Тендер - Поставка антигололедного реагента "НОРДВЭЙФ" марка 2 "Оптимум" №264237086

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Омская облМесто поставки (адрес):г Омск, ул Транссибирская, д 18
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков 004_Извещение_о_проведении_закупки_в_электронном_магазине

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, №004 от «23» января 2024 г. (далее – Извещение о закупке)

1. Способ и форма проведения закупки: Закупка в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – закупка; субъекты МСП).

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:

наименование Заказчика: ОАО «Омский аэропорт» (далее также Общество)

место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Транссибирская, д.18

почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Транссибирская, д.18

контактное лицо: Стогова Юлия Викторовна, тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

адрес электронной почты: e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: Поставка антигололедного реагента «НОРДВЭЙФ» марки 2 «Оптимум» в количестве▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг (далее – товар).

4. Установленные Заказчиком требования к характеристикам товара, качеству, безопасности, к потребительским свойствам товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика: содержатся в Техническом задании на закупку товара №1/АС/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее также ТЗ) (Приложение №1 к настоящему Извещению о закупке) и проекте договора (Приложение №2 к настоящему Извещению о закупке).

5. Место и срок поставки товара: г. Омск, ул. Транссибирская, 18 (территория аэродромной службы Заказчика); поставка товара должна осуществляться одной партией; срок поставки партии товара – в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи Заказчиком заявки.

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

7. Срок, место и порядок предоставления Извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения оплаты, взимаемой Обществом за предоставление Извещения о закупке, если такая плата установлена Обществом, за исключением случаев предоставления Извещения о закупке в форме электронного документа:

Извещение о закупке доступно для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ (далее – электронная площадка) без взимания платы.

8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи предварительных предложений и порядок проведения закупки:

Порядок проведения закупки определяется Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Омский аэропорт», утвержденным Советом директоров Общества, протокол №3/2023 от 27.06.2023 г. (далее – Положение), требованиями законодательства Российской Федерации, а также регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится такая закупка.

Для участия в закупке участник закупки из числа субъектов МСП размещает на электронной площадке предварительное предложение о товаре (далее – предварительное предложение(я).

Участнику закупки для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на указанной в п. 7 настоящего Извещения о закупке электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

Дата начала подачи предварительных предложений: «23» января 2024 года.

Дата и время окончания подачи предварительных предложений: «31» января 2024 года 05 часов 00 минут (время московское).

Оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений соответствующие требованиям Заказчика предложения участников закупки из числа субъектов МСП о товаре. После чего Заказчик согласно критериям оценки, указанным в настоящем Извещении о закупке, определяет участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки.

Победителем закупки признается участник закупки, предложение которого соответствует требованиям, установленным Обществом, и предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора.

Итоги закупки будут подведены «31» января 2024 года.

Результат определения участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, с которым (которыми) заключается договор (договоры) по итогам закупки, из участников закупки, определенных оператором электронной площадки, оформляется Заказчиком согласно регламенту оператора электронной площадки, на которой проводится закупка.

Заключение договора (договоров) с участником (участниками) закупки из числа субъектов МСП, определенным (определенными) Обществом, по результатам закупки осуществляется с использованием электронной площадки и по правилам, предусмотренным пунктом 8.12 и разделом 9 Положения.

9. Критерии оценки и сопоставления предварительных предложений:

- Посмотреть таблицу с данными

Под товаром, являющимся предметом закупки, в настоящем Извещении о закупке следует понимать поставку антигололедного реагента.

Под договорами поставки в настоящем Извещении о закупке также следует понимать заключенные участником закупки государственные/муниципальные контракты. Под ответчиком в настоящем Извещении о закупке понимается участник закупки, который выступал по договору поставки поставщиком и к которому заказчиком предъявлено требование по экономическому спору или иному делу, отнесенному к компетенции арбитражного и/или третейского судов.

Под претензией в настоящем Извещении о закупке следует понимать досудебное обращение (всевозможные требования, утверждения, заявления, сообщения, письма (вплоть до текущей переписки контрагентов по сделке) и другие письменные формы взаимодействия между участниками гражданского оборота) управомоченного лица (Заказчика) к обязанному (участнику закупки – Поставщику) с требованием о совершении предписанного законом или договором действия (воздержании от действия). Так, претензия может содержать в себе требования: об исполнении условий договора, реализации нормативно установленной обязанности, возмещении убытков, выплате неустойки, компенсации морального вреда и пр.

10. Порядок оценки и сопоставления предварительных предложений:

Оценка предварительных предложений производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящем Извещении о закупке.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Сумма значимостей критериев оценки предварительных предложений, установленных в Извещении о закупке, составляет 100 процентов.

