Тендер - закупка реактивов №263894363

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 3
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗК_для_СМП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА»

(ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ)

Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме

на закупку реактивов,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

19.01.2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель Заказчика Ларина Э.Ю.

Приложение №1

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме

на закупку реактивов участниками которого, могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

*предоставление данной информации не является обязательной, но рекомендуемой к заполнению ( необходимо при заполнении проекта договора)

Изучив извещение о размещении заказа путем запроса котировок в электронной форме и проект договора, мы готовы исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на условиях, которые представлены в настоящем предложении.

- Посмотреть таблицу с данными

МЫ согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок: _______(указать Да/Нет).

Мы предупреждены, что несем ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок.

Достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, гарантируем.

Дата заполнения: «_______» _______________2024г.

Подпись участника: __________________________________________

м.п.

Приложение №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Мы _____________________ (наименование (для юридического лица), фамилия имя отчество (для физического лица) в лице ____________________________, действующего на основании _____________________________________,

изучив извещение о размещении заказа путем открытого запроса котировок в электронной форме на закупку реактивов и проект договора, готовы исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме по предлагаемой нами (ИТОГОВОЙ) цене договора_____________________________________________________________

(цена цифрами и прописью)

В цену договора включаются все расходы поставщика, связанные с исполнением условий договора, в том числе расходы на перевозку до места доставки, разгрузку (г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 3); страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, НДС_____ (указать «НДС», в случае, если участник закупки является плательщиком НДС, либо основание освобождения от НДС) и другие обязательные платежи, предусмотренные проектом договора, то есть цена, указанная в настоящем предложении является конечной:

- Посмотреть таблицу с данными

Дата заполнения: «_______» _______________2024г.

Подпись участника: __________________________________________

м.п.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ:

сп-т КС ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

_____________________/ А.Е. Мамонова

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Закупка реактивов

Начальная максимальная цена договора определялась и обосновывалась путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в соответствии с п.6.1. ч. 6 раздела 3 главы 2 Положения о закупке ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, с использованием ценовой информации, полученной по запросам заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Для получения ценовых предложений заказчиком с учетом конкретных требований к предмету и характеристикам товара (работ, услуг) использовались коммерческие предложения:

Источник №1: вх. 71 от 18.01.2024г.

Источник №2: вх. 70 от 18.01.2024г.

Источник №3: вх. 69 от 18.01.2024г.

Расчет начальной (максимальной) цены договора проводился по формуле:

где:

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Итого начальная максимальная цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,73 (четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот двенадцать руб. 73 коп.) руб.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____________

на поставку реактивов

г. Иркутск «___»____________202 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) в лице директора Рычковой Любови Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________________, являющ___ субъектом _____ предпринимательства, в лице ___________________________, действующего на основании _________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности – «Сторона», учитывая итоговый протокол от «___» _________________ 202 г. (извещение №_____________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реактивы (далее – товар), в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее - Спецификация), в установленные Договором сроки.
1.2. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 3.
1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места поставки товара.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленных договором порядке, форме и размере.
1.5. Заказчик обеспечивает приемку товара в соответствии с разделом 4 Договора.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (если Поставщик является плательщиком НДС, либо основание освобождения от НДС).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. В цену договора включаются все расходы поставщика, связанные с исполнением условий договора, в том числе расходы на перевозку до места доставки, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, то есть цена, указанная в предложении участника закупки является конечной.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет приносящей доход деятельности.
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в п. 14 настоящего Договора.
2.7. Оплата цены Договора производится Заказчиком на основании документов, подтверждающих поставку товара, после предоставления товаросопроводительных документов, подтверждающих поставку, в 2-х экземплярах:
- документы о поставе товара: товарная накладная/ универсальный передаточный документ и т.п.;
- счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС);
- счета.
2.8. Оплата по факту поставки товара по адресу Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Порядок поставки товара
3.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до Заказчика.
3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку. Обязательно наличие этикетки на изделии.
3.3. При поставке Товара Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику следующую документацию:
- копию сертификата соответствия (декларации соответствия и т.д.) при наличии;
- счет;
- счет-фактуру, выставленную Заказчику, с указанием Заказчика (если Поставщик является плательщиком НДС);
- документ о приемке товара в 2-х экз.
- копия регистрационного удостоверения.
3.4. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику осуществляется 2-4 квартале 2024г., партиями, в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к договору), силами и транспортными средствами Поставщика до места поставки.
3.5. Датой поставки товара считается дата подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика документа о поставе товара.
3.6. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.
3.7. Не заказанный Заказчиком товар не поставляется, и не оплачивается Заказчиком.

