Тендер - Поставка дезинфицирующих средств, согласно спецификации №264292207

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 44
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.01.2024 по 01.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№1_к_документации_НМЦД_(1) - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_аукцион - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка дезинфицирующих средств, согласно спецификации.

Среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Адрес сайта в сети Интернет оператора электронной площадки:223.rts-tender.ru

г. Магнитогорск

2024 год.

СОДЕРЖАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.Настоящий аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров. Работ, услуг ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, регламентом работы электронной площадки «RTS-TENDER» и порядком проведения открытого аукциона в электронной форме на RTS.RU, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 223.rts-tender.ru, с учетом положений настоящей документации.

2. В настоящей документации об аукционе (далее – документация об аукционе) применяются термины и определения, используемые в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

26

Порядок рассмотрения
заявок на участие в
аукционе

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:

– непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, если требования к предоставлению документов были установлены в документации о закупке;

– несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;

– несоответствия заявки участника закупки требованиям документации закупки, в том числе наличие в таких заявках срока выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающего срок, установленный документацией о закупке;

– несоответствия предложения в отношении товара, работы, услуги требованиям, установленным документацией о закупке;

– представления в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении квалификационных данных;

– в случае содержания в первой части заявки сведений об участнике и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

27

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Иные требования:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

3) наличие декларации (сертификата) соответствия или их копии, действующего регистрационного удостоверения на поставляемый товар, в соответствии с законодательством РФ.

28

Условия допуска к участию в закупке

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурентную закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. В случае отмены закупки заявки на участие в закупке, поданные участниками закупки, не возвращаются. При этом Заказчик не несет ответственности перед участниками закупки, в том числе по возмещению затрат, связанных с подготовкой и подачей соответствующих заявок на участие в закупке.

29

Возможность изменить
условия договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;

улучшить условия исполнения договора для Заказчика (сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости; отменить или уменьшить размер аванса; предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате; увеличить сроки и объем гарантии);

уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством;

включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти;

изменить срок оплаты договора в целях приведения его в соответствие

с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Изменение по инициативе заказчика существенных условий договора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях:

если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или решениями судов;

если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы;

при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора.

Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

30

Порядок подписания
договора, срок, в течение
которого стороны должны
подписать договор,
протокол разногласий к
проекту договора

Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента размещения протокола подведения итогов в ЕИС Заказчик размещает на электронной площадке проект договора, заполненный в соответствии с условиями документации и сведениями заявки победителя (участника), с которым заключается договор.

В течение 5 (пяти) календарных дней после размещения Заказчиком проекта договора победитель (участник), с которым заключается договор, обязан подписать проект договора на электронной площадке.

В случае наличия разногласий по проекту договора (приложение 3), направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его публикации и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Общий срок заключения договора составляет не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с момента размещения протокола подведения итогов в ЕИС.

В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает такому участнику для подписания проект договора, составленный на условиях, предусмотренных аукционной документацией и приложенным к ней проектом договора, и на условиях, указанных в заявке участника закупки, в том числе по предложенной участником цене договора (цене лота), при отсутствии предложений по цене – по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной с указанным участником закупки цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

В случае если закупка признана несостоявшейся по причине того, что на участие в ней не было подано ни одной заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). В таком случае договор заключается в бумажном виде не ранее чем через 3 (три) дня после даты признания процедуры несостоявшейся.

31

Информация об установлении приоритета товарам российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства

1. Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет) согласно постановлению Правительства от 16.09.2016 № 925.

2. Если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

3. Если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

4. Для предоставления приоритета в документацию о закупке включаются следующие сведения:

4.1. Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

4.2. Положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

4.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющегося предметом закупки.

4.4. Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.5. Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом 5.4 пункта 30 раздела Документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 30 раздела Документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

4.6. Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.7. Указание в заключенном договоре страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

4.8. Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.

4.9. Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5. Приоритет не предоставляется в случаях:

5.1. Если закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.

5.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

5.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

5.4. В заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

32

Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закупки

На любом этапе, вплоть до подписания договора, комиссия вправе отстранить участника закупки, в том числе допущенного до участия в процедуре, при обнаружении факта подачи им недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке.

