Тендер - Поставка Полиуретанового наливного состава КАНКАР УР-4 №263912433

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Форма_коммерческого_предложения

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку _________ (далее – Товар) сообщаем следующее:

Изучив запрос о предоставлении коммерческого предложения, приложенное к нему техническое задание и принимая установленные в них требования и условия, ______ «_____», ОГРН ______, ИНН ______, зарегистрированное по адресу _________, предлагает заключить договор на поставку Товаров в соответствии с техническим заданием и условиями, изложенными в настоящем коммерческом предложении и приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.

Таблица расчета возмещаемых затрат

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Условия платежей: ____________

Условия поставки: _____________

Срок действия указанных цен: ___________

Приложение: 1. ____________

2. ____________

____________________ ____________ / ________________ /

(должность) (подпись) (Фамилия, инициалы)

МП

Договор_Проект

ДОГОВОР №     

поставки сырья

г. Елабуга 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АЛАБУГА-ВОЛОКНО", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны и

________ "________", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

Введение.

Настоящий Договор заключен с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (утв. решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37), текст которого размещен в сети Интернет в открытом доступе по адресу http://rosatom.ru/vendors, далее по тексту именуемого «ЕОСЗ ГК «Росатом». Поставщик подтверждает, что ознакомился с требованиями ЕОСЗ ГК «Росатом» и выражает свое согласие на применение их к отношениям Сторон в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

Исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ и иных нормативных правовых актов в данной области, а также требований локальных нормативных актов Покупателя, устанавливающих меры по обеспечению режима секретности.

При подписании настоящего Договора Поставщик гарантирует достоверность заверений и обязуется выполнять обязательства в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить, на условиях настоящего Договора Полиуретановый наливной состав КАНКАР УР-4 (далее – Товар).

Максимально возможный суммарный объем поставок Товара в течение срока действия Договора (Предельный объем закупки) составляет не более 1152 кг.

1.2. Ассортимент, количество в одной партии, цена Товара определяются заявками Покупателя. Под заявкой стороны понимают письмо Покупателя, направленное Поставщику электронной почтой, позволяющее определить количество Товара, необходимое Покупателю. Покупатель до начала отгрузки имеет право уточнить сроки и иные условия поставки по заявке. В отсутствие соответствующей заявки Покупателя, отказ Покупателя в принятии Товара не может быть квалифицирован как ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

1.3. Технические характеристики, и иные требования к поставке указаны в Техническом задании (Приложение №2 к договору). В случае разночтений в условиях Договора и Технического задания, применению подлежат условия Договора; в части непротиворечащих условий Договор и Техническое задание имеют равную юридическую силу.

1.4. Поставщик заверяет Покупателя, что поставляемый по настоящему Договору Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц. Поставщик заверяет Покупателя в том, что отсутствуют нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара. Покупатель полагается на заверения Поставщика.

1.5. Товар предназначается для использования при эксплуатации химически опасного производственного объекта.

2. Цена Договора.

2.1. Цена Договора определяется общей стоимостью фактически отгруженного Товара.

Предельная стоимость закупки Товара по Договору, исходя из Предельного объема закупки, указанного в пункте 1.1. Договора, составляет _____ (________)_____ , в том числе НДС 20%.

2.2. Стороны подписывают Спецификацию по форме Приложения №3 к Договору, где определяет согласованную цену каждой единицы Товара.

2.3. Цена единицы Товара, согласованная в Спецификации, является твердой (фиксированной) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.4. Если иное не согласовано Сторонами дополнительно, Цена Договора включает в себя подлежащие уплате налоги и сборы (включая таможенные пошлины), стоимость упаковки, тары, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, затраты Поставщика по обеспечению качества Товара, все иные расходы Поставщика.

3. Порядок оплаты.

3.1. Порядок оплаты: на выбор - 30% аванс или оплата по факту поставки.

Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом.

3.2. Оплата Товара производится Покупателем в сроки, установленные пунктом 3.1. Договора, на основании первичных документов, после получения от Поставщика счета на оплату соответствующей суммы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации.

