Тендер - поставка дезинфицирующих средств №263894883

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):Брянская обл, ОКАТО: пос. Клетня, ул. Гоголя, д.6А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.01.2024 по 29.01.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_дезинфицирующие_средства_2024 - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

в электронной форме

на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского района» (ГБУ КЦСОН Клетнянского района)

пос. Клетня

Извещение о проведении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения о запросе котировок в электронной форме являются:

Приложение 1 «Техническое задание»

Приложение 2 «Проект договора»

Приложение 3 «Форма котировочной заявки»

Приложение 4 «Обоснование начальной (максимальной) цены».

Приложение №1 к извещению

о запросе котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств;

2. Количество поставляемых товаров: (см. приложение к техническому заданию, табл. №1);

3. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., Клетнянский район, пос. Мирный, ул. Школьная, д.9, склад продуктов питания;

4. Сроки (периоды) поставки товаров: С даты заключения договора до 29.02.2024г., по предварительной заявке;

5.Источник финансирования: Внебюджетные средства

6.Форма, сроки и порядок оплаты товаров: В безналичной форме по факту поставки в течение 7 рабочих дней на основании товарной накладной и счета-фактуры;

7. Виды поставляемых товаров: Поставка хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки.

8. Условия поставки товаров: Доставка, разгрузка товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., пос.Клетня, ул. Гоголя, д.6А осуществляется силами и за счет Поставщика;

9. Общие требования к товарам: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Доставка и разгрузка продукции осуществляется на склад Заказчика и входит в цену договора;

10. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству, комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем, иным обычно предъявляемым требованиям ГОСТов. Согласно установленным нормам к данному виду продукции иметь сертификаты качества и соответствия, санитарно- эпидемиологическое заключение и иные разрешительные документы. Документы, подтверждающие качество продукции, представляются Заказчику при поставке;

11. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: Не требуется;

12.Требования к безопасности товаров: В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов;

13. Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка осуществляется заказчиком или его представителем по количеству, комплектности, осмотром товара на отсутствие внешних дефектов;

14. Требования по объему гарантий качества товаров: 100%;

15.Требования по сроку гарантии товара: Остаточный срок годности должен составлять не менее80% на момент поставки;

16.Иные требования к товарам по усмотрению заказчика: Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

Таблица 1

Приложение к техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ТОВАРА № ____

п. Клетня « ___ » _________ 2024 г.

_______________ в лице ________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Клетнянского района» (ГБУ КЦСОН Клетнянского района) в лице директора Новиковой Галины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон № 223-ФЗ), на основании итогового протокола запроса котировок в электронной форме № _______ от «__» ______ 2024 г., заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность дезинфицирующие средства, (далее - Товар), Заказчику в обусловленный настоящим Договором срок, согласно Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N1 к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА:

2.1. Цена Договора _________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ % - ________ (_____________) рублей ____ копеек. В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, слова, в том числе НДС (__ %) заменяются на слова «НДС не облагается на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации» и включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку, разгрузку, хранение, доставку до Заказчика, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Продавца, связанных с исполнением настоящего Договора.

2.2. Цена на весь срок действия Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:

2.2.1. Уменьшение цены договора на поставку продукции без изменения объема продукции.

2.2.2. Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемой Продукции.

2.2.3. Уменьшение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции.

2.3. Цена за единицу продукции устанавливается в Российских рублях.

2.4. Оплата по Договору осуществляется за счет внебюджетных средств.

2.5. Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующей товарной накладной в форме безналичного перечисления.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ:

3.1. Поставка Товара осуществляется в период с даты заключения договора до 29.02.2024г. по адресу: Брянская область, пос. Клетня, ул. Гоголя, д.6А.

3.2. Поставка осуществляется одноразово, в период времени с 8-00 часов до17-00 часов.

3.3. На момент подписания настоящего Договора сроки поставки Товара, указанные в Договоре, являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставляемые товары должны сопровождаться необходимым пакетом документов, удостоверяющим их качество, а также товарной накладной и счетом-фактурой с указанием номера Договора.

4.2. Датой поставки, т.е. датой передачи Товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания Сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или Акта устранения недостатков (в случае не соответствия Товара условиям Договора).

4.3. Поставка Товара и разгрузочно-погрузочные работы осуществляется силами и за счет Поставщика.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество Товара, его потребительские свойства и функциональные характеристики должны полностью соответствовать заявке Заказчика по каждой позиции.

5.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству, комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем, иным обычно предъявляемым требованиям ГОСТов. Согласно установленным нормам к данному виду продукции иметь сертификаты качества и соответствия, санитарно- эпидемиологическое заключение и иные разрешительные документы. Документы, подтверждающие качество продукции, представляются Заказчику при поставке.

5.3. Продавец обязан обеспечить тару и упаковку товара согласно его свойствам, отвечающую требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ, СанПиНов, способную быть пригодной для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке. Дата изготовления товара (срок годности) должна быть отчетливо видна на упаковке товара, либо быть отражена в товаросопроводительных документах.

5.4. Поставка товара осуществляется в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке. Срок годности поставленного товара в момент поставки должен составлять не менее 80% до момента окончания.

5.5. Информация о продукции, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, состав, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе в случае поставки некачественного Товара, Товара не соответствующего требованиям к упаковке (таре), или маркировке, либо не соответствующего спецификации, либо, если фактически поставленный Товар не соответствует сопроводительной документации на этот Товар (сертификатам, товарным накладным, паспортам и т.п.), при этом качество Товара (каждой поставленной партии) может определяться представителем (приемочной комиссией) Заказчика как визуально (по внешним признакам, вкусовым качествам), так и посредством проведения лабораторных анализов выборочно отобранных образцов в специализированных организациях (лабораториях), недопоставки Товара, поставки Товара, оставшийся срок годности которого менее определенного Договором, неисполнения иных обязательств по Договору, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) %, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти) тысяч рублей, Поставщик, являющийся СМП - в размере 5 (пяти) % от цены Договора, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пяти) тысяч рублей за каждую партию поставленного некачественного Товара.

6.5. В случае нарушения сроков поставки Товара, сроков замены Товара, сроков предоставления предусмотренных Договором документов на Товар, просрочки исполнения иных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 от действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР):

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещения властей, террористический акт, эмбарго, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. АРБИТРАЖ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Договора, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны обязаны информировать друг друга в случае изменения юридического адреса, адреса пункта поставки продукции, платежных реквизитов в течение 5 (пяти) дней с момента наступления изменения.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

9.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действителен до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1к договору

№ _____от «___» _____2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к извещению

о запросе котировок в электронной форме

Форма заявки на участие в ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК в электронной форме

Объект закупки (предмет запроса котировок в электронной форме):________(указывается Участником закупки)

Анкета Участника размещения заказа

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Подпись руководителя: ________________________/ ________________________/

М.П.

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ________ и документацию запроса котировок на право заключения договора на поставку _________________________для ГБУ КЦСОН Клетнянского района , опубликованные на официальном сайте по адресу: http://zakupki.gov.ru и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара согласно таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

В цену товара включены все расходы, включая НДС, налоги, сборы, и др.обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаем:

1) Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) Отсутствие до окончания срока подачи заявок данных о возбуждении процедуры ликвидации (в отношении подавшего заявку на участие в закупках юридического лица) или решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (в отношении подавшего заявку на участие в закупке юридического лица или индивидуального предпринимателя);

3) Отсутствие до окончания срока подачи заявок данных о приостановлении деятельности подавшего заявку на участие в закупке лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) Наличие в составе заявки декларации об отсутствия у предполагаемого участника закупки и у его должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками заказчика;

5) Отсутствие у лица, подавшего заявку на участие в закупке, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Лицо, подавшее заявку на участие в закупке, признается соответствующим предъявляемому к участнику закупки требованиям в случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в закупке вопрос о наличии указанной задолженности проходит процедуру обжалования в установленном законом порядке;

6) Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ.

8) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9) Участник закупки не является офшорной компанией.

Мы подтверждаем свое согласие, исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение 4 к извещению

о запросе котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В целях расчета начальной (максимальной) цены контракта был применен метод сопоставимых рыночных цен путем сбора общедоступной ценовой информации изучения рынка в соответствии с приказом министерства экономического развития РФ №567 от 02.10.2013 "Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

Источники информации:

1. Коммерческое предложение вх. № 100/з от 24.05.2023 г.

2. Коммерческое предложение вх. № 101/з от 24.05.2023 г

3. Коммерческое предложение вх. № 102/з от 24.05.2023 г

Результаты проведенного исследования рынка и мониторинга цен на данную продукцию представлены в таблице № 1.

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по формуле:

Где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.