Тендер - Поставка соли технической (концентрата минерального Галит) для приготовления пескосоляной смеси №264514953

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка соли технической (концентрата минерального Галит) для приготовления пескосоляной смеси.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

*ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК:

В позиции каталога товаров, работ, услуг по № 08.93.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне в полной мере описаны технические и эксплуатационные характеристики товара. Дополнительные характеристики установлены в связи с тем, что Заказчику требуется соль для промышленных целей, применяемая в качестве противогололедного материала, а также с добавками, предотвращающими слеживание в связи с естественными колебаниями температуры окружающей среды и влажности.

Требования к качеству товара, требования к его безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

1. Поставляемый товар предназначен для профессионального использования и должен быть качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным Заказчиком.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 25.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000036

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Смирнова, (пескобаза).

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

103300.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки установлен в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Условия независимой гарантии в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"011.99.485.0

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области, г. Иваново

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000140

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Установлен в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"011.99.485.0

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области, г. Иваново

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

В соответствии с разделом 2 проекта контракта.

Требования к гарантии производителя товара

Не установлено.

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Не установлено.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Соль для промышленных целей

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В позиции каталога товаров, работ, услуг по № 08.93.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне в полной мере описаны технические и эксплуатационные характеристики товара. Дополнительные характеристики установлены в связи с тем, что Заказчику требуется соль для промышленных целей, применяемая в качестве противогололедного материала, а также с добавками, предотвращающими слеживание в связи с естественными колебаниями температуры окружающей среды и влажности. 08.93.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 10.33 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Описание Натрий хлористый технический карьерный концентрат минеральный «Галит», продукт обработан антислеживателем Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к составу заявки на ЭА с инструкцией позаполнению заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_составу_заявки_на_ЭА_с_инструкцией_по_заполнению_заявки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Для участия в открытом аукционе в электронной форме (далее – электронный аукцион) заявка на участие в закупке должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

• Предусмотрено, предоставляется при наличии;

б) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):

• Предоставление не предусмотрено,

Документами, подтверждающими соответствие участника закупки установленным в извещении об осуществлении закупки требованиям Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же принятого в его реализацию постановления Правительства РФ от 11.05.2022 № 851, являются документы предусмотренные п.п. «а» - «л» п.1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ. Указанные документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

• Предоставление не предусмотрено,

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и предусмотренные настоящим подпунктом, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

в) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

• Предусмотрено, обязательно к предоставлению;

г) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта

• Предусмотрено, обязательно к предоставлению;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)

• Предусмотрено, обязательно к предоставлению;

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ

• Предусмотрено, обязательно к предоставлению;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представления указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром:

• Предоставление не предусмотрено;

г) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные статьей 14 Закона № 44-ФЗ запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

• Предоставление не предусмотрено;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке

• Предусмотрено, предоставляется при наличии.

3) информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов (в случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации):

• Предусмотрено, обязательно к предоставлению;

Инструкция
по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Участник закупки заполняет заявку с учётом требований статьи 43 Закона № 44-ФЗ, требований к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с порядком, указанном на сайте оператора электронной площадки.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, которые содержатся в заявках участников электронного аукциона, не должны допускать разночтения или двоякого толкования.

Все указания на товарные знаки, встречающиеся в извещении об осуществлении закупки и в прикрепленных файлах, следует читать с сопровождением «или эквивалент».

Предложение в отношении объекта закупки, предусмотренное п/п а, б п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки с использованием электронной площадки в структурированном виде.

В заявке участника закупки должна быть представлена информация обо всех показателях (характеристиках) (значениях показателей (характеристик)) товара, установленных в Объекте закупки извещения об осуществлении закупки (конкретные показатели), в полном объеме и в полном соответствии с Объектом закупки извещения об осуществлении закупки.

При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Объекте закупки извещения об осуществлении закупки.

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «или эквивалент», «аналог», «или аналог».

Значения показателей должны быть указаны в соответствии с требованиями к указанию значения показателя товара участником закупки, установленными заказчиком в Объекте закупки извещения об осуществлении закупки:

Примеры вариантов указания значения показателей (характеристик) участником закупки:

1. Установлено требование к указанию значения показателей «Значение характеристики не может изменяться участником закупки», данный вариант требования означает, что значение показателя не подлежит изменению и участником закупки должно быть указано точно такое же значение показателя, установленное в извещении об осуществлении закупки, например:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Проект контракта

Муниципальный контракт № ___

на поставку соли технической (концентрата минерального Галит) для приготовления пескосоляной смеси

г. Иваново «___» _________ 2024 г.

Муниципальное казенное учреждение «Дорожное городское хозяйство», выступающее от имени муниципального образования городской округ город Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гончарова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили на основании решения комиссии (протокол ________ от _________ 2024 года) муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом, соль техническую (концентрат минеральный Галит) для приготовления пескосоляной смеси (далее также именуемый – товар).

1.2. Поставляемый товар, его наименование, количество, характеристики определяются в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КТРУ 08.93.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к качеству товара

2.1. Поставляемый товар предназначен для профессионального использования, должен быть качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

2.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным Заказчиком.

3. Порядок поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 14 календарных дней с даты заключения Контракта (в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов).

3.2. Место поставки товара: г. Иваново, ул. Смирнова, (пескобаза).

3.3. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным в день подписания Заказчиком структурированного документа о приемке (далее – документ о приемке)

3.4. Поставщик несет все риски случайной гибели (в т. ч. полную или частичную утрату, потерю, недостачу, хищение и т.п.) или случайного повреждения (в т. ч. нарушение его внешнего вида или частичную утрату свойств и функций) поставляемого товара, в том числе и в случае его отгрузки Заказчику в месте поставки, до дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Бремя несения рисков случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

3.5. Доставка товара до места поставки и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет средств Поставщика.