33

Срок размещения протоколов по результатам процедуры закупки на

ЭТП 223.rts-tender.ru и в Единой информационной системе (ЕИС).

В течение 3-х рабочих дней.

34

Условия признания
победителя электронного
аукциона уклонившимся
от заключения договора и
право заключить договор
с участником такой
процедуры, заявке
которого присвоен второй
номер

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор на условиях, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, и (или) в случае неисполнения требований, содержавшихся в пункте 24, победитель или участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Проект договора, в случае согласия участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора.

35

Условия расторжения договора

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

36

Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается договор, должен подписать договор.

В течение двух рабочих дней после размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким участником соответствующего требованиям документации о закупке обеспечения исполнения договора, Заказчик размещает на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, но не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

С момента размещения на электронной площадке, подписанного Заказчиком договора, он считается заключенным.

37

Снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара

Допускается

38

Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов

Допускается

39

Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником.

Предусмотрено

40

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

41

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара

Не установлено

42

Установление особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства

Участниками закупки могут быть только лица из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ЧАСТЬ II. СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Главная медицинская сестра н.а. цыганова

Часть III. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

Поставка дезинфицирующих средств, согласно спецификации

I- часть заявки

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и документацию, а также применимые к данному аукциону в электронной форме законодательство и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», сообщаем о своем согласии поставить товары в соответствии с требованиями документации аукциона в электронной форме.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

II-часть заявки

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_аукцион ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Среди субъектов малого и среднего предпринимательства

ЗаказчикГосударственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» (далее Заказчик) проводит конкурентную процедуру аукцион в электронной форме, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения.

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного врача /_____________/ Д.А Батов/

Главный бухгалтер/______________/_Е.А. Хлопцева/

Проект_договора

Проект договора

Приложение №3 к документации

Договор на поставку

№__________

г. Магнитогорск « » _______20___г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», в лицеИ.о.главного врачаБатова Дмитрия Александровича, действующего на основанииУстава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

________________, в лице _______________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»,руководствуясь результатамипроведенного аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства Извещение № __________, Протокол № ________ от «__» __________ 202_ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставкудезинфицирующих средств, согласно спецификации (приложение №1 к Договору).

1.3. Место поставки:Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 44, ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» (медицинский склад), до места хранения.

1.4. Срок поставки товара: С даты подписания договора по 29 февраля 2024 года (включительно).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора составляет: __________________________________

2.2. Цена включает стоимость товара, НДС (если участник является плательщиком НДС),расходы на перевозку, доставку, погрузо - разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, акт - приема передачи, подписанный обеими сторонами и другие обязательные платежи, необходимых для исполнения договора.

2.3. Заказчик оплачивает стоимость поставленного товара, указанную в п.2.1. в следующем порядке: по факту поставкив течение 7 рабочих дней, на основании выставленных поставщикоморигиналовсчетов, счетов-фактур, (для плательщиков НДС), товарной накладной, путем перечисления безналичных денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

2.4. В случае если договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.5. Источник финансирования:_________________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Права Заказчика:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору в любое время действия договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре.

3.1.4. В случае досрочного выполнения Поставщиком обязательств по договору принимать и оплачивать объект закупки в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.1.5. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договорапо основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.1.6. По соглашению с Поставщиком изменять существенные условия договора в случаях, установленных договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия результатов, предусмотренных договором, требованиям, установленным договором.

3.1.8. Осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества.

3.1.9. Создавать приемочную комиссию для приемки товара.

3.1.10. Не принимать и не оплачивать товар в случаях, установленных договором и законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Фиксировать в двухстороннем акте Поставщика и Заказчика наличие несоответствий и сроки их устранения.

3.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

3.1.13. Отказываться от приемки некачественного товара и требовать замены товара или безвозмездного устранения несоответствий.

3.1.14. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставлять Поставщику информацию, необходимую для выполнения Поставщиком своих обязательств.

3.2.2. Оказывать содействие Поставщику в выполнении его обязательств в объеме и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством, соблюдением порядка и сроков выполнения Поставщиком обязательств, качеством используемых Поставщиком средств и материалов, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4.Обеспечивать приемку результатавыполненных обязательств в соответствии с условиями договора.

3.2.5. Приостанавливать приемку товара и вызывать представителя Поставщика для продолжения приемки и/или составления двустороннего акта о несоответствии согласно условиям и требованиям договора.

Уведомлять Поставщика о несоответствиях товара условиям договора, обнаруженных в ходе его исполнения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких несоответствий.

3.2.6. В случае обнаружения при приемке несоответствийрезультатавыполненных обязательств условиям договора фиксировать в документах о приемке эти несоответствия либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3.2.7. Уведомлять Поставщика в разумный срок об обнаружении после приемкирезультатавыполненных обязательств отступлений от условий договора или иных несоответствий, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком.

3.2.8. Оплачивать товар надлежащего качества в порядке и форме, установленных договором.

3.2.9. В установленных договором и законодательством Российской Федерации случаях проводить экспертизу для проверки соответствия объекта закупки требованиям, установленным договором.

3.2.10. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

3.3.Права Поставщика:

3.3.1. Самостоятельно определять способы исполнения обязательств.

3.3.2. Требовать от заказчикаприемки товара, в соответствии с условиямидоговора.

3.3.3. Требовать от заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения Поставщиком своих обязательств. Запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках договора.

3.3.4. Требовать от заказчика содействия в выполнении Поставщиком его обязательств в объеме и на условиях, установленных договором.

3.3.5. Досрочно исполнять обязательства по договору либо восполнять недопоставленное количество товаров в следующем периоде или периодах лишь при наличии согласия заказчика с представлением для осуществления приемки отчетной документации в порядке и на условиях, установленных договором.

3.3.6. Требовать своевременного подписания заказчиком документов о приемке выполненных по договору обязательств на основании документов, установленных договором и подтверждающих исполнение обязательств надлежащим образом.

3.3.7. Требовать своевременной оплаты в порядке и на условиях, установленных договором, в соответствии с подписанными заказчиком документами о приемке.

3.3.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, установленных договором.

3.3.9. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.10. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.4.Обязанности Поставщика:

3.4.1. Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме исполнять обязательства в соответствии с условиями договора и представлять заказчику определенные договором результаты исполнения обязательств и документы, подтверждающие их исполнение.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результата исполнения обязательств требованиям договора, стандартов и норм качества и безопасности, эксплуатационно-технических и других нормативных документов, действующих в Российской Федерации и регламентирующих порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

3.4.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения (порчи) результатаисполнения обязательств до его приемки заказчиком.

3.4.4. Незамедлительно и достоверно информировать заказчикао ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.5. Информировать заказчика об отсутствии возможности Поставщика выполнить свои обязательства, установленные договором, а так же обо всех непредвиденных обстоятельствах, не предусмотренных условиями договора и возникших в период его действия, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению договора. В случае невыполнения этого обязательства самостоятельно нести ответственность за наступившие, в связи с этим последствия.

3.4.6. Обеспечивать своими силами и за свой счет устранение несоответствий результатаисполнения обязательств условиям договора, выявленных при приемке или в течение гарантийного срока.

3.4.7. Согласовывать с заказчиком время и дату отгрузки и приемки товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня отгрузки и приемки товара в адрес заказчика.

3.4.8. Поставщик обязан одновременно с передачей товара и/или по требованию заказчика представлять информацию и документы, относящиеся к предмету договора, и создавать условия заказчику для проверки выполнения Поставщиком обязательств по договору, в том числе представлять следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств:

• декларации (сертификаты) соответствия или их копии (заверенные в установленном порядке Поставщиком);регистрационное удостоверение Минздрава России.
• документы, подтверждающие гарантийные обязательства;
• товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в трех экземплярах);
• счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), оформленные в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ (в двух экземплярах);

3.4.9. Выполнять иные обязательства, установленные договором и законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи заказчику товара в месте поставки и включает в себя следующее:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие требованиям, установленным условиями договора;

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

- проверку наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар;

- проверку комплектности и целостности товара.