Порядок приемки товара
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» П-7 от 25 апреля 1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» П-6 от 15 июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.
4.3. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
4.5. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Спецификации. В этом случае изменение Договора оформляется в порядке, установленном в пункте 11.2 Договора.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку поставленного товара
4.6. Предложенный товар должен иметь срок годности/гарантийный срок не менее 8 (восьми) мес. от остаточного срока годности Производителя со дня подписания документа о приемке товара.
4.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных документов, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.8. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование производителя, дату выпуска и срок годности.
4.9. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.
Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.
4.10. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и обоснованным.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара (выполненной работы или оказанной услуги) в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара (работы, услуги) условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара (работы, услуги) и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.11. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о вызове. Все отступления по количеству и качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в соответствующем акте. Акт составляется в 3-х экземплярах, один из которых передается Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания.
4.12. Приемка забракованного (некачественного) товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода. Заказчик обязан сохранить забракованный (некачественный) товар, не смешивая его с таким же однородным товаром для предъявления их представителю Поставщика. Поставщик обязан вывезти указанный товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение в течение 10 календарных дней. При условии хранения забракованного (некачественного) товара свыше 10 календарных дней у Заказчика, Поставщик обязан возместить расходы, связанные с хранением данного Товара.
4.13. В случае получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках Товара в период действия срока годности, в течение 10 календарных дней с момента поступления указанного уведомления производит замену некачественного товара на аналогичный товар надлежащего качества.
4.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.
4.15. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.
4.16. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.
4.17. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 3.3 договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает товаросопроводительные документы.

Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Договором.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных разделом 8 настоящего Договора и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.
5.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Договора и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку Товара.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.
5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
5.2.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору.
5.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товаросопроводительных документов.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Договором.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в рамках Договора.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору с согласия Заказчика.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара, за свой счет.
5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) дней после приостановления поставки Товара.
5.4.5. Информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Договора.

Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком.
Штрафы в размере 10% от цены Договора начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Сторону от исполнения ее обязательств по Договору.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

8.3. Изменение существенных условий договора при его заключении и (или) исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

8.4. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением случая, если договор заключен с участником закупки, которому был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.

В случае, если в закупке был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, замена страны происхождения товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация.

8.5. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора;

- по решению суда.

8.6. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.7. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.

8.8. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

8.9. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

8.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как оказание Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

Если начальная (максимальная) цена договора составляет свыше одного миллиона рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается при выполнении таким участником следующих условий:

а) обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее, чем 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены договора;

б) обеспечения исполнения договора в размере, установленном в документации о закупке, а также информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 2 раздела 10 Главы II Положения о закупке, и обоснования предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ или оказание услуг по предлагаемой цене.

9.2. Размер обеспечения исполнения договора – не установлено.

9.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом по договору должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у поставщика (подрядчика, исполнителя) перед Заказчиком.

9.4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

9.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна быть оформлена в соответствии с требованиями раздела «Обеспечение исполнения договора» извещения о проведении настоящего запроса котировок.

9.6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

9.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставляемым товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки Товара и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием объемов, сроков и стоимости Товара, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в п. 14 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:

приложение №1 «Спецификация»

приложение №2 «Календарный план»

13.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение, предусмотренное в пункте 13.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

13.3. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

13.4. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления Стороной уведомления, указанного в пункте 13.2 Договора, до момента получения ею ответа.

Если подтвердилось нарушение другой Стороной обязательств, указанных в пункте 13.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16

Тел: (3952)207636,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Иркутской области (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ),

л/с 20346Х68240

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК

БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск

ЕКС (кор.счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

Подписи сторон

Заказчик: Поставщик:

_________________ Л.В. Рычкова _________________

(ЭЦП) (ЭЦП)

Приложение №1

к Договору

№ ___ от «___»____________ 202 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

Заказчик: Поставщик:

_________________ / Л.В. Рычкова / _________________

(ЭЦП) (ЭЦП)

Приложение №2

к Договору

№ ___ от «___»____________ 2024г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

Заказчик: Поставщик:

_________________ / Л.В. Рычкова / _________________

(ЭЦП) (ЭЦП)