Итоговый рейтинг предварительного предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки предварительного предложения, установленному в настоящем Извещении о закупке, умноженных на их коэффициент значимости.

Присуждение каждому предварительному предложению порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в нем условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждому предварительному предложению.

Предварительному предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

10.1. Оценка предварительных предложений по критерию «Цена договора».

Предварительному предложению с наименьшей ценой договора присваивается максимальное значение баллов.

Рейтинг, присуждаемый предварительному предложению по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

K = Sm/S х W х 100, где:

K – количество баллов, начисленное участнику закупки,

W – коэффициент значимости критерия,

Sm – наименьшая цена договора, предложенная участниками закупки,

S – цена договора, предложенная участником закупки.

При оценке предварительных предложений по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.

10.2. Оценка предварительных предложений по критерию «Квалификация участника закупки».

Рейтинг, присуждаемый предварительному предложению по критерию «Квалификация участника закупки», определяется по формуле:

Rb i = (В i 1 +В i 2 +В i 3 ) x W, где:

Rb i – рейтинг, присуждаемый i-му предварительному предложению по указанному критерию;

В i 1 – значение в баллах, присуждаемое i-му предварительному предложению по подкритерию «Общая стоимость поставленного товара, являющегося предметом закупки, по договорам, заключенным в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг.».

- Посмотреть таблицу с данными

В i 2- значение в баллах, присуждаемое i-му предварительному предложению по подкритерию «Наличие/отсутствие у участника закупки за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. судебных разбирательств, где он выступал в качестве ответчика по арбитражным делам, по делам, рассматриваемым третейскими судами, об исполнении договорных обязательств по договорам поставки, решение по которым вступило в законную силу и иск по которым удовлетворен полностью или частично».

- Посмотреть таблицу с данными

В i 3 – значение в баллах, присуждаемое i-му предварительному предложению по подкритерию «Наличие/отсутствие претензии(й) со стороны Заказчика к участнику закупки, связанной(ых) с исполнением обязательств по ранее заключенным договорам, за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг.».

- Посмотреть таблицу с данными

Для получения итогового рейтинга по предварительному предложению рейтинг, присуждаемый этому предварительному предложению по критерию «Квалификация участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

W коэффициент значимости критерия.

Для определения Заказчиком согласно критериям оценки, указанным в настоящем Извещении о закупке, участника закупки из числа субъектов МСП, с которым заключается договор, из участников закупки, определенных оператором электронной площадки, Заказчику требуются:

- Оригинал справки о наличии у участника закупки опыта поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. в соответствии с Формой 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке).

В Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке) участнику закупки необходимо указать сведения о договорах, заключенных в период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., предметом которых являлась поставка антигололедного реагента (далее – реагент).

Заказчик присваивает 0 баллов предварительному предложению участника закупки по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки», если в Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке) таким участником закупки указаны сведения о договорах, заключенных не в период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., и/или предметом которых являлась поставка иного товара.

Такое правило присвоения Заказчиком баллов по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки» применяется при условии, если в Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке) в отношении всех перечисленных в ней договоров указаны сведения об их заключении не в период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. и/или о том, что их предметом являлась поставка иного товара.

Если в Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке) участник закупки частично указывает сведения о договорах с соблюдением вышеперечисленных требований и частично сведения о договорах с не соблюдением вышеперечисленных требований, Заказчик присваивает баллы предварительному предложению такого участника закупки по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки», исходя только из сведений о договорах, указанных с соблюдением вышеперечисленных требований. При этом такое правило присвоения Заказчиком баллов по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки» применяется в равной степени к предварительным предложениям всех допущенных к оценке участников закупки.

Если указанные договоры были заключены в 2022 году, но пролонгированы на последующий год (2023), то информация (сведения) о таких договорах указывается в Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке) один раз (то есть только за 2022 год - год заключения договоров).

При несоблюдении участником закупки указанного условия Заказчик при присвоении баллов предварительному предложению такого участника закупки по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки» исключает из расчета пролонгированные договоры.

В случае если предметом договоров, заключенных участником закупки за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выступала одновременна поставка реагента и поставка иного товара, то в Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке) отдельно указать общую стоимость поставленного реагента.

Если в Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке) участник закупки не указывает отдельно стоимость поставленного реагента и стоимость поставленного иного товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., Заказчик присваивает 0 баллов предварительному предложению такого участника закупки по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки».

Если в Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке) участник закупки частично указывает отдельно стоимость поставленного реагента и стоимость поставленного иного товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., Заказчик присваивает баллы предварительному предложению такого участника закупки по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки», исходя только из общей стоимости поставленного реагента по заключенным в период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. договорам. При этом такое правило присвоения Заказчиком баллов по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки» применяется в равной степени к предварительным предложениям всех допущенных к оценке участников закупки.

Сведения о договорах, заключенных в иной период и по предмету аналогичных предмету «поставка реагента» и указанных в Форме 1 (Приложение № 3 к Извещению о закупке), Заказчиком при присвоении баллов по подкритерию «Опыт поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., выраженный в общей стоимости поставленного участником закупки товара по заключенным в указанном периоде договорам» критерия «Квалификация участника закупки» приниматься во внимание не будут.

В случае если участник закупки предоставляет в составе предварительного предложения недостоверные сведения о наличии опыта поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., то предварительное предложение участника закупки не оценивается, а участник закупки не допускается к участию в закупке.

- Оригинал справки о наличии у участника закупки за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. судебных разбирательств, где он выступал в качестве ответчика по арбитражным делам, по делам, рассматриваемым третейскими судами, об исполнении договорных обязательств по договорам поставки, решение по которым вступило в законную силу и иск по которым удовлетворен полностью или частично, в соответствии с Формой 2 (Приложение № 4 к Извещению о закупке) или оригинал справки об отсутствии у участника закупки за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. судебных разбирательств, где он выступал в качестве ответчика по арбитражным делам, по делам, рассматриваемым третейскими судами, об исполнении договорных обязательств по договорам поставки, решение по которым вступило в законную силу и иск по которым удовлетворен полностью или частично, в свободной форме.

В случае если участник закупки предоставляет недостоверные сведения о наличии у участника закупки за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. судебных разбирательств, где он выступал в качестве ответчика по арбитражным делам, по делам, рассматриваемым третейскими судами, об исполнении договорных обязательств по договорам поставки, решение по которым вступило в законную силу и иск по которым удовлетворен полностью или частично, то предварительное предложение участника закупки не оценивается, а участник закупки не допускается к участию в закупке.

- Оригинал справки о наличии претензии(й) со стороны Заказчика к участнику закупки, связанной(ых) с исполнением обязательств по ранее заключенным договорам, за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. в соответствии с Формой 3 (Приложение № 5 к Извещению о закупке) или оригинал справки об отсутствии претензии(й) со стороны Заказчика к участнику закупки, связанной(ых) с исполнением обязательств по ранее заключенным договорам, за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. в свободной форме.

В случае если участник закупки предоставляет недостоверные сведения о наличии/отсутствии претензии(й) со стороны Заказчика к участнику закупки, связанной(ых) с исполнением обязательств по ранее заключенным договорам, за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., то предварительное предложение участника закупки не оценивается, а участник закупки не допускается к участию в закупке.

- Информация по Форме 4 согласно Приложению № 6 к Извещению о закупке.

11. Указание на право отмены закупочной процедуры и порядок такой отмены:

Заказчик вправе отменить закупку на любом этапе ее проведения. Проведение закупки не влечет обязанность Заказчика по заключению договора по ее результатам.

12. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru/.

13. Закупка не является торгами и ее проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», определяющими условия и порядок проведения конкурентных закупок, не является публичным конкурсом и не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации.

Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 8.13 Положения. Участником закупки может быть только субъект МСП, который соответствует требованиям Положения и настоящего Извещения о закупке.

14. Размер обеспечения предварительного предложения, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения предварительного предложения: Не установлены.

15. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается и срок его исполнения:

По настоящей закупке Заказчиком устанавливается предоставление участником закупки, с которым заключается договор (Приложение № 2 к настоящему Извещению о закупке) (далее в настоящем пункте Извещения о закупке также Поставщик, лицо, предоставившее независимую гарантию), обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение договора).

Поскольку закупка осуществляется в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов МСП, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», то в соответствии с пунктом 25 данного Положения и в связи с тем, что в Извещении о закупке установлено требование к обеспечению исполнения договора и требование об оплате товара по факту его поставки, размер обеспечения:

- не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора, если договором (Приложение № 2 к настоящему Извещению о закупке) не предусмотрена выплата аванса, то есть размер обеспечения составит:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Обеспечение договора осуществляется участником закупки, с которым заключается договор (Приложение № 2 к настоящему Извещению о закупке), в следующие сроки: по истечении даты подведения итогов закупки (в случае отсутствия факта обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика), но в любом случае до направления Заказчиком в адрес участника закупки, с которым заключается договор (Приложение № 2 к настоящему Извещению о закупке), заполненного со своей стороны проекта договора.