Если цена Договора согласована в иностранной валюте, то эквивалентная сумма в рублях для оплаты определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты. В случае уплаты Покупателем аванса по Договору, если на дату совершения окончательного платежа официальный курс рубля к валюте договора, установленный ЦБ РФ, снизится более чем на 5% по сравнению с курсом ЦБ РФ на дату заключения Договора, то размер платежа должен быть пересчитан по действующему курсу ЦБ РФ на момент окончательной оплаты, в том числе в части суммы уплаченного аванса. В отсутствие авансирования размер платежа в рублях определяется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты

3.4. Все сроки оплаты по Договору переносятся соразмерно нарушению Поставщиком сроков предоставления Покупателю обеспечения исполнения обязательств и счета на оплату.

3.5. В случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям Договора по качеству, количеству, ассортименту, Покупатель имеет право приостановить оплату по Договору до устранения Поставщиком выявленных недостатков.

3.6. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счета Покупателя.

3.7. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Поставщика, несёт Поставщик.

3.8. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки, штрафа, убытков.

3.8. Стороны, при необходимости, подписывают Акт сверки расчетов по произведенным поставкам в следующем порядке: Покупатель готовит проект Акта и направляет его Поставщику; в случае непоступления от Поставщика возражений по проекту Акта сверки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, Акт сверки считается принятым на основании данных Покупателя.

3.9. Возврат предоплаты: в течение 5 (Пяти) дней с даты прекращения Договора по любым основаниям Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежную сумму в размере разницы между полученной от Покупателя суммой предоплаты и стоимостью фактически поставленного и принятого Покупателем Товара.

3.10. Поставщик на дату подписания Договора является плательщиком НДС. Об изменении своего налогового статуса Поставщик обязуется уведомить Покупателя заблаговременно. Сверка взаимных задолженностей производится Сторонами до изменения налогового статуса Сторон.

4. Порядок поставки.

4.1. Предельный срок поставки всего объема Товара: согласно условиям Спецификации (Приложение № 3). Сроки поставки отдельных партий Товара согласовываются в Спецификациях. Если в Спецификации срок поставки не указан или условие о сроке допускается неоднозначное толкование, то поставка должна быть произведена в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем заявки электронной почтой, если больший срок не указан в самой заявке.

4.2. Под партией Товара понимается поставка Товара по одной товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка Товара допускается только по согласованию с Покупателем.

4.4. Поставка Товара осуществляется путем доставки Покупателю по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, муниципальный район Елабужский, городское поселение город Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, улица Ш-2, строение 11/9.

4.5. Поставщик обязан в день отгрузки направить Покупателю по электронной почте уведомление о произведенной отгрузке, копию товаротранспортного документа с реквизитами перевозчика.

4.6. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем либо товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утв. Постановлением Госкомстата РФ №132 от 24.12.1998), либо Универсального передаточного документа (рек. Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@).

4.7. C момента передачи Товара Покупателю Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика.

5. Приемка Товара Покупателем. Рекламации.

5.1. Получение Товара по количеству мест и проверка отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится Покупателем непосредственно при вручении Товара и подтверждается подписанием товаросопроводительных документов.

5.2. Приемка Товара по количеству в упаковке и комплектности производится в момент передачи Товара в производство, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Товара. Приемка Товара по качеству производится в течение срока службы.

5.3. При выявлении несоответствия Товара установленным требованиям, в том числе при обнаружении несоответствия качества, комплектности, тары, упаковки, маркировки и пломбирования условиям Договора, Технического задания и требованиям технических норм, а также при обнаружении в сопроводительной документации ошибок, препятствующих надлежащей эксплуатации или дальнейшей реализации Товара, Покупатель:

1) направляет Поставщику уведомление о выявленных несоответствиях в адрес Поставщика;

2) совместно с Поставщиком оформляет (составляет и подписывает) Акт о недостатках, либо, в случае, если Поставщик не прибыл к месту нахождения Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, Покупатель оформляет односторонний Акт о выявленных несоответствиях.

3) направляет Поставщику рекламацию (претензию) с указанием своих требований.

Указанный порядок применяется и при исполнении гарантийных обязательств Поставщика.

5.4. Поставщик обязан за свой счет вывезти Товар, не соответствующий условиям Договора для его возврата или замены (по выбору Покупателя), заменить упаковку (при необходимости), промаркировать/опломбировать Товар, устранить недостатки в документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения обоснованной рекламации (претензии) Покупателя, если меньший срок не требуется исходя из характера недостатков, либо если иной срок не согласован Сторонами. По истечении указанного времени некачественный и/или некомплектный Товар принимается на ответственное хранение в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика по электронной почте, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней.

5.6. Деятельность сторон по управлению несоответствиями в рамках настоящего Договора может осуществляться с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (ЕОС-Качество), доступ к которой предоставляется по адресу eosk.rosatom.com. Пошаговая инструкция по подключению Пост0авщика к ЕОС-Качество размещена по адресу https://rosatom.ru/vendors/. С даты подключения Поставщика к ЕОС-Качество стороны берут на себя обязательство при выявлении несоответствий руководствоваться Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 №1/433-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству», - в этом случае п.5.3 Договора применяется в части, не противоречащей указанному порядку.

6. Требования к Товару и товаросопроводительным документам.

6.1. Поставляемый Товар должен быть разрешен к ввозу и реализации на территории Российской Федерации.

6.2. Поставляемый Товар, включая материалы, из которых он изготовлен, должен быть новым, (товаром, который был изготовлен не ранее года заключения настоящего договора; товаром, который не был в употреблении, не был снят с консервации, не был в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), с остаточным сроком службы не менее 95% об общего срока, установленного производителем.

6.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов (в зависимости от места производства товара - российских, CE (Conformitée Européenne) или других подобных), обеспечивать надежное использование его в течение срока службы в соответствии с потребностями Покупателя, обеспечивать безопасность связанных с товаром процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям, принятым при поставках данного товара в Российской Федерации.

6.4. Товар должен поставляться в таре и/или упаковке, обеспечивающих его сохранность и безопасность при производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении. Поставщик, по возможности, исходя из объемов поставки, обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке завода-производителя. Поставщик обязан обеспечить наличие на Товаре или упаковке Товара средств идентификации – маркировки (в том числе маркировки, подтверждающей соответствие стандартам качества), ярлыков и т.д. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара.

6.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации.

6.6. В момент передачи Товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, необходимые для реализации и/или использования данного Товара на территории Российской Федерации в соответствии с действующим российским законодательством:

-товарную накладную ТОРГ-12 или УПД,

-документы, подтверждающие качество и безопасность Товара;

-документы, подтверждающие происхождение Товара.

Перечень дополнительных документов, при необходимости, определяется Техническим заданием, Спецификацией и характеристикой поставляемого Товара.

6.8. Счет-фактура должен быть оформлен в полном соответствии с требованиями действующего налогового законодательства и содержать достоверные данные.

7. Гарантийные обязательства Поставщика в отношении Товара.

7.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение срока, установленного производителем Товара, но не менее 12 месяцев с начала эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства заключаются в вывозе и/или замене Товара за счет Поставщика в порядке, установленном пунктом 5.4. Договора.

7.3. Прекращение договора по любым основаниям не прекращает гарантийных обязательств Поставщика.

7.4. В случае уклонения Поставщика от исполнения своих гарантийных обязательств, Покупатель имеет право осуществить необходимые действия самостоятельно или силами третьих лиц и выставить счет за данные работы Поставщику, а Поставщик обязуется оплатить счет Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об оплате.

8. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика

8.1. Исполнение обязательств Поставщика обеспечивается неустойкой и иными санкциями в соответствии с условиями Договора.

8.2. Исполнение обязательств Поставщика может обеспечиваться банковской гарантией, поручительством или обеспечительным денежным платежом, если стороны согласуют соответствующие условия в Приложении об обеспечении к Договору. В последнем случае Приложение об обеспечении становится неотъемлемой частью Договора.

9. Ответственность сторон.

9.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе предъявить к нему требование об уплате неустойки в размере 0,03% от неоплаченных своевременно сумм за каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка не применяется к суммам предварительной оплаты.

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель имеет право потребовать от Поставщика возместить убытки в полном объёме сверх неустойки и уплатить неустойки и штрафы:

-за нарушение срока поставки Товара пени в размере 0,1% от суммы не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки;

-за поставку Товара, не соответствующего условиям договора о качестве, штраф в размере 10% от цены некачественного Товара за каждое нарушение;

-за нарушение сроков устранения недостатков в товаросопроводительных документах, сроков предоставления счета-фактуры или акта сверки расчетов пени в размере 300,00 (Трехсот) руб. за каждый день просрочки в отношении каждого случая непредоставления документа.

