Тендер - Поставка моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров №264054116

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):Ярославская обл, г Тутаев, ул. Советская д. 8
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.01.2024 по 30.01.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:22.01.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):30.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:152303, Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, ул. Советская, дом 8, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:30.01.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Извещение_моющие_котировки_май_окт_2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения

социального обслуживания

Ярославской области

Тутаевского дома-интерната

для ветеранов войны и труда

_____________ В.А. Ленский

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Дата:22.01.2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСОВАНО:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

в электронной форме

Описание объекта закупки и количество поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки товара

Срок поставки товара: с даты заключения договора по 25.12.2024 г. отдельными партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявки. Поставка товара, разгрузка товара и его размещение на складе Заказчика осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Адреса поставки товара: Ярославская область, г. Тутаев ул. Советская д. 8, склад Заказчика

Требования к качеству и безопасности товара:

Качество поставляемого товара должно соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, указанным в извещении.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ, предусмотренным к данному виду товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

Каждая партия товара сопровождается: документами, удостоверяющими качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, с подлинными печатями производителя или Поставщика товара, указанными в этих документах, товары, подлежащие обязательной сертификации, сопровождаются необходимыми документами.

Остаточный срок годности на Товар на момент передачи его Поставщиком Заказчику от срока годности, установленного производителем на данный вид товара, должен составлять не менее 80%, если таковой установлен.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к котировочной заявке

Заявка на участие в запросе котировок

Предлагаем осуществить поставку моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок в

электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены договора на поставку хозяйственных товаров

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, (далее – НМЦД) проведено в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее – Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.2.

Информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок

Использованы другие источники информации

3.1.3.3.

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов при условиях, определенных п 4.8 разделом 4 Методики

Не использовалась

3.1.3.4.

Общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

3.2

Нормативный метод

Не использованы

3.3

Тарифный метод

3.4

Проектно-сметный метод

3.5

Затратный метод

3.6

Иные методы

4

Расчет начальной (максимальной) цены договора

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице № 2

Расчет проведен по среднему значению цены за единицу

5

ИТОГО начальная (максимальная) цена договора, рублей

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей

6

Дата подготовки обоснования НМЦД

18.01.2024 г.

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к настоящему извещению о запросе котировок

в электронной форме

ДОГОВОР № _____

г. Ярославль «_____» _____________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Тутаевский дом-интернат для ветеранов войны и труда, именуемое далее «Заказчик», в лице директора Ленского Владимира Анатольевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________ (далее - ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с итогами запроса котировок в электронной форме (протокол от __.___.2024 г. №___________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров (далее Товар), в номенклатуре и количестве в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение №1 к договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора, включая расходы, установленные п. 2.3., составляет______ (_________) руб., в т.ч. НДС/НДС не облагается.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением следующих случаев:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- при уменьшении потребности заказчика в товарах на поставку которых заключен договор;

В данном случае стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- при увеличении потребности заказчика в товарах на поставку которых заключен договор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким договором количества товаров;

При этом цена единицы товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В этом случае стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы товара), количество товаров, срок исполнения договора;

- в случае изменения ставки налога на добавленную стоимость.

2.3. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на доставку товара до местонахождения Заказчика, расходы на погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Цена за единицу товара зафиксирована в Приложении №1 к договору.

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки товара/партии товара –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЯрославская обл., г. Тутаев, ул. Советская д. 8, склад Заказчика.

3.2. Сроки поставки товара/партии товара: поставка товара осуществляется партиями, в пределах общей цены договора, со дня заключения договора по 25.12.2024 года, на основании заявки Заказчика. Заявка может быть подана как в устной, так и в письменной форме с помощью любых средств связи, не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты поставки.

3.3. Датой поставки товара/партии товара считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной (товарной накладной унифицированной формы).

3.4. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора.

3.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки товара/партии товара по количеству и качеству. По факту приемки Заказчик подписывает товарную накладную унифицированной формы.

3.6. При снижении потребности в товаре Заказчик имеет право не выбирать весь объём товара по договору, при этом оплата производится за фактически поставленный товар по цене, согласно спецификации к договору.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

4.1. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений

4.2. Оплата по договору осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в российских рублях в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара.

Срок оплаты: Оплата по договору осуществляется в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в Российских рублях в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара.

Оплата по частям допускается.

4.4. При заключении договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

4.5. В течение 10 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком последней партии товара, Поставщик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его полного исполнения (расторжения), а также объём фактически исполненных Поставщиком обязательств.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ, И КОМПЛЕКТНОСТИ

5.1. Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого товара должны соответствовать требованиям Заказчика, установленным в договоре, государственным стандартам и другой нормативно-технической документации, применимым к товарам данного вида и подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией регистрационного удостоверения, копией сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации), копией декларации о соответствии на поставляемую серию товара.

5.2. Товар/партия товара должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что товар/партия товара принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

5.3. Приемка товара/партии товара по количеству тар и упаковок, в которых осуществлялась его отгрузка, производится в день поставки согласно транспортным и сопроводительным документам, упаковочным листам и другим документам Поставщика, представленным в соответствии с п. 6.3. Договора. По результатам проверки упаковочных мест Заказчик подписывает представленную Поставщиком товарно-транспортную накладную или иной сопроводительный документ.

5.4. При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к товару/партии товара, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Поставщику прекратить приемку товара/партии товара до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения письменного уведомления осуществить допоставку, представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.

5.5. Приемка товара/партии товара со вскрытием упаковки производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной или иного сопроводительного документа. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает товарную накладную унифицированной формы.

