Тендер - Приобретение реагента Оптион-313-2 №264080671

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Комплексонат1.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская область, пгт. Малышева, территория промплощадки
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.01.2024 по 29.01.2024Место предоставления документации:Заказ РФ (http://223etp.zakazrf.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- ТЗ_О-313-2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение реагента Оптион-313-2

для нужд МУП «ТеплоМал»

1. Наименование объекта закупки: приобретение реагента Оптион▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля обеспечения работы котельной­­­, находящейся по адресу: Свердловская область, пгт. Малышева, территория промплощадки.

2. Объект закупки: реагент Оптион▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3. Место поставки товаров: Свердловская область, пгт. Малышева, территория промплощадки.

4. Количество поставляемых товаров: 200 кг.

5. Сроки (периоды) поставки товара: в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

6. Источник финансирования: собственные средства предприятия

7. Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Применение реагента Оптион▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьутверждено технологическим режимными картами на основании проведенных лабораторных исследований и пуско-наладочных работ специализированной организацией. Предложения эквивалентов не рассматриваются в соответствии с пунктом п.3 ч.6.1. ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, так как закупаемый реагент является расходным материалом к оборудованию.

8. Требования к характеристикам реагентов.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию и подтверждаться копиями соответствующих документов, которые должны включаться в состав конкурсной заявки, а именно:

- копия Технических условий;

- копия Свидетельства о государственной регистрации на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемилогическому надзору (контролю);

- копия экспертного заключения (выписки из экспертного заключения) по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной уполномоченной на данный вид деятельности организацией.

- копия оформленного и зарегистрированного по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 Паспорта безопасности;

- копия аттестованной в установленном порядке методики определения концентрации (МВИ) реагента в воде. Методика должна быть внесена в Федеральный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями СанПиН.

- копия паспорта качества завода-изготовителя.

Система менеджмента качества Поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9.Условия поставки товара:

Погрузка, доставка производится силами Поставщика. Осуществляется автотранспортом со склада Поставщика до склада Покупателя по адресу: Свердловская область, пгт. Малышева, территория промплощадки.

Поставляемый товар должен быть безопасен и разрешен для применения на территории РФ. Товар при обычных условиях его хранения, использования, транспортировке и утилизации должен быть безопасен для жизни и окружающей среды.

10. Требования к качеству и безопасности товара:

Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иными установленными требованиями к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Товар не должен иметь повреждений и дефектов влияющих на возможность использования товара по назначению. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки, и соответствующей требованиям законодательства РФ к данному виду товара. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Поставляемый товар должен соответствовать условиям настоящего технического задания.

11.Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Поставщик обязан передать Заказчику Товар, оригиналы товарных накладных, подписанные Поставщиком в двух экземплярах, счёт на оплату, товарную накладную, счет-фактуру, паспорт качества на Товар, сертификаты, обязательные для данного вида товара или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

13.Требования по объему гарантий качества товаров:

Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара, либо замене Товара на качественный, не может превышать 10 (Десяти) дней с момента получения уведомления от Покупателя о недостатках Товара. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

пгт. Малышева «____» ___________ 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоМал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Попковой Ольги Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказания услуг) для нужд Заказчика, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № ________________( протокол № ___от ____________ заседания закупочной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе котировок), заключили настоящий муниципальный договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку реагента Оптион▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее по тексту - Товар), а Заказчик обязуется обеспечить надлежащую приемку Товара и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара указаны в Спецификации (Приложение №1).

1.3. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

1.4. Место поставки товара: в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС/НДС не предусмотрен.

2.2. Сумма подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором объема, качества оказываемых услуг и иных условий Договора.

Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем товара не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем товара не более чем на тридцать процентов. При этом изменение цены Договора осуществляется пропорционально дополнительному объему исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на тридцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.

2.5. Источник финансирования Договора - собственные средства учреждения.

2.6. Заказчик оплачивает Товар по Договору по факту поставки Товара Поставщиком путем перечисления денежных средств, на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») на основании счета, счета-фактуры.

Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате поставленного товара является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором, Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору);

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

3.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

3.1.4. предоставлять Заказчику документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, направить Заказчику такое решение.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

3.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

3.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

3.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора;

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленный товар в соответствии с настоящим Договором;

3.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора;

3.3.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, направить Поставщику такое решение.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

3.4.2. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки товара;

3.4.3. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Договора, причиненных по вине Поставщика;

3.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Договора количество поставляемого товара, предусмотренного Договором, не более чем на тридцать процентов.

3.4.6. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Договора;

3.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Заказчик информирует Поставщика о потребности в Товаре, путем направления электронного письма на адрес электронной почты Поставщика, указанный в разделе 12 Договора.

Приемка Товара производится по адресу: Свердловская область, пгт. Малышева, территория промплощадки

4.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») счет, счет-фактуру.