9.3. При отсутствии или ненадлежащем оформлении товаросопроводительного документа, повлекшем затруднение использования Товара или его дальнейшую реализацию, а также в случае поставки Товара, не соответствующего согласованным условиям о его качестве, ассортименте или комплектности, Покупатель вправе принять поставленный Товар на ответственное хранение с последующим выставлением Поставщику счетов за хранение из расчета 0,1% от стоимости Товара за день хранения, либо передать Товар на хранение третьим лицам с дальнейшим перевыставлением Поставщику расходов на хранение, до получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, а в отношении несоответствующего Товара – до момента его вывоза Поставщиком.

9.4. В случае достижения расчетного размера штрафов и неустоек за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Поставщика, равного 10% от цены Договора, Покупатель получает право на односторонний внесудебный отказ от Договора. Стороны согласовали, что такой отказ Покупателя от настоящего Договора не дает Поставщику право требования компенсации любого рода убытков, пени, штрафов и прочего.

9.5. Стороны вправе подписанием дополнительного соглашения или Покупатель вправе в одностороннем порядке принять решение о снижении договорной неустойки, либо об отказе от её начисления.

9.6. Стороны пришли к соглашению, что в целях налогового учета ответственность в виде штрафных санкций или возмещения убытков отражается в учете в качестве задолженности с момента, когда потерпевшей Стороной получен от другой Стороны ответ на претензию, из которого следует признание должником размеров штрафных санкций и (или) возмещения убытков, или с момента вступления в законную силу судебного решения о присуждении соответствующих штрафных санкций и (или) сумм возмещения убытков.

Покупатель вправе уменьшить сумму платежа, подлежащую уплате Поставщику, на суммы штрафов и пеней - в этом случае задолженность отражается в учете с момента уведомления Поставщика об удержании указанных сумм.

9.7. Уплата пени и иных штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств в натуре.

10. Разрешение споров.

10.1. Споры и разногласия по Договору решаются в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Срок для ответа на претензию – 5 (Пять) рабочих дней.

10.2. Любой неразрешенный спор из настоящего Договора, в том числе связанный с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, после соблюдения претензионного порядка разрешается путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

10.3. Стороны соглашаются на рассмотрение спора в рамках ускоренной процедуры арбитража в соответствии с главой 7 Арбитражного регламента при цене исковых требований ниже▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (тридцати миллионов) рублей для целей арбитража внутренних споров. Стороны соглашаются, что устные слушания в рамках ускоренной процедуры арбитража не проводятся.

10.4 Стороны признают, что принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для сторон и отмене не подлежит.

10.5. Стороны соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Арбитражным регламентом, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода. В случае, если состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. Арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

10.6. Применимым правом является материальное право Российской Федерации.

11. Форс-мажор.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

11.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

11.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

12. Действие Договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12.3. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законом, ЕОСЗ ГК «Росатом» или Договором.

12.4. Если Цена Договора определена не в рублях, а в иностранной валюте, то резкое (в течение одного-трех дней) существенное увеличение курса валюты Стороны признают основанием для отказа Покупателя от исполнения обязательств по Договору. Изменение курса признается существенным в случае, если расчетный курс превышает базовый курс более чем на 50 %, при этом базовый курс - это курс на момент заключения Договора, расчетный курс - это средний курс за 2 (две) недели до изменения. Такое изменение является основанием для одностороннего отказа Покупателя от Договора (полностью или частично) в соответствии с ч.4 ст. 450 и ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ. Уведомление об отказе от Договора или изменении условий направляется Поставщику в порядке, установленном пунктом 13.3. Договора. Договор считается расторгнутым или измененным в день получения уведомления.

13. Прочие условия

13.1. Переписка Сторон осуществляется по адресам (почтовым, электронным), указанным в настоящем Договоре. Все документы, касающиеся оперативного решения текущих вопросов по настоящему Договору, переданные ответственными лицами посредством факсимильной связи или электронной почтой, адреса которой указаны в Договоре, признаются действительными до момента предоставления подлинников в случае, если полученные сообщения надлежащим образом подписаны, содержат реквизиты стороны-отправителя, текущую дату и время отправки. Если не доказано иное, письменное уведомление считается полученным на 5 (пятый) рабочий день с даты его отправки.

13.2. Стороны соглашаются, что для направления письменных заявлений, претензий, ответы на претензии, прочих сообщений и иных письменных документов, связанных с исполнением Договора, в том числе с арбитражем, будут использоваться следующие адреса электронной почты:

- Посмотреть таблицу с данными

Если в ходе исполнения Договора стороны фактически используют адреса электронной почты, не указанные в настоящем пункте, и каждая из сторон фактическим действиями подтвердила легитимность используемых адресов, то направление документов по указанным фактическим адресам будет считаться надлежащим уведомлением.

13.3. Поставщик не имеет право продавать дебиторскую задолженность Покупателя, либо иным способом уступать свои права и обязанности по Договору.

13.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих названий, реквизитов, адресов, номеров телефонов, телефаксов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

13.5. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированной электронной подписи. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Настоящий Договор, подписанный с использованием квалифицированной электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.

Стороны выражают согласие на выставление и получение всех первичных документов и УПД в электронном формате, утвержденном действующими приказами ФНС России, с подписанием квалифицированной электронной подписью. Выставление и получение всех первичных документов и УПД в электронном формате, не ограничивает Стороны в возможности составления документов на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны.

13.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение №1 – Обязательства и заверения Поставщика

Приложение №2 – Техническое задание

Приложение №3 – Спецификация.

Приложение об обеспечении (при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки

№      от      

Поставщик ________ "_________"

Покупатель ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАВЕРЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

Настоящее приложение содержит существенные условия Договора

Заверения об обстоятельствах.

Поставщик заверяет Покупателя, что:

 вправе заключать и исполнять Договор;

 заключение и (или) исполнение Поставщиком Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Поставщика, судебным решениям;

 Поставщиком получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ему для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Поставщика, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

 полномочия представителей Поставщика на заключение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Поставщика или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении настоящего Договора такие представители Поставщика не вышли за пределы своих полномочий;

 в отношении Поставщика не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

 вся информация и документы, предоставленные Поставщиком в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными.

Поставщик, являясь профессиональным участником рынка поставки Товара, заверяет Покупателя, что дополнительная информация, включенная по его требованию или рекомендации в Техническое задание и Спецификацию, является достоверной, основана на соблюдении технических норм и правил и не может повлиять на цену, сроки поставки и основные права и обязанности Сторон по Договору; Поставщик отвечает за комплектацию товара в соответствии с изложенными им требованиями в полном объеме.

Покупатель полностью полагается на заверения Поставщика.

Оговорка о бенефициарах.

Поставщик заверяет Покупателя, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Покупатель полностью полагается на заверения Поставщика.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя. Поставщик и Покупатель подтверждают, что настоящие условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

С целью проверки вышеуказанных заверений Поставщика, а также в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, при осуществлении договорной работы, Поставщик обязуется предоставить Покупателю сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, по форме 1.2. Приложения №15.3. «Альбом форм основным документов» к ЕОСЗ ГК «Росатом» в электронном виде в двух форматах: pdf с подписью и в редактируемом формате Excel (далее – Сведения). Поставщик заверяет, что указанные Сведения являются полными, точными и достоверными.

Поставщик гарантирует Покупателю, что предоставленные им Сведения являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателем от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Условия о конфиденциальности.

Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает условия Договора, а также любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Обязательства по настоящему пункту распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Поставщиком до заключения настоящего Договора.

Поставщик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Покупателем, либо разработанную или приобретенную им, в связи с исполнением обязательств по Договору, за исключением:

- информации, которая является или становится общедоступной не по вине Поставщика;

- информации, в отношении которой Поставщик может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Покупателем или любой ее родственной организацией.

Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя использовать конфиденциальную информацию ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.

Поставщик обязуется не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Покупателя.

Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Покупателя.

Конфиденциальная информация остается собственностью Покупателя. Покупатель вправе потребовать от Поставщика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Поставщику уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления Поставщик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.

В течение 3 (Трех) лет с даты окончания исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору (включая Гарантийный срок) Поставщик не будет разглашать полученную им от Покупателя Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.

