Тендер - Поставка гипохлорита натрия марки А ГОСТ 11086-76. №263865119

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):Красноярский край, Шарыповский район, автодорога г.Шарыпово- г. Ужур, строение 4.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.01.2024 по 02.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:22.01.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):02.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:662311, Российская Федерация, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, 16, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:02.02.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_№4_(обоснование_НМЦД),, - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_по_закупке_2024_год - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении Запроса котировок в электронной форме

на поставку гипохлорита натрия ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМарка А (1260 кг)

для нужд ООО «СВР»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения: 1. Форма заявки об участии в запросе котировок.

2. Проект договора.

3. Декларация о стране происхождения предлагаемых к поставке

товаров.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку гипохлорита натрия ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМарка А (1260 кг.)

для нужд ООО «СВР»

(форма заявки)

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на запрос котировок в электронной форме

от «____»___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив Документацию о закупке, а также применимое к данному запросу котировок в электронной форме действующее законодательство, _________________________________

(наименование – Участника размещения заказа)

В лице, ___________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

1. Настоящей заявкой подтверждаем, что согласны принять участие в запросе котировок в электронной форме на поставку гипохлорита натрия ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМарка А (1260 кг) для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона», на условиях, установленных в Документации о закупке и предложенных нами в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме:

2. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.

2. В цену включаются общая стоимость поставляемого Товара, оплачиваемая Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

3. Настоящей заявкой ________________________________________ гарантируем

(наименование Участника закупки)

достоверность представленной информации и подтверждаем, что:

- в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, а также отсутствие признаков банкротства, предусмотренных федеральным законом о несостоятельности (банкротстве);

- в отношении нас не приостановлена деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

- мы правомочны заключить договор по результатам закупки;

- мы не значимся в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года;

- решение о предстоящем исключении нас из ЕГРЮЛ регистрирующим органом не принималось;

- мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков;

- мы не состоим в особом реестре ФНС.

- у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Документации о закупке и на условиях, указанных в настоящей заявке, в установленный срок.

5. В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в запросе предложений.

6. Мы извещены о включении сведений о ___________________________________

(наименование Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. Настоящая заявка сохраняет свое действие в течение 20 дней после подписания протокола, в соответствии с которым определен победитель, или до даты заключения договора с победителем (в зависимости от того, какая дата наступит раньше).

8. Мы являемся (не являемся) (ненужное зачеркнуть): субъектами малого и среднего предпринимательства.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________: тел.____________ e-mail:_________________

Настоящая заявка об участии в запросе котировок в электронной форме составлена на _____листах, имеет _______Приложений.

Перечень приложений:

Руководитель организации ___________________ И.О. Фамилия

(должность) Подписывается ЭЦП

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса цен в электронной форме на поставку гипохлорита натрия ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМарка А (1260 кг) для нужд ООО «СВР»

Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____/_____

г. Шарыпово «____» __________20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Бойкова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить товар в предусмотренный настоящим договором срок согласно Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Сроки поставки могут согласовываться сторонами дополнительно на каждую отгрузку товара, путем оформления письменного соглашения или спецификаций, подписанных обеими сторонами.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПО ЗАЯВКЕ

2.1. Заказчик формирует заявку на поставку товара, в которой указывает наименование, ассортимент и количество товара и направляет ее за 10 дней до планируемой даты поставки в адрес Поставщика по электронной почте: _____________________________

2.2. В качестве согласия с полученной заявкой Заказчика Поставщик оформляет в письменной форме счет на оплату товара, в котором указываются в обязательном порядке дата его оформления; наименование, ассортимент, количество и цена товара; общая стоимость поставляемой партии.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов изготовителя товара.

3.2. В случае возникновения у Заказчика сомнений относительно качества товара, Заказчик вправе провести экспертизу качества товара за свой счет.

3.2.1. Перечень вопросов для эксперта, а также наименование экспертной организации Заказчик обязан направить для согласования Поставщику по адресу электронной почты, указанному в разделе 13 настоящего договора.

3.2.2. Свое согласие с предложенными вопросами и экспертной организацией, либо возражения относительно их Поставщик направляет Заказчику по адресу электронной почты, указанному в разделе 13 настоящего договора, в течение 2 рабочих дней с момента получения Поставщиком указанного письма.

4. ОПЛАТА ТОВАРА

4.1. Заказчик уплачивает Поставщику стоимость товара в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара на основании счета-фактуры выставленного Поставщиком.

4.2. Общая цена Договора составляет _______________(сумма прописью) рублей.

4.3. Товар оплачивается Заказчиком по цене, установленной в настоящем Договоре.

4.4. Цена Договора является окончательной и изменению не подлежит.

4.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего договора.

4.6. Обязанность по оплате товара считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Товар поставляется путем доставки до склада Заказчика, находящегося по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, автодорога г.Шарыпово- г. Ужур, строение 4, силами Поставщика.