5.6. В случае обнаружения внутри упаковочных мест (тары, упаковки) недопоставки, несоответствия ассортимента товара, некомплектности, отсутствии необходимых принадлежностей или обнаружения недостатков (дефектов) товара/партии товара, Заказчик незамедлительно прекращает вскрытие упаковки и направляет Поставщику письменное уведомление об обнаруженных недостатках с указанием даты и времени совместной приемки. Поставщик обязан обеспечить присутствие в указанное время своих представителей, уполномоченных доверенностью на проведение совместной приемки и подписание акта о выявленных недостатках. В акте о выявленных недостатках Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ их устранения (возврат, замена). Заказчик вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, при этом Заказчик не считается просрочившим, а Поставщик лишается права ссылаться на отсутствие платежа при просрочке поставки следующей партии товара.

5.7. При невыполнении Поставщиком требований пункта 5.6. Договора, акт о выявленных недостатках, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке, будет являться достаточным юридическим основанием для применения мер ответственности, установленных Договором.

5.8. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по устранению выявленных недостатков в порядке, предусмотренном п.п. 5.4., 5.6. Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки (возвратить) всего или части Товара соответствующей партии, направив письменное уведомление Поставщику. Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз товара/партии товара, от которого отказался Заказчик, а также возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение товара/партии товара.

5.9. По вопросам приемки товара по количеству и качеству неурегулированным настоящим договором Стороны руководствуются «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и действующими приказами, регламентирующими проведение приемочного контроля.

5.10. Срок гарантии качества товара: Остаточный срок стерильности на момент поставки должен быть не менее 11 месяцев.

5.11. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества товара/партии товара требованиям, указанным в Договоре, возможность использования товара/партии товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по транспортировке, хранению и использованию товара, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.

5.12. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков товара/партии товара Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение.

5.13. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком своими силами, за свой счет и в срок, указанный Заказчиком в соответствии с п. 5.12. Договора, путем замены товара/партии товара. Вывоз товара/партии товара для целей устранения недостатков осуществляется Поставщиком самостоятельно и за свой счет.

5.14. Устранение недостатков товара/партии товара, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с п. 5.12. Договора, не освобождает Поставщика от ответственности за убытки.

5.15. Для проверки предоставленных Поставщиков результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, проводится Заказчиком своими силами или с привлечением сторонних специалистов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф, размер которого устанавливается в размере 10% цены договора (этапа договора). При этом этапом договора признается одна поставка партии товара.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб., если цена договора не превышает 3 млн. руб., в случае, когда цена договора менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., размер штрафа составляет 10 % цены договора.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена договора 3 млн. руб. и выше.

6.5. Помимо штрафа за просрочку Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик начисляет пени.

6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. В период просрочки не включаются дни, в течение которых Заказчик осуществляет приемку товара.

6.5.2. Пеня начисляется по день фактического исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, либо по день расторжения договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб., если цена договора не превышает 3 млн. руб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена договора 3 млн. руб. и выше.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Возмещение убытков и уплата пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.13. В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Поставщика, последний несёт материальную ответственность в размере реального ущерба. Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей заинтересованных сторон.

6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1. Внесение изменений в договор возможно в случаях, регламентируемых действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках ГБУ СО ЯО Тутаевского дома-интерната для ветеранов войны и труда (далее - Положение о закупках).

7.2. При заключении и исполнении договора объем закупаемого товара может быть увеличен по согласованию с Поставщиком, не более чем на 20% первоначального объема товара, предусмотренного договором, с сохранением цен за единицу товара.

7.3. При исполнении договора, в случае предоставления Поставщику приоритета в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

7.4. Продление срока действия договора возможно, в случаях, предусмотренных Положением о закупках, не противоречащих действующему законодательству.

7.5. Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями сторон.

7.6. Уступка права требования по настоящему договору третьим лицам без согласия должника запрещена.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, по основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.3. В случае наступления событий указанных в п.3.6. настоящего договора договор расторгается по соглашению сторон.

8.4. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении условий договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ или другими законами.

Существенным признается нарушение, которое влечет такой ущерб для другой стороны, что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении договора (пункт 2 статьи 450 ГК РФ), либо иные условия договора, в случае их неоднократного неисполнения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Сторонами установлен следующий порядок досудебного урегулирования споров, касающихся настоящего договора: все претензии сторон направляются в письменной форме, на адрес места нахождения получателя претензии, актуальный на момент направления претензии.

Претензия должна включать (к претензии должны прилагаться): -ссылку на договор, в отношении которого направляется претензия, -ссылку на обстоятельства, послужившие причиной для претензии,

-претензионные требования. Претензия должна быть направлена одним из следующих способов:

-курьер (нарочный); -служба экспресс доставки корреспонденции; -почта России;

-посредством направления на адрес электронной почты, указанный в реквизитах сторон.

Срок рассмотрения и направления ответа на претензию: 14 календарных дней с момента получения претензии

Ответ на претензию направляется соответствующей Стороне в письменной форме любым из вышеуказанных способов.

10.2. Все споры между Сторонами, которые не были разрешены в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Антикоррупционная оговорка.

11.1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

11.1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.1.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений пунктов 12.1.1, 12.1.2 соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1.1, 12.1.2 настоящего договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 31декабря 2024 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

11.3. Направление юридически значимых сообщений

11.3.1. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна быть выполнена на русском языке.

11.3.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми Закон или договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ; - заказным письмом с уведомлением о вручении; - электронной почтой; - факсом.

11.3.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу или адресу электронной почты, которые указаны в разделе договора "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим способом уведомления.

11.3.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.4. Во всем, что не предусмотрено действующим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

от « ___ »_________ 2024 г. № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется в соответствии с заявкой победителя (единственного участника) запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными