Тендер - Поставка соли таблетированной №264201321

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Башкортостан
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.01.2024 по 31.01.2024Место предоставления документации:ООО «РЭСТ» https://r-est.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:24.01.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):31.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:450080, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УФА, УЛИЦА СТЕПАНА ЗЛОБИНА, 31/4Дата подведения итогов:02.02.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. 7795_Извещение - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению

Форма заявки

Дата, исх. номер

в МУП УИС

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № номер извещения «Наименование закупки» на право заключения вышеупомянутого договора для нужд МУП УИС, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________ (полное наименование участника) в лице ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании ____________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

О факте признания Заказчика банкротом уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие поставить товар в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе или не облагается на основании __________.

- Посмотреть таблицу с данными

Значение в столбце 8 в каждой строке должно быть вычислено исключительно путём умножения

значения в столбце 5 на значение в столбце 7. Какое-либо округление не допускается.

Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.

3. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром.

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора (заменить на свои):

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения о контактном лице - непосредственном составителе заявки на участие:

Ф. И. О.: ___________________________________________

Телефон: __________________________________________

Электронная почта: __________________________________

_______________________________________ __________________

(должность, И. О. Фамилия) (подпись)

М. П.

7795_Проект_договора

ДОГОВОР № ______________

на поставку товара

г. Уфа «___» _________ 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МУП УИС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Петрова Максима Георгиевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2024 № 1/24, с одной стороны, и __________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», результатов закупки: «Поставка соли таблетированной» (Протокол от « __ » _________ 2023 г. № _____________) заключили настоящий договор (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар, указанный в Спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, действующим на территории РФ и подтверждаться сертификатом качества для данной группы Товаров.

1.3. Сроки поставки товара: с момента заключения Договора, не позднее 31.12.2024. Поставка товара осуществляется поэтапно, отдельными партиями, на основании заявок Заказчика на поставку товара. При этом основополагающей является заявка.

1.3.1 Поставка каждой партии Товара осуществляется в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком. Если Товар поставлен без заявки Заказчика, у последнего не возникает обязанности в приёмке и оплате Товара.

1.3.2. Заказчик направляет Поставщику заявку, содержащую уточнённые данные по объёму товара и месту доставки. Заявка на поставку товара может быть направлена средствами факсимильной связи, телефонной связи (телефонограмма), почтовой связи, с курьером.

1.4. Место доставки товара: объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара.

1.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами документов о приёмке Товара, без замечаний Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.

2.1.2. Осуществить доставку партиями, разгрузку Товара за свой счёт, на территории Заказчика, указанной в п. 1.4 Договора, в срок, указанный в п. 1.3 Договора.

2.1.3. Обеспечить замену некачественного Товара или поставку недопоставленного Товара не позднее 3 рабочих дней со дня получения претензии от Заказчика.

2.1.4. Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщика указанных в Договоре гарантий и обязательств (в частности, установленных в п.14.5-14.6).

Основанием для возмещения Поставщиком Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Договором.

2.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном Договором.

2.2.3. В случае неисполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора: _____ руб., в т. ч. НДС по ставке 20% в размере _____ руб. Цена Договора указана с учётом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями исполнения Договора. Источник финансирования Договора: собственные средства Заказчика.

3.1.1. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), поддонов, маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

3.3. Условия оплаты: безналичный расчет в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приёмке товара, на основании предоставления Поставщиком Заказчику счёта-фактуры, товарной накладной или УПД и отгрузочных документов на поставленный товар, в соответствии с формами, прилагаемыми Поставщиком.

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими (абз. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Задолженность предприятия-банкрота по текущим платежам погашается в порядке календарной очерёдности, согласно требованиям Закона о банкротстве (абз. 7 п. 2 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Источник финансирования настоящего Договора – собственные средства Заказчика.

4. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА. УПАКОВКА

4.1. Приёмка Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими документами.

4.3. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- иными документами, подтверждающими качество товара;

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

4.4. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении).

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ или ТУ для данного вида Товаров.

4.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

4.6. Поставщик обязуется доставить Товар в неповреждённой и не вскрытой упаковке завода изготовителя, Поставщик обязуется организовать доставку таким способом, который не противоречит инструкциям по хранению и перевозке завода изготовителя (световой, температурный режимы и т.д.).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ЭКСПЕРТИЗА

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями. Приёмка Товара должна осуществляться по количеству и качеству. Поставка осуществляется транспортом Поставщика на склад Заказчика. Разгрузка с автотранспортного средства осуществляется силами и за счёт средств Поставщика с соблюдением всех требований, предъявляемых для разгрузки данного вида Товара.

5.2. Поставка Товара, габаритные размеры которого не более 1200х800х800 мм, осуществляется в поддонах с учетом специфики Товара и с соблюдением следующих условий:

- поддоны должны иметь размер 1200х800 мм (евростандарт);

- высота поддона с товаром не должна превышать 0,95 м;

- весь товар на поддоне должен быть уложен этикетками наружу, не выступая за габариты поддона;

- в случае поставки целыми поддонами укладка товара на поддоне, доставляемом Поставщиком, должна быть стандартной:

- одинаковое количество коробов на поддоне;

- одинаковое количество коробов в ряду;

- одинаковое количество рядов на поддоне;

- при неоднородной загрузке товаров на поддоне, товар размещается слоями, при этом наиболее тяжёлый товар размещается в нижних рядах;

При невозможности соблюдения данных условий (только из-за физических характеристик товара) необходимо согласовать с отделом материально-технического снабжения Заказчика каждый такой случай.

Поддоны возврату не подлежат.

5.3. Условия поставки: доставка партиями, разгрузка в складское помещение, по адресу, указанному в заявке Заказчика. Доставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время с 08:00 по 16:45 (время уфимское).

Поставщик обязан одновременно с передачей Товара предоставить Заказчику следующие документы:

- счёт-фактуру, товарную накладную или УПД, отгрузочные документы;

- документы, предусмотренные действующим законодательством, сертификаты качества и безопасности поставляемого Товара.

Качество Товара соответствует ГОСТ и (или) ТУ. Наличие документов, подтверждающих качество товара, обязательно (паспорт качества, сертификат соответствия и т.д. Документы и (или) копии документов должны быть заверены Поставщиком.

Если Поставщик не является производителем товара, необходимы документы, подтверждающие права Поставщика на поставляемый товар (договор, соглашение, письмо и пр.).

5.4. Приёмка-передача товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 в ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) и Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6, в ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997), в части, не противоречащей настоящему Договору.

Приёмка Товара осуществляется с полномочным представителем Поставщика. Заказчик не производит приёмку Товара в случае отсутствия полномочного представителя Поставщика. Приёмку товара осуществляет только уполномоченное лицо Заказчика, которое вправе осуществлять контроль наличия/отсутствия внешних повреждений, его функциональных свойств, а также подписывать соответствующие документы.

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами.

5.6. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

5.7. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора,
не препятствующие приёмке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приёмке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара, должны учитываться отражённые в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлечённых для ее проведения.

5.9. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара в сроки, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную, отражающую количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.

5.10. Заказчик в течение не более чем 20 рабочих дней со дня получения документов о приёмке подписывает их либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной обеими Сторонами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Договору.

6.2. Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу Товара до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что они возникли до момента перехода риска случайной гибели или случайной порчи на Заказчика или по причинам, возникшим до этого момента. В случае поставки некачественного, некомплектного товара все расходы по его замене, ремонту и/или устранению недопоставки, включая транспортировку от Заказчика и обратно, несёт Поставщик. Поставщик обязан восполнить недостачу и/или заменить товар ненадлежащего качества в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения такого требования от Заказчика. В случае невозможности замены некачественного товара либо восполнения недостачи, Поставщик обязан возвратить полученные от Заказчика денежные средства по настоящему Договору или денежные средства за недопоставленный товар в срок, не превышающий 15 дней с момента такого требования.