4.3. Заказчик отказывает в приемке Товара по Договору в случае выявления несоответствий в поставленном Товаре (наименования, ассортимента, количества, качества, технических и функциональных характеристик, страны происхождения Товара, несоответствий в размере и упаковке Товара), в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, при этом Заказчик направляет Поставщику в течение 5 дней мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в указанный Заказчиком срок.

4.4. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка сопроводительных документов на поставленный Товар, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

4.4.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в товарной накладной по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, соответствие качества, страны происхождения Товара, технических и функциональных характеристик, потребительских свойств, размера и упаковки Товара, иных показателей Товара, указанных в Техническом задании (Приложение №2), фактическому наименованию, ассортименту поставленного Товара, качеству, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам, размеру и упаковке Товара, иным показателям, в том числе соответствие содержащейся в сопроводительных документах информации.

4.4.3. Весь товар должен быть поставлен единоразово.

4.4.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, несоответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, сведений о стране происхождения Товара, технических и функциональных характеристик, потребительских свойств, размера и упаковки Товара, иных показателей поставленного Товара, указанных в Техническом задании (Приложение №2), фактическому наименованию, ассортименту, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам, размеру и упаковке Товара, иным показателям поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении при приемке Товара.

4.4.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества, а также Товара, не соответствующего ассортименту, количеству, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), иным показателям, установленным в Техническом задании (Приложение №2), Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней с даты подписания Акта, заменить Товаром надлежащего качества, соответствующего ассортименту, количеству, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям, установленным в Техническом задании (Приложение №2).

4.4.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе,

в случае:

- признания Товара недоброкачественным/ ненадлежащего качества;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению Товара на территории РФ.

Порядок оформления замены недоброкачественного/ ненадлежащего качества Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

4.4.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах эксплуатации или в процессе подготовки к использованию, при условии, что соответствие качества такого Товара не могло быть обнаружено Заказчиком в результате приемки в установленном Договором порядке, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделе 12 Договора или иными способами, позволяющими установить факт получения корреспонденции адресатом (исполнителем, поставщиком). Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 6 часов с момента уведомления.

В течение 12 (двенадцати) часов после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

В случае неявки Поставщика в установленный срок для составления и подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Заказчик вправе составить Акт о выявленных нарушениях качества Товара в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика посредством электронной почты, указанной в договоре или иными способами.

4.4.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с Договором и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

4.5. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

4.6. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Договора.

4.7. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») счета, счета-фактуры Заказчиком несет Поставщик.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого им товара в соответствии с Спецификацией (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2) и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора в размере:

10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает

3 млн. рублей;

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

8.2. Все споры и разногласия, не урегулированные Сторонами Договора подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена Стороной с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены и на них должен быть дан ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменное форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица: ______________________.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия Договора устанавливается со дня его заключения и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору, но не позднее 31.12.2024г.

11.2. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

Договор считается заключенным в день размещения Договора, подписанного усиленной электронной подписью Заказчиком, в единой информационной системе.

11.3. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами по Договору, если таковые имели место при исполнении Договора.

11.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае изменения наименования, статуса, адреса Сторона по настоящему Договору обязана в трехдневный срок письменно уведомить об этом другую Сторону.

11.6. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

11.7. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 — Спецификация.

Приложение № 2 – Техническое задание.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____ от ______________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ___ от ______________

Техническое задание

Определяется по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, частниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_котировок_для_СМП_(реагента_Оптион-313-2)

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказания услуг) для нужд Заказчика, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в заявку

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№________________________ «_____» ______________ года

Заявка

На Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещенное на официальном сайте, с документацией запроса котировок в электронной форме,

_______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника открытого запроса котировок в электронной форме с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

зарегистрированное(ый) по адресу:

_______________________________________________________________________________,

(местонахождение Участника открытого запроса котировок в электронной форме (в соответствии с учредительными документами))

сообщает о принятии установленных в данных документах требований и условий запроса котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства в целом, и предлагает осуществить поставку

реагента Оптион-313-2

Предложение, на общую сумму

_______________________________________________________________________________,

(общая сумма Предложения / стоимость единицы товара, рублей (валюта заявленной стоимости) с НДС (в случае, если НДС не облагается указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС))

Место поставки товаров/проведения работ/ оказания услуг:

Свердловская область, пгт. Малышева, территория промплощадки

Подтверждаем, что поставка товаров/проведение работ/ оказание услуг будет выполняться на условиях в соответствии с Техническим предложением (Приложение № 1 к заявке).

Настоящим предложением подтверждаем, что в отношении:

________________________________________________________________________________

(наименование участника)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество организации не наложен арест, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Директор и главный бухгалтер не имеют непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики.

Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленными в п.3.1 извещения о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Руководитель предприятия

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

подпись

Форма 2 Заявки

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

ДОГОВОР №______

г. ________ «___»___________ 2023 г.

Прилагается отдельным файлом

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прилагается отдельным файлом

в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки ↑