Договор (Приложение № 2 к настоящему Извещению о закупке) направляется Заказчиком только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, в вышеуказанные сроки независимой гарантии или после внесения им в вышеуказанные сроки денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения договора, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Для осуществления Заказчиком проверки соответствия независимой гарантии требованиям, содержащимся в Извещении о закупке, независимая гарантия направляется Заказчику в сканированном виде по электронной почте e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с сопроводительным письмом, позволяющим Заказчику достоверно судить, что документ исходит от стороны по договору. В случае если независимая гарантия подписана лицом (или его усиленной квалифицированной электронной подписью), имеющим право действовать от имени гаранта на основании доверенности, то Заказчику направляется также в сканированном виде доверенность.

Оригинал независимой гарантии (со всеми необходимыми приложениями) предоставляется Заказчику в обязательном порядке посредством почтовой связи (адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 (Канцелярия) после урегулирования вопроса о соответствии независимой гарантии требованиям, содержащимся в Извещении о закупке.

Проекты независимой гарантии (гарантий), направленные Заказчику участником закупки, с которым заключается договор (Приложение № 2 к настоящему Извещению о закупке), и/или организацией/учреждением, которое выдает независимую гарантию, Заказчиком не принимаются и не рассматриваются.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения договора в срок, установленный в настоящем пункте Извещения о закупке, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Если Поставщик получит отсрочку для поставки товара в случаях, предусмотренных Извещением о закупке и/или действующим законодательством Российской Федерации, то Поставщик самостоятельно договаривается с организацией/учреждением, которое выдает независимую гарантию, о продлении срока действия гарантии. При этом срок действия независимой гарантии должен составлять не менее одного месяца с даты окончания предусмотренного Извещением о закупке срока исполнения основного обязательства.

В случае получения Поставщиком отказа в продлении срока действия независимой гарантии Поставщик уведомляет об этом Заказчика в течение двух рабочих дней с момента получения отказа и предоставляет Заказчику обеспечение договора путем внесения денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

1) В случае если обеспечение договора представляется в виде денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, при этом:

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения договора, должны быть перечислены в размере, указанном в Извещении о закупке.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения договора подтверждается платежным поручением с отметкой гаранта об оплате (или выпиской гаранта в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются участнику закупки (Поставщику) при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по договору. Срок возврата денежных средств установлен в проекте договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению о закупке). Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в договоре.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения договора:

Получатель: ОАО «Омский аэропорт»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юридический адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Транссибирская, д. 18

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Транссибирская, д. 18

Банковские реквизиты: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО)

Местонахождение банка:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Идентификационный номер банка (ИНН)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7

Номер расчетного счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер корр/счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора поставки антигололедного реагента «НОРДВЭЙФ» марки 2 «Оптимум».

Обеспечение договора должно обеспечивать основное обязательство по договору, а также обязательства, возникающие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, обеспечение договора в виде денежных средств возвращается Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа).

2) В случае если обеспечение договора представляется в виде независимой гарантии, при этом:

2.1) Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

2.1.1) должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.1.2) должна содержать:

- условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму (с указанием ее размера) по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- условие о том, что гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

- указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного Извещением о закупке срока исполнения основного обязательства;

- условие о том, что независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- указание на договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на документ, который является основанием для заключения договора;

2.1.3) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Независимая гарантия должна быть выдана Поставщику в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно Приложению №3 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения предварительного предложения на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 г. № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения предварительного предложения на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Положение) на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и содержать следующие дополнительные требования:

2.1.4) условие о праве Заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно Приложению №4 к Положению требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Поставщиком обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых Заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора;

2.1.5) условие о праве Заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется Заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения документов или заверенные Заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени Заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9 Положения, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (бенефициара);

2.1.6) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положения;

2.1.7) условия, предусмотренные абзацем четвертым подпункта а) и подпунктами в) – е) пункта 5 Положения.

2.1.8) не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление Заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 Положения;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления Заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении Поставщиком условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с Заказчика (бенефициара) платы за представление Заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования Заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

Перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

2.1.9) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, вышеперечисленным требованиям является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

Также основанием для отказа в принятии Заказчиком независимой гарантии является отсутствие доверенности на лицо, имеющее право действовать от имени гаранта на основании доверенности (в случае если независимая гарантия подписана лицом (или его усиленной квалифицированной электронной подписью), имеющим право действовать от имени гаранта на основании доверенности).

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения договора независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня со дня ее поступления, и в случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в этот же срок информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

16. Особенности коллективного участия в закупке:

Проведение настоящей закупки не предполагает коллективное участие субъектов МСП в такой закупке на основании статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», письма Минфина России от 20 июня 2023 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/56775.

Приложение № 1 к Извещению о закупке

Техническое задание на закупку товара №1/АС/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Размещено отдельным файлом

Приложение № 2 к Извещению о закупке

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. Омск «____»_________ 202_ г.