4.2. Приемка и оприходование товара осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству. Утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. №П-6 и инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 №П-7

4.3. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению за счет средств заказчика могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. В случае если по результатам экспертизы будет установлено, что результаты, предусмотренные договором, не соответствуют условиям и требованиям договора, расходы по проведению экспертизы таких результатов несет Поставщик. В случае несогласия Поставщика с результатами указанной экспертизы, проведенной заказчиком, Поставщик вправе произвести за свой счёт дополнительную экспертизу.

4.5. Заказчик вправе осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества. В случае обнаружения при осуществлении выборочной проверки несоответствия качества товара (части товара) требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку (отдельный этап исполнения договора).

4.6. Приемка Товара (отдельного этапа исполнения договора) осуществляется в течение двадцати рабочих дней со дня передачи Товара (отдельного этапа исполнения договора), а также после получения от Поставщика документов, подтверждающих исполнение обязательств.

4.7. В случае выявления при приемке Товара несоответствий условиям договора заказчик обязан приостановить приемку и вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки объекта закупки и/или составления двустороннего акта о несоответствии в порядке, установленном договором.

4.8. После устранения несоответствий, послуживших основанием для отказа от подписания документов о приемке, заказчик подписывает документы о приемке в порядке и сроки, предусмотренные договором.

4.9. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Товар в случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора, в результате которого заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, в том числе в случаях:

- отказа Поставщика передать заказчику товар (п. 1 ст. 456,п. 1 ст. 463 ГК РФ);

- когда Поставщик в назначенный заказчиком срок не передает или отказывается передать относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он обязан передать одновременно с передачей товара в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями договора (п. 2 ст. 456,ст. 464 ГК РФ);

- передачи Поставщиком заказчику в нарушение условий договора меньшего количества товара, чем определено договором (п. 1 ст. 466 ГК РФ);

- передачи Поставщиком предусмотренных договором товаров в ассортименте, не соответствующем условиям договора (п. 1 ст. 468 ГК РФ);

- поставки товаров ненадлежащего качества или существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружения заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475,п. 1 ст. 518,п. 2 ст. 520 ГК РФ);

- поставки товаров с нарушением условий договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности и невыполнении в разумный срок требований заказчика о доукомплектовании товара (п. 1 ст. 480,п. 1 ст. 519,п. 2 ст. 520 ГК РФ);

- когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке (п. 1 ст. 482 ГК РФ);

- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

4.10. Отгрузка, разгрузка и передача товара (партии товара) осуществляется в соответствии с условиями договора.

Время и дату отгрузки, разгрузки и передачи товара (отдельного этапа исполнения договора) заказчик и Поставщик согласовывают не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня такой отгрузки, разгрузки и передачи товара.

4.11. Отгрузка, разгрузка и передача товара (партии товара) осуществляется в следующем режиме: с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу - с 8:00 до 14:00, обеденный перерыв - с 12:00 до 12:30 (местного времени).

5. КАЧЕСТВО

5.1. Качество и безопасность объекта закупки должны соответствовать условиям и требованиям договора, стандартам, нормам и правилам, эксплуатационно-техническим и другим нормативным документам, действующим в Российской Федерации и регламентирующим порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Не обремененным правами третьих лиц. Товар должен быть произведенне ранее 3 кв. 2023 года.

5.2. При поставке товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки (отгрузки) и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении, в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, предъявляемыми к поставляемому объекту закупки.

Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара, определенных нормативной документацией на товар и инструкцией по применению. Маркировка товара должна соответствовать нормативным и техническим требованиям, действующим в Российской Федерации, и условиям договора.

5.3. В случае передачи товара ненадлежащего качества, если его несоответствия не были оговорены Поставщиком, заказчик по своему выбору вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- незамедлительного безвозмездного устранения несоответствий товара;

- возмещения расходов на устранение несоответствий товара.

5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых несоответствий, несоответствий, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных несоответствий) заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора.

Перечисленные требования не применяются в случае, когда Поставщик, получивший уведомление заказчика о несоответствиях поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки товара до его передачи заказчику.

5.6. В случае выявления несоответствий товара условиям договора в период действия гарантийного срока заказчик в письменной форме уведомляет Поставщика посредством направления факсограммы, телеграммы или письма, в том числе по электронной почте (с обязательным подтверждением о получении) по указанным в договоре реквизитам Поставщика. Для составления акта о несоответствиях и в целях устранения указанных несоответствий Поставщик обязан направить и обеспечить прибытие в адрес заказчика уполномоченного представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного уведомления.

Полномочия представителя подтверждаются предъявлением документа, удостоверяющего личность, доверенности либо иного надлежащим образом оформленного и заверенного документа, определяющего соответствующие полномочия.

5.7. Акт о несоответствиях подписывается представителями сторон (в случае создания комиссии подписывается всеми членами комиссии и утверждается заказчиком) не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления срока прибытия представителя Поставщика.

В случае отказа Поставщика от подписания акта о несоответствиях или неявки представителя Поставщика в указанный срок Заказчик (в случае создания комиссии - все члены комиссии) оформляет акт о несоответствиях с указанием причины его составления без участия представителя Поставщика. В этом случае к акту обязательно прилагается копия уведомления о вызове представителя Поставщика, а в случае отказа Поставщиком направить и обеспечить прибытие своего представителя - копия уведомления об отказе.

Акт о несоответствиях утверждается заказчиком и является документом, обязательным для всех сторон. Акты о несоответствиях, составленные в порядке, установленном настоящим пунктом, в одном экземпляре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления направляются Поставщику. Один экземпляр остается у Заказчика.

5.8. Устранение несоответствий товара условиям договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления акта о несоответствиях в порядке, установленном настоящим договором. В случае невозможности устранить несоответствия в указанный срок Поставщик обязан вернуть заказчику уплаченные за объект закупки денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком соответствующего требования.

5.9. Устранение несоответствий и возврат товара ненадлежащего качества осуществляются силами и/или средствами Поставщика.

5.10 Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.11. Гарантийный срок, установленный договором или представленный поставщиком, продлевается на период, когда заказчик не мог пользоваться объектом закупки из-за обнаруженных несоответствий, при условии, что поставщик был извещен заказчиком об обнаружении несоответствий в письменной форме в срок, установленный настоящим договором.

5.12. Поставщик предоставляет заказчику гарантийные обязательства на товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими обеспечение гарантийных обязательств поставщика на объект закупки (с указанием заводских (серийных) номеров товара, гарантийного периода и сведений о лице, осуществляющем гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока).

5.13. Гарантийный срок на товар, предоставленный поставщиком взамен некачественного товара, равен гарантийному сроку, установленному договором на замененный товар. Начало гарантийного срока на предоставленный взамен товар начинает течь с момента, установленного условиями договора для начала гарантийного срока на замененный товар. Если в период действия гарантийного срока поставщик осуществляет замену (ремонт) части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара поставщик предоставляет гарантию на срок не меньший гарантийного срока на товар.

5.14. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не менее12 календарных месяцев. Бо́льший гарантийный срок устанавливается поставщиком в представленных им документах.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере: 5 % от начальной (максимальной) цены договора на сумму:13 800,00 российский рубль.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет независимой гарантией или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (указанное требование о включении в реестр независимых гарантий применяется с 01.04.2023);

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки срока исполнения основного обязательства;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены по реквизитам:

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2874 Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 44, тел/факс (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

Министерство финансов Челябинской области (ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск» лицевые счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09ВР)

Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск Счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Корсчет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Обеспечение исполнения договора № _________ от _____202_г.

«Поставка дезинфицирующих средств, согласно спецификации»- указывается полностью в платежном поручении, в поле «Назначение платежа».

Если Участник проведения закупки снизил цену от начальной (максимальной) цены договора более чем на 25%, Заказчик устанавливает требование об увеличении суммы обеспечения исполнения договора в 1,5 раза в виде фиксированной суммы:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 российских рублей.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Извещением о закупке.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем семь рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Извещения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится до требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий договора при его исполнении допускается, в соответствии с законодательством РФ, Положением Заказчика о закупке товаров, работ, услугГосударственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №1 им.Г.И. Дробышева г. Магнитогорск».

7.2.При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставленприоритет в соответствии с Постановлением правительства РФ «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16.09.2016г. № 925. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

13.3. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

сроки исполнения обязательств по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении, при полной оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

цену договора:

• путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
• в случаях, предусмотренных настоящего Положения о закупке;
• в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством

и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

цену договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия цена которого составляет или превышает один миллион рублей, если при исполнении заключенного договора возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Исполнительного органа Челябинской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Заказчика (если Заказчик является бюджетным или автономным учреждением) / Исполнительного органа Челябинской области, осуществляющего права собственника имущества Заказчика (если Заказчик является государственным унитарным предприятием) и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

8. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

8.3. Односторонний отказ заказчика от договора (исполнения договора) полностью или частично допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором, в том числе в случаях, в которых заказчик вправе не принимать и не оплачивать объект закупки (п. 2 ст.310, ст. 450.1,п. 5 ст.454 ГК РФ).

8.4. В случае полного или частичного нарушения Исполнителем условий по настоящему Договору, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, действуя следующим образом: Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное предупреждение о необходимости соблюдения условий по Договору. В случае если Исполнитель в десятидневный срок, с момента получения предупреждения не устранит данные нарушения по соблюдению условий по настоящему Договору, Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении в связи с нарушением условий Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении.

8.5. Стороны признают все условия настоящего Договора существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, Положениемо закупке Заказчика,условияминастоящегодоговора.

9.2. Поставщик обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

9.3. Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных условиями договора, несет ответственность перед поставщиком в форме пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

9.4. Поставщик при нарушении своих обязательств, предусмотренных договором, несет ответственность перед Заказчиком в следующих формах:

- Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком предусмотренных договором обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором, размер которого определяется в размере 10 (десять) процентов от цены договора.

- в случае нарушения срока поставки, промежуточного графика поставки (при его наличии), Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3000,00 рублей за каждый случай нарушения. Основанием для уплаты штрафа за нарушение срока поставки (промежуточного, указанного в графике-при его наличии или конечного срока поставки) служит акт о нарушении такого срока, составленный ответственным лицом Заказчика.

Ответственное лицо по договору со стороны Заказчика – Мельничук Елена Петровна тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56.

9.5. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщика по договору, Заказчик направляет в адрес поставщика требование (претензию) о необходимости уплаты неустойки (пени, штрафа) с установлением срока уплаты поставщиком неустойки (пени, штрафа).

9.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе:

1. произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика. В случае принятии Заказчиком решения об оплате по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени/штрафа Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее Уведомление.

2. В случае неисполнения установленных требований, Заказчик вправе не производить возврат обеспечения исполнения договора либо произвести возврат обеспечения исполнения договора за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа). В случае принятии Заказчиком решения об удержании неустойки (пени, штрафа) из обеспечения исполнения договора, Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее Уведомление. Списание денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления исполнителю Уведомления, в котором Заказчик обосновывает размер денежных средств, подлежащих списанию (зачет).

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до «31» декабря 202__г., в части оплаты до полного исполнения.

10.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, предусмотренных договором, а также от ответственности за нарушение условий договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, поименованными здесь способами, прямо или косвенно, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло, или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие, или дающее основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора и контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло, или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью, или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями данного раздела настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Разногласия, возникающие в результате выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области согласно действующему законодательству.

12.2. По согласованию Сторон условия могут быть изменены в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством РФ. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

12.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

12.6.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

12.7.Каждая из сторон настоящего Договора принимает на себя обязательства по организации процессов обработки и защиты персональных данных, полученных в рамках исполнения настоящего Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и несет ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

12.8. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п.12.6, п.12.7 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

12.9. Стороны признают юридическую силу уведомлений и претензий о неисполнении/ненадлежащем исполнении условий Договора, направленных Заказчиком с корпоративной почты в домене▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на электронный адрес Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.

12.10. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.11. Стороны соглашаются при наличии технической возможности обмениваться первичнымии прочими документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота квалифицированные электронные подписи, формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантируем идентичность заключенного договора № __________ от ____________ г с договором, размещенным на Официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов.

И.о. главного врача /____________/ Д.А. Батов

Приложение № 1

к договору

от __________20___ г. № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

И.о. главного врача /____________/ Д.А. Батов ______________/