6.3. За нарушение Поставщиком срока поставки Товаров, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,03% от стоимости непоставленного товара, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора и не освобождается от исполнения обязательств по Договору. Поставщик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.8. В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов, пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Договором в размере 0,03% от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора. Заказчик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.

6.10. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в объёме, указанном в заявках на поставку и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6.11. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.

6.12. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.15. Ответственность Сторон и другие условия, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Договора, законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

6.16. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренное настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано, в срок, указанный в п. 7.2 Договора, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 10 дней, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путём переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 дней со дня получения его адресатом.

8.5. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из настоящего Договора, в том числе о его действительности, признания незаключённым, исполнения, изменения или расторжения подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Башкортостан.

9. ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и вносятся в реестр договоров.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. В случае если по окончании срока действия Договора остался объём Товара, в котором Заказчик не нуждается, Договор расторгается по соглашению Сторон.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3.1. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.5. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

11.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, её аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер.

12.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

12.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.01.2025, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено в соответствии с законодательством РФ.

13.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон. Изменения и дополнения вносятся в реестр договоров.

13.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1. Срок действия гарантии, предоставляемой Поставщиком, составляет не менее 12 месяцев, и не может быть менее установленного заводом-производителем. Срок действия гарантии производителя определяется технической документацией. Гарантийные сроки отсчитываются от даты подписания Заказчиком товарной накладной (акта ввода товара в эксплуатацию - для технически сложного товара).

14.2. Наличие гарантии качества Товаров удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленных Товаров.

14.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков, взаимодействуя при необходимости со службой технической поддержки или иным структурным подразделением производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг:

14.3.1. по гарантийному ремонту Товара;

14.3.2. транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.

14.4. Срок устранения Поставщиком обнаруженных недостатков составляет 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случае если ремонт Товара продолжается более 5 рабочих дней, Поставщик предоставляет Заказчику для эксплуатации аналогичный Товар на период ремонта. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, этот Товар подлежит замене в срок 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. После устранения выявленных недостатков срок гарантии на товар соответственно продлевается на срок до устранения недостатков.

14.4.1. Гарантия качества товара действует и на все его составляющие части (комплектующие изделия). Гарантийные сроки на комплектующее изделие и на основное изделие – одинаковые и начинаются одновременно.

14.5. Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

- Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора.

Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны;

- Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

- Поставщик отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учёте, бухгалтерской и налоговой отчётности;

- Поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Заказчика авансы и реализацию товаров Заказчику, в учёте, бухгалтерской и налоговой отчётности, в том числе отразит НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены товара (работы, услуги);

- В случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Поставщик обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

14.6. Поставщик обязуется выставить Заказчику правильно оформленные счета-фактуры и первичные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15. Налоговые оговорки

15.1. Контрагент гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учёт и составляет бухгалтерскую отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, представляет годовую бухгалтерскую отчётность в налоговый орган;

- ведет налоговый учёт и составляет налоговую отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчётность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учёте, в бухгалтерской и налоговой отчётности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учёте, в бухгалтерской и налоговой отчётности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объёме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

15.2. Если контрагент нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 15.1 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к МУП УИС об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или)

- предъявление третьими лицами требований к МУП УИС о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли, то контрагент обязуется возместить МУП УИС убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

15.3. Контрагент в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает МУП УИС все убытки, возникшие в случаях, указанных в пункте 15.2 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность контрагента возместить имущественные потери.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _______________ от «____»________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Извещение - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению

Форма заявки

Дата, исх. номер

в МУП УИС

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № номер извещения «Наименование закупки» на право заключения вышеупомянутого договора для нужд МУП УИС, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________ (полное наименование участника) в лице ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании ____________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

О факте признания Заказчика банкротом уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие поставить товар в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе или не облагается на основании __________.