_________________________________, именуемое/именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Омский аэропорт», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Селиверстова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые по тексту договора «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Покупателю антигололедного реагента «НОРДВЭЙФ» марки 2 «Оптимум» (далее Товар), характеристики, количество, цена которого определены в Таблице 1, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Объем Товара, установленный пунктом 1.1. настоящего Договора, определен исходя из предварительных (плановых) потребностей Покупателя и не возлагает на Покупателя обязательств по выборке Товара в полном объеме. Покупатель имеет право менять объем поставляемого Товара в случае необходимости в дополнительном объеме Товара.

1.3. Поставка Товара осуществляется одной партией по заявке Покупателя. Под поставкой Товара партией понимается поставка Покупателю Товара по одной товарной накладной или УПД.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Заявка, указанная в пункте 1.3. настоящего Договора, может быть подана Покупателем непосредственно представителю Поставщика, а также направлена письменно посредством электронной почты ________________ (указать адрес электронной почты Поставщика/представителя Поставщика).

2.2. Поставщик обязуется передать Товар по заявке Покупателя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем.

2.3. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать действующим ГОСТ, ОСТ, ТУ и/или другой нормативно-технической документации, а также условиям настоящего Договора.

2.4. Поставляемый Товар должен быть не утратившим своих потребительских свойств, предназначен для предупреждения и удаления льдообразований на всех типах искусственных аэродромных покрытий. Товар должен соответствовать требованиям безопасности ОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.74-99, ТУ на изготовление, должен иметь паспорт качества, паспорт безопасности, заключение о возможности применения его на аэродромах, выданное организацией, имеющей в своем составе испытательную лабораторию.

2.5. Качество Товара подтверждается имеющимися паспортами, сертификатами, заключениями, результатами анализов, либо другими документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и выданными уполномоченным на то субъектом.

2.6. Покупатель не принимает и не оплачивает поставленный Товар/партию Товара, не соответствующий/его по качеству условиям настоящего Договора, либо качество которого не подтверждено обязательными для представления документами.

2.7. На Товар Поставщик дает гарантию _________ (____________) месяца/месяцев. Течение гарантийного срока начинается с момента приема-передачи Товара, подписания обеими Сторонами товарной накладной или УПД.

2.8. Маркировка должна соответствовать требованиям стандартов для закупаемого Товара и содержать, в том числе: наименование и количество Товара, дату изготовления Товара, условия хранения Товара, срок годности. Маркировка на упаковке должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на русском языке. Не допускается поставка Товара в потребительской таре, без этикетки, содержащей информацию о наименовании Товара, дате изготовления, условиях хранения, гарантийном сроке хранения, количестве и т.д. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, маркировка (этикетка) которого не содержит сведений, предусмотренных ГОСТ, обязательными требованиями, условиями настоящего Договора.

2.9. Срок замены некачественного Товара в течение всего гарантийного срока не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента составления Акта о ненадлежащем качестве. Поставщик несет все расходы по замене некачественного Товара.

2.10. Товар должен быть упакован в тару (емкость пластиковая 1000 л), отвечающую требованиям ГОСТ. Тара должна обеспечивать его товарный вид, а также сохранность Товара при транспортировке и хранении. При получении Товара Покупателем тара должна быть чистой, без деформации. Тара Поставщику возвращается.

2.11. Поставщик обязан передать Товар уполномоченному представителю Покупателя. Стороны договорились, что уполномоченными представителями Сторон при исполнении настоящего Договора являются:

контактное лицо со стороны Покупателя – Фирсенко Анатолий Викторович, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

контактное лицо со стороны Поставщика – ______________, тел. _______________.

2.12. В день отгрузки Товара Поставщик направляет письменное уведомление об этом Покупателю.

2.13. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязуется передать Покупателю следующие сопроводительные документы:

• товарная накладная;
• транспортная накладная/товарно-транспортная накладная;
• счет-фактура (при наличии НДС у Поставщика) или УПД;
• паспорт качества на Товар;
• ТУ на изготовление;
• паспорт безопасности;
• заключение о возможности применения реагента на аэродромах, выданное организацией, имеющей в своем составе испытательную лабораторию;
• санитарно-эпидемиологическое заключение.

Все документы должны быть на русском языке.

2.14. Датой поставки Товара и моментом исполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара является дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД по результатам приемки Товара.

2.15. Право собственности на Товар и риск случайной гибели (повреждения, утраты) Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты исполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара.

2.16. Доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

2.17. Поставщик производит доставку Товара по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 18 (территория аэродромной службы ОАО «Омский аэропорт»).