3.6. При несоответствии качества товар возвращается Поставщику.

3.7. Товар принимается при наличии сопроводительных документов, в том числе документов, указанных в пункте 4.1. Контракта.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- копию сертификата соответствия, сертификата качества, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации;

- акт приема-передачи товара.

При этом, Заказчик (уполномоченное лицо) в акте приема-передачи делает отметку, подтверждающую передачу Поставщиком Товара, с целью дальнейшей приемки Товара.

4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

4.3. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.4. Приемка результатов поставленного Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов поставленного товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

4.6. В соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при исполнении Контракта:

1) Поставщик в течение 3-х рабочих дней с даты передачи Товара, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ;

2) к документу о приемке, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (счет/счет-фактура (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС)).

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с абзацами "а" и "б" подпункта 4 настоящего пункта Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

6) в случае получения в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта;

7) датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.7. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена Контракта составляет _____________ (_____) рублей __копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (или НДС не облагается). [1] *

5.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

5.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законом N 44-ФЗ. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

5.5. Оплата между Заказчиком и Поставщиком производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, указанного в пункте 4.4. Контракта.

5.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

5.7. Источник финансирования: бюджет города Иваново, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06701Г▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6. Обеспечение исполнения Контракта [2]

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта [3] .

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Реквизиты счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение МКУ «Дорожное городское хозяйство», открытого в Управлении финансов Администрации города Иванова:

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9796

к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с 011.99.485.0

Наименование получателя: Муниципальное казенное учреждение "Дорожное городское хозяйство" БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в ОТДЕЛЕНИИ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Ивановской области г. Иваново.

Назначение платежа: Поставка соли технической (концентрата минерального Галит) для приготовления пескосоляной смеси.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 10 процентов от цены Контракта, и составляет ________ руб.___ коп.

6.3. При снижении цены Контракта в ходе проведения аукциона на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ.

6.4. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению:

6.4.1. Оплата неустоек в виде штрафа за поставку Товара:

- не соответствующего по качеству и количеству;

- не соответствующего характеристикам, указанным в спецификации;

- частичное или полное неисполнение Поставщиком обязательств по Контракту.

6.4.2. Оплата неустоек в виде пеней, предусмотренных Контрактом.

6.5. Срок действия независимой гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком) должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

6.6. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

6.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

6.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), возвращаются Заказчиком Поставщику в срок, не превышающий 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила от 30.08.2017 № 1042).

7.5. [4] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом – _____ руб., определяемый в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф составляет и устанавливается в порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 9.1. Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф составляет и устанавливается в порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных п. 8.1. Контракта, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 закона 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет ____ рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14 Неустойка (штраф, пени) перечисляется Сторонами в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии.

Права и обязанности Поставщика

8.1. Поставщик обязан:

8.1.1. поставить качественный товар в количестве, установленном положениями настоящего Контракта, своими силами и средствами;

8.1.2. осуществить поставку товара в сроки, установленные положениями настоящего Контракта;

8.1.3. устранять недостатки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом; расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик;

8.1.4. по требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

8.2. Поставщик вправе:

8.2.1. требовать оплаты поставленного товара в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом;

8.2.2. принимать непосредственное участие в процедуре приемки товара, порядок проведения которой предусмотрен разделом 4 настоящего Контракта.

8.3. Поставщик так же обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9. Права и обязанности Заказчика

9.1. Заказчик обязан:

9.1.1. оплатить поставленный товар в сумме и сроки, установленные настоящим Контрактом.

9.2. Заказчик вправе:

9.2.1. требовать поставки качественного товара, позволяющего использовать его в работе.

9.2.2. отказать в приемке товара в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

9.3. Заказчик так же обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе, по своему усмотрению, либо произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), либо удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения по настоящему Контракту, направив соответствующие требования Поставщику.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством РФ, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях:

- существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- нарушения сроков поставки товара.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в соответствии с п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ), если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) поставляемому товару требованиям, указанным в п.п. а) п. 11.3. Контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.4. В случае отказа одной из Сторон на предложение изменить или расторгнуть настоящий Контракт, либо неполучения ответа в срок, установленный законом, другая Сторона вправе требовать изменения или расторжения Контракта в судебном порядке.

11.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все разногласия по настоящему Контракту решаются путем переговоров.

12.2. Споры по Контракту решаются Сторонами в претензионном порядке. Ответ на соответствующую претензию должен быть направлен в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ивановской области.

13. Дополнительные условия

13.1. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

13.2. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

13.3. В случае начала реорганизации Поставщика он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

13.4. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.03.2024. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

14.2. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения Сторон, связанные с исполнением Контракта, если иное не предусмотрено Контрактом, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующем представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.

14.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения:

№1 Спецификация;

№2 Заявка на поставку Товара.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному Контракту

№ ____ от «__»_______2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

М.П М.П (при наличии печати)

Приложение № 2

к муниципальному Контракту

№ _______ от «___» __________ 2024 года

ЗАЯВКА

на поставку Товара

Дата формирования заявки на поставку Товара: ____________________________

Адрес поставки Товара: _____________________________________

Дата и время поставки Товара: ______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П. (при наличии печати)

_____________________________________________________

* В соответствии с системой налогообложения, применяемой Поставщиком

* Указывается в соответствии с системой налогообложения, применяемой Поставщиком ↑

1 Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с Поставщиком, который является казенным учреждением ↑

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случае, установленном частью 8.1 статьи 96 Закона №44-ФЗ. ↑

В случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ. ↑

В соответствии с системой налогообложения, применяемой Поставщиком ↑