Тендер - поставка хозяйственных товаров №264529431

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Дополнительная информация к извещению.docx
• Обоснование НМЦК.docx
• Описание объекта закупки.doc
• Проект контракта с приложением.docx
• Требования к содержанию составу заявки.docx

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию_составу_заявки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные требования

- Посмотреть таблицу с даннымиИнструкция по заполнению заявки на участие в закупке

1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного срока подачи заявок на участие в закупке.

2. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

3. Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна быть заполнена на русском языке.

4. В целях обоснования НМЦК: указание в Извещении, Описании объекта закупки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в закупке, требованием к производителю, к участнику закупки. В случае, если в документах закупки содержится указание на товарный знак, следует читать «или эквивалент».

5. Участник закупки указывает характеристики товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), которые отражены в Описании объекта закупки в табличной форме.

6. При составлении заявки на участие участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования технических и функциональных показателей) в соответствии с обозначениями, установленными в Описании объекта закупки.

7. Инструкция по предоставлению предложения участника закупки в отношении объекта закупки размещена в извещении о проведении закупки по каждой позиции характеристики товара Описания объекта закупки.

Дополнительная_информация_к_извещению

Дополнительная информация к извещению об осуществлении закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки содержит следующие электронные документы:

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

3. Описание объекта закупки.

4. Проект контракта.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 25.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000006

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А. 1. Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта по заявке Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 2. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

2309.70 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05453D01080

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Источник финансирования: бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район». Предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских)

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительной информации В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара и влияет на обоснование НМЦК. 22.19.60.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Пара (2 шт.) 73.50 8820.00 Для одноразового использования Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип рабочей поверхности Рифленая Значение характеристики не может изменяться участником закупки Размер М Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вид материала Натуральный латекс Значение характеристики не может изменяться участником закупки Манжета закатанный край Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство для мытья посуды 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Штука 67.50 4050.00 Форма выпуска Гель Значение характеристики не может изменяться участником закупки Для использования в посудомоечной машине Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объем тары ≥ 500 и Кубический сантиметр;^миллилитр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Наличие антибактериального компонента Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Для мытья детской посуды Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Стикер для унитаза (упак по 3шт.) 20.41.32.114 - Посмотреть таблицу с данными Упаковка 77.90 4674.00 Описание товара Безкорпусное средство по уходу за унитазом, которое удобно и легко крепится на его стенке. Чистит и освежает. Удобно и гигиенично. Одного стикера хватает на 100 смываний. Приятный аромат. Стикер полностью растворяется в воде. В упаковке 3 штуки. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских)

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительной информации В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара и влияет на обоснование НМЦК. 22.19.60.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Пара (2 шт.) 73.50 8820.00 Для одноразового использования Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип рабочей поверхности Рифленая Значение характеристики не может изменяться участником закупки Размер XL Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вид материала Натуральный латекс Значение характеристики не может изменяться участником закупки Манжета закатанный край Значение характеристики не может изменяться участником закупки Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских)

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительной информации В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара и влияет на обоснование НМЦК. 22.19.60.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Пара (2 шт.) 73.50 7350.00 Для одноразового использования Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип рабочей поверхности Рифленая Значение характеристики не может изменяться участником закупки Размер L Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вид материала Натуральный латекс Значение характеристики не может изменяться участником закупки Манжета закатанный край Значение характеристики не может изменяться участником закупки Порошок стиральный

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительной информации В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара и влияет на обоснование НМЦК. 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 120.00 12480.00 Средство с отбеливающим эффектом Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Для детского белья Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Назначение Для цветного белья Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип стирки Ручная стирка Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вес упаковки 0.4000 Килограмм Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого: 46194.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1

Проект_контракта_с_приложением Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______________ - Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный комплекс» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________________, именуем(ое)-ый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является _.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.2. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары для нужд МКУ «АХК» в 2024 году (далее по тексту - «Товар»), в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную цену в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, которой определяется наименование, ассортимент, количество и цена Товара.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе), определение количества поставляемого товара осуществляется на основании заявки Заказчика.

1.4. Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта по заявке Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

1.5. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., г. Кингисепп пр. Карла Маркса, д.2А.

1.6. Контракт является одноэтапным.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: _______рублей ________копеек , в т.ч. НДС

Цена Контракта включает в себя прибыль Поставщика, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования Контракта – бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район».

2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные Заказчиком в извещении об осуществлении закупки.

