или ТУ, а также требованиям предъявляемым законодательством к поставляемому товару.

5.7. Срок годности товара должен быть указан на упаковке. Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад заказчика должен составлять:

- Посмотреть таблицу с данными

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена настоящего Договора составляет _________ рублей (________________________), (НДС / без НДС).

6.2. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

6.4. Оплата осуществляется по факту поставки в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, на основании счета, товарной накладной или универсального передаточного документа.

6.5. При перечислении денежных средств Заказчиком принимаются во внимание реквизиты Поставщика, установленные в тексте счета на оплату и настоящего Договора. При различии сведений между реквизитами приоритетное значение имеют реквизиты, которые указаны в счете.

6.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счетов.

6.7. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 6.6 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

6.8. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара и иных условий Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Выплаты неустойки, штрафных санкций в соответствии с настоящим договором не освобождают стороны от обязательств по выполнению настоящего договора.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 2024 г. С «31» декабря 2024 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де –юре или де –факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными местными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

9.4. Не уведомление, несвоевременное или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

9.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

10.ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

11. Разрешение споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров и согласительных процедур между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор разрешается в установленном законом порядке в Арбитражном суде Томской области.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Договора и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

Приложения№1 – Спецификация.

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства"

Сокращенное наименование: ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Северск Томской области ул. Мира, 4,

(тел/факс (382-3)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- лицевой счет для учета средств, полученных в виде субсидий в рамках выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности (в т.ч. безвозмездные поступления, пожертвования, аренда федерального имущества):

УФК по Томской области

(ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, л/с 20656Щ40290)

Номер банковского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Банк: Отделение Томск//УФК по Томской области, г. Томск

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0309

- отдельный лицевой счет для учета средств, полученных в виде целевых субсидий (приобретение оборудования, капитальный ремонт, строительство и финансирование в рамках целевых программ):

УФК по Томской области

(ФГБУ «СибФНКЦ ФМБА России», л/с 21656Щ40290)

Номер банковского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Банк: Отделение Томск//УФК по Томской области, г. Томск

- лицевой счет для учета средств ОМС:

УФК по Томской области

(ФГБУ «СибФНКЦ ФМБА России», л/с 22656Щ40290)

Номер банковского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Банк: Отделение Томск//УФК по Томской области, г. Томск

Ответственное лицо за исполнение договора:

Уварова Олеся Валерьевна, тел. 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

________________/ С.О. Евстигнеев ________________/

(подпись, печать) (подпись, печать)

Приложение №1 к Договору на поставку товара (косметика для ухода за больными)

№_______________ от ___________2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

________________/ С.О. Евстигнеев ________________/

(подпись, печать) (подпись, печать)