2.18. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, свободен от прав третьих лиц, не находится в залоге и принадлежит Поставщику на законном основании с правом распоряжения, в том числе отчуждения.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара предполагает проверку наличия/отсутствия внешних повреждений Товара, проверку соответствия Товара техническим характеристикам, указанным в Договоре, проверку соответствия наименования Товара, его количества, комплектации, проверку наличия сопроводительной документации. Приемка Товара осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки Товара и подтверждается подписанием представителем Покупателя товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.

Подписание Покупателем транспортных накладных и/или иных транспортных (перевозочных) документов подтверждает принятие Покупателем указанного количества тарных мест, однако не означает приемку Товара по количеству, качеству и комплектности.

3.2. Если при приемке Товара было обнаружено его несоответствие товаросопроводительным документам по ассортименту, количеству, комплектности, нарушение целостности тары/упаковки или обнаружены недостатки качества поставленного Товара (видимые дефекты), Покупатель (в случае, если приемка Товара по количеству и качеству производится без участия представителя Поставщика) приостанавливает приемку и уведомляет Поставщика об обнаруженных нарушениях. Поставщик в течение 24 (двадцати четырех) часов согласовывает с Покупателем сроки и порядок устранения возникших нарушений условий Договора, либо направляет своего представителя для продолжения приемки Товара. Представитель Поставщика должен прибыть для приемки Товара не позднее чем через 3 (три) календарных дня с момента получения уведомления Поставщиком, имея при себе доверенность на право участия в приемке Товара и подписания необходимых документов.

3.3. В случае, если от Поставщика в течение 24 (двадцати четырех) часов не поступил ответ, предусмотренный п. 3.2 Договора, либо уполномоченный представитель Поставщика не прибыл для приемки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления, предусмотренного п. 3.2. Договора, Покупатель имеет право возобновить приемку Товара в комиссионном порядке в количестве не менее трех работников Покупателя. При этом в дальнейшем Поставщик не будет вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара.

3.4. Несоответствие Товара по качеству и количеству оформляется Актом о приемке материалов (типовая межотраслевая форма № М-7, утвержденная постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 г. № 71а). Акт составляется и подписывается в день приемки всеми лицами, участвующими в приемке Товара, а также представителем Поставщика, в случае его прибытия.

3.5. На основании Акта Поставщик обязуется произвести допоставку Товара, замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества. В данном случае Поставщик своими силами и за свой счет производит допоставку Товара, замену Товара ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней.

3.6. В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и приёмке (скрытые недостатки) и/или были выявлены лишь в процессе обработки, использования и хранения Товара, Покупатель должен в течение 3 (трех) дней со дня их обнаружения незамедлительно уведомить об этом Поставщика, при этом применяются последствия передачи Товара ненадлежащего качества, указанные в статье 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества. Уведомление считается надлежащим, если оно направлено по указанным в Договоре адресам, контактам посредством электронной или факсимильной связи.

3.7. Представитель Поставщика должен прибыть для составления Акта о ненадлежащем качестве Товара не позднее чем через 3 (три) календарных дня с момента получения уведомления Поставщиком.

3.8. Представитель Поставщика не вправе отказаться от составления и подписания Акта о ненадлежащем качестве. В случае несогласия с Актом о ненадлежащем качестве, представитель Поставщика подписывает Акт о ненадлежащем качестве с указанием о наличии возражений, которые готовятся в письменной форме в 2-х экземплярах и должны содержать мотивированное обоснование позиции Поставщика.

3.9. В случае не направления Поставщиком в течение указанного пункте 3.7 Договора срока своего представителя, Покупатель составляет Акт о ненадлежащем качестве самостоятельно и такой акт является основанием для предъявления Покупателем претензий по качеству Товара.

3.10. В случае обнаружения скрытых недостатков поставленного Товара, Покупатель имеет право предъявить Поставщику претензию по качеству в течение всего гарантийного срока на Товар.

3.11. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм.

3.12. Не заказанный Покупателем Товар не поставляется Поставщиком, не принимается и не оплачивается Покупателем.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет ______________ (__________) руб. ___ коп.,

При заполнении проекта Договора выбрать один из вариантов (ненужный удалить)

Вариант 1: в том числе НДС _____________ (____________) руб. ___ коп.

Вариант 2: НДС не облагается в связи с ______________________________________.

Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в Таблице 1, п. 1.1 настоящего Договора.

4.2. Цена Договора включает стоимость Товара, маркировки, упаковки Товара, расходы на доставку Товара по адресу Покупателя, разгрузку, возврат оборотной тары, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять цены на Товар. Цена за партию/единицу Товара является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

4.4. Планируемый объем Товара, указанный в Договоре, не является фиксированным и может быть снижен/увеличен в зависимости от потребности Покупателя, в связи с чем, цена Договора не является твердой и может быть снижена/увеличена в случае изменения количества Товара, необходимого к поставке.