2.3. Оплата за поставленный Товар производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе документа о приемке в электронном виде, на основании предоставленных счета (счет-фактуры при необходимости) и иной необходимой документации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.5. Поставщик не вправе требовать от Заказчика оплаты Товара, который был поставлен им без письменного согласования с Заказчиком.

2.6. Заказчик не несёт ответственности перед Поставщиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

2.7. Выплата аванса (в случае если аванс предусмотрен Контрактом) при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, не допускается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и по итогам исполнения Контракта представить Заказчику документы, указанные в п. 2.3 Контракта.

При этом, документ о приемке Товара, Поставщик обязан сформировать в единой информационной системе в электронном виде и направить Заказчику в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.1.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.1.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

3.1.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара, за свой счет.

3.1.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение пяти дней со дня соответствующего изменения с заключением дополнительного соглашения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

3.1.6. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.1.7. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

3.1.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.7. Контракта.

3.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства, отступления от условий Контракта, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

3.2.3. Своевременно принять и подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, документ о приемке Товара в электронном виде, сформированный в единой информационной системе.

3.2.4. Оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

3.2.5. Направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени), а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

3.2.8. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, последний обязан обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

3.2.9. Надлежащим образом уведомить Поставщика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Поставщику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций.

3.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке Товара в электронном виде на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 2.3. настоящего Контракта.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

3.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

3.3.7. Определить (изменить) способ обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

3.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с п.9.7 настоящего Контракта.

3.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.3, п. 4.2, 5.1 настоящего Контракта.

3.4.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте и действующим законодательством РФ порядком.

3.4.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.4.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.4.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.4.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

3.4.8. В случае нарушения сроков поставки Товара или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, задержать оплату по настоящему Контракту до момента зачисления суммы пени и штрафа на счет Заказчика.

3.4.9. Удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3.4.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с п.9.5 настоящего Контракта.

3.4.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.5. В случае существенных нарушений условий Контракта Поставщиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Поставщике, как о ненадлежащем Поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОТГРУЗКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Поставщик за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени доставки Товара по указанному в пункте 1.5 Контракта адресу.

4.2. [1] Поставщик за 1 (один) рабочий день до поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в статье 94 Закона о контрактной системе. К документу о приемке Поставщик вправе приложить документы, которые считаются его неотъемлемой частью: сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. [2] Доставка Товара и погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и средствами Поставщика по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего Контракта. Отгрузка товара производится транспортом Поставщика.

4.4. Передаваемый товар должен иметь маркировку с указанием изделия. Товар должен иметь упаковку, обеспечивающую сохранность Товара и его внешнего вида при транспортировке и хранении.

4.5. При передаче Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- счет (счет-фактуру при необходимости) с обязательной ссылкой на номер Контракта;

- иные необходимые документы.

Документы, указанные в настоящем пункте, не передаются в случае их предоставления с документом о приемке в соответствии с п.4.2 Контракта.

4.6. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

4.7. Для проверки соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством РФ.

4.9. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

4.10. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте, а также некомплектный Товар считается непоставленным.

4.11. При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 12.2 Контракта.

4.12. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.14. Случаи, указанные в пунктах 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 Контракта, являются основаниями для отказа от подписания Заказчиком документа о приемке.

4.15. В срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в установленном порядке.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.16. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после размещения документа о приемке Товара в единой информационной системе, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.17. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.18. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.19. Отказ от приемки Товара оформляется документом об отказе в приемке с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения.

4.20. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами документа о приемке Товара, сформированного в единой информационной системе в электронном виде.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым. Качество и безопасность Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид Товара, подтверждены наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок определения в настоящем Контракте размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), установлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику неустойку (штраф, пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.2.2.1 [3] . За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.2.4. [4] В случае неисполнения Поставщиком условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере __% цены Контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

6.2.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае невыполнения Поставщиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и расторжении Контракта.

6.5. Поставщик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при исполнении Контракта.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения, используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного Товара до его приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Поставщик.

6.7. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное настоящим Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное настоящим Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы Товара;

в) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.

При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона о контрактной системе по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.3. Не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

9.5.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.5.3. неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

9.5.4. в случае существенного нарушения требований к качеству, количеству и комплектности Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, либо являются существенными и неустранимыми и других подобных недостатков);

9.5.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.6. установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

9.5.7. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.5.8. в случае подтверждения нарушения условий Контракта, по результатам экспертизы;

9.5.9. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

- поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе);

- при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

9.7.1. при существенном нарушении Контракта Заказчиком.