- Посмотреть таблицу с данными

Значение в столбце 8 в каждой строке должно быть вычислено исключительно путём умножения

значения в столбце 5 на значение в столбце 7. Какое-либо округление не допускается.

Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.

3. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром.

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора (заменить на свои):

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения о контактном лице - непосредственном составителе заявки на участие:

Ф. И. О.: ___________________________________________

Телефон: __________________________________________

Электронная почта: __________________________________

_______________________________________ __________________

(должность, И. О. Фамилия) (подпись)

М. П.

7795_Проект_договора

ДОГОВОР № ______________

на поставку товара

г. Уфа «___» _________ 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МУП УИС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Петрова Максима Георгиевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2024 № 1/24, с одной стороны, и __________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», результатов закупки: «Поставка соли таблетированной» (Протокол от « __ » _________ 2023 г. № _____________) заключили настоящий договор (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар, указанный в Спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, действующим на территории РФ и подтверждаться сертификатом качества для данной группы Товаров.

1.3. Сроки поставки товара: с момента заключения Договора, не позднее 31.12.2024. Поставка товара осуществляется поэтапно, отдельными партиями, на основании заявок Заказчика на поставку товара. При этом основополагающей является заявка.

1.3.1 Поставка каждой партии Товара осуществляется в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком. Если Товар поставлен без заявки Заказчика, у последнего не возникает обязанности в приёмке и оплате Товара.

1.3.2. Заказчик направляет Поставщику заявку, содержащую уточнённые данные по объёму товара и месту доставки. Заявка на поставку товара может быть направлена средствами факсимильной связи, телефонной связи (телефонограмма), почтовой связи, с курьером.

1.4. Место доставки товара: объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара.

1.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами документов о приёмке Товара, без замечаний Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.

2.1.2. Осуществить доставку партиями, разгрузку Товара за свой счёт, на территории Заказчика, указанной в п. 1.4 Договора, в срок, указанный в п. 1.3 Договора.

2.1.3. Обеспечить замену некачественного Товара или поставку недопоставленного Товара не позднее 3 рабочих дней со дня получения претензии от Заказчика.

2.1.4. Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщика указанных в Договоре гарантий и обязательств (в частности, установленных в п.14.5-14.6).

Основанием для возмещения Поставщиком Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Договором.

2.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном Договором.

2.2.3. В случае неисполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора: _____ руб., в т. ч. НДС по ставке 10% в размере _____ руб. Цена Договора указана с учётом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями исполнения Договора. Источник финансирования Договора: собственные средства Заказчика.

3.1.1. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), поддонов, маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

3.3. Условия оплаты: безналичный расчет в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приёмке товара, на основании предоставления Поставщиком Заказчику счёта-фактуры, товарной накладной или УПД и отгрузочных документов на поставленный товар, в соответствии с формами, прилагаемыми Поставщиком.

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими (абз. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Задолженность предприятия-банкрота по текущим платежам погашается в порядке календарной очерёдности, согласно требованиям Закона о банкротстве (абз. 7 п. 2 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Источник финансирования настоящего Договора – собственные средства Заказчика.

4. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА. УПАКОВКА

4.1. Приёмка Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими документами.

4.3. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- иными документами, подтверждающими качество товара;

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

4.4. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении).

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ или ТУ для данного вида Товаров.

4.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

4.6. Поставщик обязуется доставить Товар в неповреждённой и не вскрытой упаковке завода изготовителя, Поставщик обязуется организовать доставку таким способом, который не противоречит инструкциям по хранению и перевозке завода изготовителя (световой, температурный режимы и т.д.).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ЭКСПЕРТИЗА

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями. Приёмка Товара должна осуществляться по количеству и качеству. Поставка осуществляется транспортом Поставщика на склад Заказчика. Разгрузка с автотранспортного средства осуществляется силами и за счёт средств Поставщика с соблюдением всех требований, предъявляемых для разгрузки данного вида Товара.