5.2. Поставка продукции осуществляется в многооборотной таре – еврокуб 1000 литров, подлежащих возврату Поставщику. Слив продукции осуществляется в течение 3 (трех) часов.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик производит приемку товара в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утв. Постановлением Госарбитража от 15.06.65 г. № П-6, и от 25.04.66 г. № П-7.

6.2. Заказчик обязан в момент приемки проверить качество упаковки, а также соответствие количества и качества товара товарной накладной или УПД и о выявленных несоответствиях или недостатках заявить Поставщику не позднее следующего дня.

6.2.1. Поставщик обязан направить своего представителя для участия в приемке товара и составления соответствующего акта в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

6.2.2. В случае если представитель Поставщика не прибудет в срок, установленный п. 6.2.1 договора, либо необоснованно отказывается от подписания акта, соответствующий акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

Заказчик обязан направить акт на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего договора, в течение 2 календарных дней с момента его составления.

6.3. При отсутствии несоответствий или недостатков приемка товара подтверждается подписанием товарной накладной или УПД.

6.4. Работы по погрузке товара в транспорт Заказчиком производятся силами и за счет Поставщика.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Товар отправляется в упаковке, обеспечивающей ее сохранность.

7.2. Поставка продукции осуществляется в многооборотной таре – еврокуб 1000 литров, подлежащих возврату Поставщику. Слив продукции осуществляется в течение 3 (трех) часов.

8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

8.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели (случайного повреждения) товара переходит на Заказчика с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, когда обязательства не могли быть исполнены или их исполнение было задержано (пожар, стихийное бедствие, военные операции и военные действия, правительственные акты, и др.).

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении их действия сторона, для которой они наступили, незамедлительно извещает другую сторону в письменной форме с указанием срока исполнения обязательств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, давать оценку их влияния на исполнение обязательств, с приложением документа компетентного органа, свидетельствующего о наличии этих обстоятельств. Извещение направляется по адресу электронной почты, указанному в разделе 13 настоящего договора.

9.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 12 месяцев, стороны вправе прекратить действие Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик обязуется использовать вещества, входящие в список IY Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ (Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681), только по назначению и не использовать в противозаконных целях.

10.2. В случае нарушения срока оплаты товара Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по оплате товара.

10.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла по вине Поставщика.

10.5. Стороны договора пришли к соглашению, что проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной стороне по договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего договора, решаются путем переговоров.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

11.2.1. Претензия оформляется в письменной форме и отправляется заказным письмом. Срок для ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с момента ее направления.

11.3. При недостижении сторонами согласия, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части проведения расчетов за товар - до их полного завершения.

12.2. Каждая сторона вправе досрочно расторгнуть договор, письменно предупредив об этом другую сторону за 30 календарных дней, предварительно выполнив свои обязательства.

12.3. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору Поставки гипохлорита натрия ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМарка А (1260 кг) для нужд ООО «СВР»

№__________________________

от «_____»____________ 20____г.

Техническое задание

к договору поставки гипохлорита натрия № ___/___ «____» __________ 20___ года

Город Шарыпово «____» _________ 20___ года

ООО «Система водоснабжения региона», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Бойкова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые заключили настоящую спецификацию к Договору поставки № ____/____ «____» __________ 20___ года (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующую продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого общая стоимость: ____________________ (____________________________________________) руб., в том числе НДС __________________________________ (______________________________________________________) руб.

2. Срок поставки: в течении 10 (десяти) календарных дней по заявке Заказчика согласно графика:

5040кг – с 20 февраля по 10 марта 2024г

5040кг – апрель 2024г.

5040кг – июнь 2024г.

5040кг – август 2024г.

5040кг – октябрь 2024г.

5040кг – декабрь 2024г.

3. Требования к поставщику:

Поставляемый гипохлорит натрия должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Роспотребнадзором, о разрешении использования данной продукции для обеззараживания воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Каждая партия гипохлорита натрия должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим его качество и соответствие требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.Место доставки товаров, выполнения работы или оказания услуги:

Товар поставляется путем доставки до склада Заказчика, находящийся по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, автодорога г.Шарыпово- г. Ужур, строение 4.

5. Настоящая Спецификация №1 является неотъемлемой частью Договора.

6. Во всем, что не оговорено в настоящей спецификации, стороны руководствуются условиями Договора.

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку гипохлорита натрия ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМарка А (1260 кг)

для нужд ООО «СВР»

ДЕКЛАРАЦИЯ *

О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

(рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется в целях исполнения пункта 1 части 8 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", когда в составе заявки предусмотрено предоставление любого документа (в свободной форме), указывающего (декларирующего) страну происхождения предлагаемых к поставке товаров.