9.8. Заказчик обязан в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать с использованием единой информационной системы решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить такое решение в единой информационной системе.

Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим пунктом считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Поставщик обязан в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим пунктом считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Решение Заказчика (Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком (Поставщиком) Поставщика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.12. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону (с заключением дополнительного соглашения о внесении изменений в части местонахождения, названия, банковских или других реквизитов).

9.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

10.2. [5] Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от _________, что составляет _____ (_____) рублей _____ копеек.

10.3. [6] Если при проведении открытого аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении открытого аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

10.3.1. В случае заключения Контракта по результатам процедуры определения Поставщика, в котором участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии с частями 6.1-6.2.1 статьи 96 Закона о контрактной системе от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

10.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта:

10.4.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется победителем в порядке, предусмотренном статьей 96 Закона о контрактной системе.

10.4.2. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Контракта перечисляются по реквизитам, указанным в извещении об осуществлении закупки.

10.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта:

10.5.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

10.5.2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

10.5.3. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

В случае уменьшения цены Контракта Заказчик возвращает Поставщику внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Закона о контрактной системе, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

10.5.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

10.6. Банковское сопровождение Контракта в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе не установлено.

10.7. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, при условии надлежащего выполнения Поставщиком взятых на себя обязательств. При этом срок возврата заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.8. Случаями, когда Заказчик получает право удержания денежных средств по представленному Поставщиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Поставщика перед Заказчиком вследствие нарушения Поставщиком обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту.

10.9. В случае досрочного расторжения Контракта по требованию Заказчика вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в бесспорном порядке в полном объеме.

10.10. В случае расторжения Контракта по обоюдному соглашению сторон, обеспечение исполнения Контракта Заказчиком не удерживается.

10.11. В случае заключения контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, по результатам осуществления которой заключен настоящий контракт.

11. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СТОРОН

11.1. Ответственными должностными лицами Сторон по Контракту являются от Заказчика: ;

(Ф.И.О., номер контактного телефона)

от Поставщика: .

(Ф.И.О., номер контактного телефона)

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления посредством факсимильной связи, электронной почты уведомление считается полученным Стороной в день его отправления.

12.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный комплекс» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., г. Кингисепп пр. Карла Маркса, д.24,

Почтовый адрес:188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп пр. Карла Маркса, д.24,

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0; КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00,

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9620

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКВЭД 60. 23

Банковский реквизиты:

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый счет бюджета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000 в комитете финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

ПОСТАВЩИК:

Приложения:

Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Муниципальному контракту

______________________________

от «_____» _______________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИКА От ПОСТАВЩИКА

________________

При заключении контракта по результатам проведения электронных процедур. ↑

Если поставляемый Товар необходимо собрать, установить, то в данный пункт включается обязанность Поставщика по сборке, установке Товара. ↑

В случае проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. ↑

4 В случае если в извещении об осуществлении закупки установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. ↑

Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается как процент от начальной (максимальной) цены контракта, а в случае заключения контракта по результатам применения конкурентных способов, в котором участниками закупок являются только СМП и СОНКО, как процент от цены контракта, и не может быть менее чем размер аванса. ↑

Данный пункт применяется только при проведении открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме. ↑

Описание_объекта_закупки «УТВЕРЖДАЮ»

Описание объекта закупки

1. Наименование и описание объекта закупки (ст. 33 Федерального закона 44-ФЗ), краткое изложение условий контракта: Заказчик предлагает поставить хозяйственные товары для нужд МКУ «АХК» в 2024 году.

Информация о количестве и качественных характеристиках:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование дополнительной информации В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара и влияет на обоснование НМЦК.

3. Требования к качеству товара: Ассортимент, качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать условиям, указанным в описании объекта закупки.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с материалами при его использовании, отвечает санитарным и экологическим требованиям, действующим на территории Российской Федерации.

Все материалы, используемые в производстве поставляемого Товара должны быть сертифицированы. Каждое изделие должно иметь сертификат качества и соответствия ГОСТу, санитарно-гигиенический сертификат.

Порядок формирования цены Контракта:

Цена Контракта включает в себя прибыль Поставщика, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

5. Оплата за поставленный Товар производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе документа о приемке в электронном виде, счета (счет-фактуры при необходимости) и иной необходимой документации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.