4.5. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.6. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке:

- по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной/УПД.

4.7. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счета-фактуры на оплату поставленного Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что он является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полной мере отчитывается в налоговые органы. В случае нарушения данного пункта Поставщик обязан возместить Покупателю прямой действенный ущерб в размере сумм невозмещенного НДС, а также штрафные санкции и пени, предъявленные ИФНС России.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Покупатель вправе:

5.1.1. Самостоятельно определять периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товара.

5.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.3. Отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

5.1.4. Отказаться от приемки Товара в случае, если он поставлен с нарушением условий настоящего Договора (по качеству, количеству, ассортименту, срокам годности, таре, упаковке и т.д.), а также если на Товара не представлены документы, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.5. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств.

5.1.6. При необходимости привлекать представителей общественных организаций и независимых специалистов для составления акта о скрытых недостатках поставленного Товара.

5.2. Покупатель обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара или приемки исполненных обязательств.

5.2.2. Принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.2. Привлечь для организации и/или доставки Товара Покупателю транспортную компанию. При этом Поставщик несет полную ответственность за действия привлеченных третьих лиц. При нарушении транспортной компанией, привлеченной Поставщиком, условий настоящего Договора о доставке, Покупатель предъявляет претензии Поставщику.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Надлежащим образом поставить Товар и предоставить Покупателю документацию, подтверждающую исполнение обязательств по Договору.

5.4.2. В случае, если на Товар установлен срок годности, то Поставщик обязан передать такой Товар Покупателю с тем расчетом, чтобы у Покупателя была возможность в разумные сроки использовать поставляемый Товар по назначению. Товар с истекшим или истекающим сроком годности, который не позволяет Покупателю воспользоваться им в соответствии с целью, для которой он приобретался, считается некачественным Товаром и приему и оплате не подлежит.

5.4.3. Предоставить по требованию Покупателя акты инспектирующих государственных органов, которые проводят проверку его деятельности на предмет качества и безопасности поставляемого Покупателю Товара.

5.4.4. Возместить Покупателю убытки, причиненные вследствие поставки некачественного Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Покупатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, Поставщик оплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного или недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором, заявкой срока исполнения обязательства по поставке Товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком иных обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (за исключением просрочки обязательств по поставке Товара, указанной в п. 6.2 Договора), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик оплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором, заявкой срока исполнения обязательства.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Покупатель вправе начислить Поставщику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно: 10% от цены Договора.

6.5. При расчетах с Поставщиком Покупатель вправе удержать сумму неустойки, начисленной в соответствии с разделом 6 Договора. О размере начисленной неустойки и основаниях ее начисления Покупатель обязан уведомить Поставщика в письменной форме не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до проведения расчетов по Договору. Претензия направляется Покупателем посредством электронной связи по адресу электронной почты, указанному Договоре.

6.6. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств от неуплаченной в срок суммы.

6.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.8. Условия освобождения Сторон от ответственности:

6.8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

6.8.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

6.8.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.8.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 5 (пять) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

6.8.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

6.8.6. Стороны гарантируют возмещение убытков, связанных с доначислением налоговыми органами налогов, взысканием пеней и штрафов по причинам:

- выявления признаков неблагонадежности в деятельности Сторон или их контрагентов, указанных в решении налогового органа о доначислении налогов, взыскании пеней и штрафов (далее - контрагенты);

- искажения Сторонами или их контрагентами сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

- заключения Сторонами или их контрагентами договоров с основной целью неуплаты (неполной уплаты) налога;

- подписания первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом Сторон или их контрагентов;

- иного нарушения Сторонами или их контрагентами законодательства о налогах и сборах.

Возмещение убытков производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета и расчета убытков, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о доначислении налогов, взыскания соответствующих пеней и штрафов.

6.8.7. В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к административной ответственности в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств, Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы по оплате административного штрафа.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, между Сторонами будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

7.4. В случае недостижения соглашения в процессе переговоров и невозможности разрешения спора в претензионном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающегося его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

8.2. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. Соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке без обращения в суд, путем отказа от исполнения Договора, в следующих случаях:

нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

поставки некачественного (дефектного) Товара;

поставки Товара, несоответствующего техническим характеристикам или иным условиям Договора;

поставки Товара в неполной комплектации или некомплектного Товара;

нарушения Поставщиком сроков ремонта, допоставки, замены некачественного и/или не некомплектного Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

При этом Поставщик обязан вернуть полученные от Покупателя денежные средства в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения от Покупателя уведомления об одностороннем расторжении настоящего Договора. В этом случае также Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков.

8.4. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента направления одной Стороной уведомления другой Стороне об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по указанным в Договоре адресам Сторон посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. При этом Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора вернуть Покупателю полученные денежные средства.