Поставщик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Покупателем и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.

Покупатель вправе проводить проверки у Поставщика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Поставщику. При этом Покупатель должен предварительно письменно уведомить Поставщика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочиях и причинах необходимости проведения проверки.

Противодействие коррупции.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ИС «Расчёт рейтинга и деловой репутации Поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанных нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Поставщиком Товаров по настоящему Договору, нарушающих права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Положение о налоговой добросовестности.

Поставщик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом, не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие (наличие) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщика в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

При непредставлении Поставщиком указанных документов, либо, в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. Уведомление об отказе от Договора направляется Покупателем в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения Поставщиком уведомления.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку полиуретанового наливного состава

для испытательной лаборатории ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»____

г. Елабуга

2024 г.

Приложение № 3

к договору поставки______________

от «___» _____________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация (ФОРМА) №__ от ________________ г. к договору поставки №__________________ от _________________ г.

Цены и количество Товара, указанные в Спецификации, изменению не подлежат. Толеранс по количеству поставленного Товара – не более плюс или минус 3 % (три процента).

2. Способ поставки: партиями, по предварительной заявке Покупателя.

3. Срок поставки Товара: Общий - 31.12.2024г. Срок каждой отдельной партии – 30 (тридцать) дней;

4. Условия поставки: силами Поставщика до склада Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, муниципальный район Елабужский, городское поселение город Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, улица Ш-2, строение 11/9.

5. Порядок и сроки оплаты: __________________________.

6. Наименование и адрес грузополучателя: ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, муниципальный район Елабужский, городское поселение город Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, улица Ш-2, строение 11/9

7. Наименование и адрес грузоотправителя: _______, _________.

8. Дополнительные условия: Товар храниться и доставляется в нераспечатанном оригинальном контейнере (бочки) в сухом, прохладном помещении (+15 - +25° С), без негативного воздействия отрицательных температур. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение об обеспечении

к Договору поставки

№      от      

Поставщик ________ «____________»

Покупатель ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

(при необходимости)

Поставщик обязуется за свой счет оформить и предоставить Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Обеспечение по каждому виду может быть предоставлено Поставщиком в следующих формах:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, приведенным в приложении №11 к Положению о закупке;

2) поручительство, выданное юридическим лицом, соответствующим требованиям, приведенным в приложении №11 к ЕОСЗ ГК «Росатом».

3) обеспечительный платеж

Выбор формы обеспечения, из указанных в настоящем пункте, определяется Поставщиком самостоятельно.

Предоставление обеспечения возврата сумм аванса возможно несколькими банковскими гарантиями; в этом случае уплата аванса производится также частями – по мере предоставления обеспечения что не увеличивает сроки поставки Товара.

В случае просрочки предоставления Поставщиком любого из согласованных в Договоре видов обеспечения, а также в случае, если обеспечение стало недействительным до истечения 60 дней после согласованной сторонами даты исполнения соответствующего обязательства Поставщика, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Поставщика возмещения причинённых убытков в полном объёме. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя, если более поздний срок не будет указан в уведомлении. Стороны согласовали, что такой отказ Покупателя от настоящего Договора не дает Поставщику право требования компенсации любого рода убытков, пени, штрафов и прочего.

1. Безотзывная банковская гарантия может быть оформлена одним из тремя способов:

1.1. на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта, сопровождаемая инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию;

1.2. путем передачи по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;

1.3. на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

2. Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, принципалом - Поставщик, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение соответствующих обязательств Поставщика;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Покупатель направляет гаранту только письменное требование или требование с использованием системы SWIFT, в котором Покупатель указывает, в чем состоит нарушение Поставщиком обязательств, в обеспечение которых выдана гарантия;

- в банковской гарантии указывается срок ее действия в соответствии с условиями настоящего Договора;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя или требования Покупателя с использованием системы SWIFT;

- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

3. Договор поручительства должен быть заключен по форме Приложения №50, утвержденной приказом Госкорпорации "Росатом" от 01.06.2018 №1/570-П.

4. К обеспечению исполнения обязательств в форме банковской гарантии или поручительства в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

По решению Покупателя, перечень вышеуказанных документов может быть уменьшен в случае наличия у Покупателя актуальных версий документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

5. Банковская гарантия/договор поручительства должны содержать указание:

- на согласие гаранта/поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии/данному обеспечению;

- на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на стороны Договора, предмет и цену Договора.

Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией/договором поручительства, может быть истребована Покупателем в случае нарушения Поставщиком любого из условий Договора, в том числе, но не исключительно, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором и отказа/уклонения Поставщика вернуть полученную сумму предоплаты.

6. До предоставления оригиналов обеспечения, текст банковской гарантии и Банк-гарант/текст договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Покупателем.

7. Покупатель вправе отказаться принять документы обеспечения, не отвечающие изложенным выше требованиям. В этом случае считается, что Поставщик не предоставил обеспечение по Договору – до их исправления или замены.

8. ЗАМЕНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

8.1. Поставщик обеспечивает, чтобы любое обеспечение исполнения обязательств, выданное согласно настоящей статье, оставалось в полной силе с даты предоставления Покупателю в течение 60 дней после фактического исполнения Поставщиком соответствующего обязательств.

8.2. Если предоставляющая обеспечение исполнения обязательств организация становится банкротом или несостоятельной, находится под процедурой ликвидации, конкурсного управления или аналогичной процедурой, или по иным основаниям перестает отвечать требованиям к гарантам/поручителям, изложенным в Приложении №11 к Положению о закупке, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события, с которым связано прекращение соответствия предоставляющей обеспечение исполнения обязательств организации указанным в настоящем подпункте требованиям, Поставщик не предоставит замену обеспечения исполнения обязательств в такой же форме на сумму, требуемую Договором, Покупатель вправе приостановить соответствующие платежи по Договору.

8.3. Если действие обеспечения исполнения обязательств истекает или по иным основаниям обеспечение перестает быть действительным до истечения 60 (Шестидесяти) дней с даты фактического исполнения Поставщиком соответствующего обязательства, Поставщик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента истечения срока действия или до даты, когда такое обеспечение исполнения обязательств перестает быть действительным, а если такую дату установить невозможно, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с того момента, как обеспечение исполнения обязательств перестало быть действительным, должен продлить действие обеспечения исполнения обязательств или обеспечить его замену на тех же условиях. При этом срок действия нового обеспечения исполнения обязательств должен начинаться с момента окончания срока действия ранее выданного обеспечения исполнения обязательств. Если Поставщик не продлит действие соответствующего обеспечения исполнения обязательств или не обеспечит замену соответствующего обеспечения исполнения обязательств в соответствии с настоящим пунктом в течение последующих 10 (десяти) рабочих дней, Покупатель вправе расторгнуть Договор.

9. При условии выполнения Поставщиком своих обязательств, оригинал обеспечения исполнения обязательств возвращается Поставщику в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после даты истечения срока соответствующего обеспечения исполнения обязательств.

10. В качестве альтернативы обеспечению исполнения обязательств Поставщик вправе перечислить Покупателю денежные средства в той же сумме по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с указанием назначения платежа – «Обеспечение по договору (указать реквизиты договора) исполнения обязательств…» далее указать, какие обязательства обеспечиваются: «основных обязательств по договору/ гарантийных обязательств/по возврату предоплаты». Денежные средства считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на банковский счет Покупателя.

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по настоящему Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязанностей Поставщика, принятых им по настоящему Договору.

Покупатель вправе удержать из суммы Обеспечительного платежа суммы неустойки, ущерба, убытков, начисленных Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств.

При прекращении действия настоящего Договора и при условии надлежащего исполнения Поставщиком его обязательств по настоящему Договору Покупатель возвращает Поставщику обеспечительный платеж по истечении 60 (шестидесяти) дней с момента исполнения соответствующих обязательств по Договору путем перечисления обеспечительного платежа на расчетный счет Поставщика согласно банковским реквизитам, указанным в статье 16 настоящего Договора.

Если Цена Договора согласована в иностранной валюте, то уплата обеспечительного платежа производится в рублях по официальному курсу рубля на день уплаты. При возврате обеспечительного платежа повторная конвертация не производится, возврату подлежит ранее уплаченная по договору сумма обеспечительного платежа в рублях, без пересчета курса.

- Посмотреть таблицу с данными61._▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_О_проведении_мониторинга_цен

Техническое_задание