5.2. Поставка Товара, габаритные размеры которого не более 1200х800х800 мм, осуществляется в поддонах с учетом специфики Товара и с соблюдением следующих условий:

- поддоны должны иметь размер 1200х800 мм (евростандарт);

- высота поддона с товаром не должна превышать 0,95 м;

- весь товар на поддоне должен быть уложен этикетками наружу, не выступая за габариты поддона;

- в случае поставки целыми поддонами укладка товара на поддоне, доставляемом Поставщиком, должна быть стандартной:

- одинаковое количество коробов на поддоне;

- одинаковое количество коробов в ряду;

- одинаковое количество рядов на поддоне;

- при неоднородной загрузке товаров на поддоне, товар размещается слоями, при этом наиболее тяжёлый товар размещается в нижних рядах;

При невозможности соблюдения данных условий (только из-за физических характеристик товара) необходимо согласовать с отделом материально-технического снабжения Заказчика каждый такой случай.

Поддоны возврату не подлежат.

5.3. Условия поставки: доставка партиями, разгрузка в складское помещение, по адресу, указанному в заявке Заказчика. Доставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время с 08:00 по 16:45 (время уфимское).

Поставщик обязан одновременно с передачей Товара предоставить Заказчику следующие документы:

- счёт-фактуру, товарную накладную или УПД, отгрузочные документы;

- документы, предусмотренные действующим законодательством, сертификаты качества и безопасности поставляемого Товара.

Качество Товара соответствует ГОСТ и (или) ТУ. Наличие документов, подтверждающих качество товара, обязательно (паспорт качества, сертификат соответствия и т.д. Документы и (или) копии документов должны быть заверены Поставщиком.

Если Поставщик не является производителем товара, необходимы документы, подтверждающие права Поставщика на поставляемый товар (договор, соглашение, письмо и пр.).

5.4. Приёмка-передача товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 в ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) и Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6, в ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997), в части, не противоречащей настоящему Договору.

Приёмка Товара осуществляется с полномочным представителем Поставщика. Заказчик не производит приёмку Товара в случае отсутствия полномочного представителя Поставщика. Приёмку товара осуществляет только уполномоченное лицо Заказчика, которое вправе осуществлять контроль наличия/отсутствия внешних повреждений, его функциональных свойств, а также подписывать соответствующие документы.

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами.

5.6. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

5.7. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора,
не препятствующие приёмке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приёмке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара, должны учитываться отражённые в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлечённых для ее проведения.

5.9. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара в сроки, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную, отражающую количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.

5.10. Заказчик в течение не более чем 20 рабочих дней со дня получения документов о приёмке подписывает их либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной обеими Сторонами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Договору.

6.2. Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу Товара до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что они возникли до момента перехода риска случайной гибели или случайной порчи на Заказчика или по причинам, возникшим до этого момента. В случае поставки некачественного, некомплектного товара все расходы по его замене, ремонту и/или устранению недопоставки, включая транспортировку от Заказчика и обратно, несёт Поставщик. Поставщик обязан восполнить недостачу и/или заменить товар ненадлежащего качества в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения такого требования от Заказчика. В случае невозможности замены некачественного товара либо восполнения недостачи, Поставщик обязан возвратить полученные от Заказчика денежные средства по настоящему Договору или денежные средства за недопоставленный товар в срок, не превышающий 15 дней с момента такого требования.

6.3. За нарушение Поставщиком срока поставки Товаров, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,03% от стоимости непоставленного товара, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора и не освобождается от исполнения обязательств по Договору. Поставщик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.8. В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов, пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Договором в размере 0,03% от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора. Заказчик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.

6.10. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в объёме, указанном в заявках на поставку и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6.11. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.