8.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращения Договора, а также не освобождает от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Для передачи документов и ведения переписки Стороны вправе использовать средства факсимильной, электронной и почтовой связи. Документы, переданные посредством факсимильной, электронной связи, имеют равную юридическую силу с оригиналами документов до момента получения Сторонами оригиналов документов. Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь.

9.2. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и иных реквизитов. Неблагоприятные последствия и иные риски несвоевременного извещения Покупателя об изменении реквизитов возлагаются на Поставщика.

9.3. Условием заключения настоящего Договора является предоставление Поставщиком обеспечения исполнения Договора (основного обязательства по Договору, а также обязательства, возникающего вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства).

9.4. Поставщик в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляет Покупателю безотзывную независимую гарантию, выданную гарантом, в порядке и на условиях объявленной Покупателем закупки в электронном магазине №____ (При заполнении проекта Договора указать номер закупки), участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательств, или вносит денежные средства на счет Покупателя, указанный в разделе 10 настоящего Договора. Способ обеспечения исполнения Договора (обеспечения Договора) Поставщик определяет самостоятельно.

9.5. Размер обеспечения настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение Договора в виде денежных средств возвращается Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа). Покупатель вправе удержать обеспечение исполнения Договора в полном объеме.

9.7. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, неустойки (пени, штраф) за просрочку выплаты по независимой гарантии подлежат уплате в пользу Покупателя в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Договора, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения (прекращения) всех обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на счет Поставщика, указанный в разделе 10 Договора.

9.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у учреждения/организации, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, разрешительных документов на осуществление деятельности по выдаче таких гарантий Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Покупателем Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

9.10. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.9 настоящего Договора, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок начисления пени.

9.11. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.12. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны.

9.13. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.14. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Извещению о закупке

ФОРМА 1*

_

Справка

о наличии у участника закупки опыта поставки товара за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг.

Наименование участника закупки: __________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________ _____________________ /_____________/

(должность) М.П. (подпись) Ф.И.О.

«____» ______________ 2024 г.

* Форма 1 предоставляется участником закупки с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». До предоставления Заказчику Формы 1 участник закупки самостоятельно обеспечивает получение согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, которые участник закупки указывает (планирует указать) в Форме 1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных к Форме 1 не прикладывается.

** Заполнить с учетом требований настоящего Извещения о закупке.

Внимание! Информация о наличии у участника закупки опыта поставки товара, являющегося предметом закупки, за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг., должна предоставляться в полном объеме и строгом соответствии с настоящей Формой, при этом все графы подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой Форме.

Приложение № 4 к Извещению о закупке

ФОРМА 2

___________________________________________________________________________________________________

Справка

о наличии у участника закупки за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. судебных разбирательств, где он выступал в качестве ответчика по арбитражным делам, по делам, рассматриваемым третейскими судами, об исполнении договорных обязательств по договорам поставки, решение по которым вступило в законную силу и иск по которым удовлетворен полностью или частично*

Наименование участника закупки _______________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________ _____________________ /_____________/

(должность) М.П. (подпись) Ф.И.О.

«____» ______________ 2024 г.

*Указать только те случаи, когда участник закупки выступал в качестве ответчика в судебных разбирательствах, где он выступал в качестве ответчика по арбитражным делам, по делам, рассматриваемым третейскими судами, об исполнении договорных обязательств по договорам поставки, решение по которым вступило в законную силу и иск по которым удовлетворен полностью или частично.

Судебные разбирательства при этом должны быть начаты или в 2021 году, или в 2022 году, или в 2023 году и к моменту подачи предварительного предложения завершены (вступили в силу решения) с частичным и/или полным удовлетворением иска.

Приложение № 5 к Извещению о закупке

ФОРМА 3

___________________________________________________________________________________________________

Справка

о наличии претензии(й) со стороны Заказчика к участнику закупки, связанной(ых) с исполнением обязательств по ранее заключенным договорам, за период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг.

Наименование участника закупки _______________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________ _____________________ /_____________/

(должность) М.П. (подпись) Ф.И.О.

«____» ______________ 2024 г.

Приложение № 6 к Извещению о закупке

ФОРМА 4

___________________________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________ _____________________ /_____________/

(должность) М.П. (подпись) Ф.И.О.

«____» ______________ 2024 г.

*Участник закупки в Форме 4, указывает наименование страны происхождения поставляемого товара. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в Форме 4. Отсутствие в Форме 4 указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения предварительного предложения на участие в закупке и такое предварительное предложение рассматривается как содержащее предложение о поставке иностранных товаров. При этом графа «Страна происхождения товара» из Формы 4 участником закупки не удаляется.

Документация_2