6.12. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.15. Ответственность Сторон и другие условия, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Договора, законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

6.16. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренное настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано, в срок, указанный в п. 7.2 Договора, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 10 дней, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путём переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 дней со дня получения его адресатом.

8.5. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из настоящего Договора, в том числе о его действительности, признания незаключённым, исполнения, изменения или расторжения подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Башкортостан.

9. ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и вносятся в реестр договоров.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. В случае если по окончании срока действия Договора остался объём Товара, в котором Заказчик не нуждается, Договор расторгается по соглашению Сторон.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3.1. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.5. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

11.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, её аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер.

12.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

12.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.01.2025, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено в соответствии с законодательством РФ.

13.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон. Изменения и дополнения вносятся в реестр договоров.

13.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1. Срок действия гарантии, предоставляемой Поставщиком, составляет не менее 12 месяцев, и не может быть менее установленного заводом-производителем. Срок действия гарантии производителя определяется технической документацией. Гарантийные сроки отсчитываются от даты подписания Заказчиком товарной накладной (акта ввода товара в эксплуатацию - для технически сложного товара).

14.2. Наличие гарантии качества Товаров удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленных Товаров.

14.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков, взаимодействуя при необходимости со службой технической поддержки или иным структурным подразделением производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг:

14.3.1. по гарантийному ремонту Товара;

14.3.2. транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.

14.4. Срок устранения Поставщиком обнаруженных недостатков составляет 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случае если ремонт Товара продолжается более 5 рабочих дней, Поставщик предоставляет Заказчику для эксплуатации аналогичный Товар на период ремонта. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, этот Товар подлежит замене в срок 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. После устранения выявленных недостатков срок гарантии на товар соответственно продлевается на срок до устранения недостатков.

14.4.1. Гарантия качества товара действует и на все его составляющие части (комплектующие изделия). Гарантийные сроки на комплектующее изделие и на основное изделие – одинаковые и начинаются одновременно.

14.5. Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

- Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора.

Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны;

- Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

- Поставщик отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учёте, бухгалтерской и налоговой отчётности;

- Поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Заказчика авансы и реализацию товаров Заказчику, в учёте, бухгалтерской и налоговой отчётности, в том числе отразит НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены товара (работы, услуги);

- В случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Поставщик обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

14.6. Поставщик обязуется выставить Заказчику правильно оформленные счета-фактуры и первичные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15. Налоговые оговорки

15.1. Контрагент гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учёт и составляет бухгалтерскую отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, представляет годовую бухгалтерскую отчётность в налоговый орган;

- ведет налоговый учёт и составляет налоговую отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчётность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учёте, в бухгалтерской и налоговой отчётности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учёте, в бухгалтерской и налоговой отчётности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объёме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

15.2. Если контрагент нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 15.1 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к МУП УИС об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или)

- предъявление третьими лицами требований к МУП УИС о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли, то контрагент обязуется возместить МУП УИС убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

15.3. Контрагент в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает МУП УИС все убытки, возникшие в случаях, указанных в пункте 15.2 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность контрагента возместить имущественные потери.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _______________ от «____»________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Извещение - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению

Форма заявки

Дата, исх. номер

в МУП УИС

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № номер извещения «Наименование закупки» на право заключения вышеупомянутого договора для нужд МУП УИС, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________ (полное наименование участника) в лице ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании ____________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

О факте признания Заказчика банкротом уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие поставить товар в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе или не облагается на основании __________.

- Посмотреть таблицу с данными

Значение в столбце 8 в каждой строке должно быть вычислено исключительно путём умножения

значения в столбце 5 на значение в столбце 7. Какое-либо округление не допускается.

Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.

3. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром.

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора (заменить на свои):

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения о контактном лице - непосредственном составителе заявки на участие:

Ф. И. О.: ___________________________________________

Телефон: __________________________________________

Электронная почта: __________________________________

_______________________________________ __________________

(должность, И. О. Фамилия) (подпись)

М. П.