Тендер - МИ №19100/МИ (224P101341) - Химические материалы №263764919

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно технического задания.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.01.2024 по 26.01.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.01.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:15.03.2024Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации Извещение.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение № 19100/МИ о проведении открытых маркетинговых исследований в электронной форме участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

г. Москва 18.01.2024

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки») (Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Верейская, д. 17), являясь уполномоченным агентом Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») (Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701) (далее – Заказчик) и Организатором маркетинговых исследований, объявляет о проведении процедуры открытых маркетинговых исследований в электронной форме участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Участники), способных на законных основаниях осуществить поставку химических материалов для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (далее – Поставка), подавать свои заявки для участия в маркетинговых исследованиях в электронной форме (далее – маркетинговые исследования).

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Приложению № 7.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиФорма договора со спецификацией.docx

ДОГОВОР № ___/______

поставки продукции [1]

г. Москва «____» _______________ 202_ года

______________ (указывается полное и сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующего на основании __________, с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Продукцию производственно-технического и иного назначения, именуемую в дальнейшем «Продукция», «Товар», а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в соответствии с условиями Договора и/или Приложений к нему.

Наименование, количество, ассортимент, наименование производителя, год и страна происхождения Продукции, стоимость за единицу Продукции, срок поставки Продукции, адрес доставки Продукции, сведения о Грузополучателе и иные данные, согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

• Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности.

Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию, свободную от любых прав, обременений и притязаний третьих лиц.

• Договор заключен по результатам проведенной закупочной процедуры – (указывается вид закупки) ______________ на поставку: _______________________ для нужд филиала ПАО «ОГК-2» _________________, размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
• В рамках настоящего Договора Покупатель действует от собственного имени, но по поручению и за счет Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»), именуемого в дальнейшем «Заказчик», для нужд которого производится закупка Продукции на основании Договора от 11.01.2016 № ПХ-15/006 об оказании агентских услуг, заключенного между ПАО «ОГК-2», в качестве Принципала, и ООО «ГЭХ Закупки», в качестве Агента.
• Наименование и количество поставляемой Продукции, наименование Производителя Продукции, требования к качеству Продукции, техническая, эксплуатационная документация и сертификаты на Продукцию, а также тара, маркировка и упаковка Продукции и иные условия поставки помимо требований, установленных настоящим Договором, должны соответствовать:
• требованиям, установленным в документации по проведению закупочной процедуры и техническом задании Заказчика, на основании которого производится закупка Продукции;
• сведениям, указанным Поставщиком в заявке на участие в закупочной процедуре (коммерческом предложении), указанной в п. 1.3. настоящего Договора.
• В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с Приложением № 5 «Заверения Сторон» к настоящему Договору.
• Если до истечения срока действия настоящего Договора в процессе производственно-хозяйственной деятельности у Покупателя возникла потребность в дополнительном количестве Продукции из ассортимента, зафиксированного в Спецификации, то поставка дополнительного количества Продукции оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору при условии сохранения твердой Цены за единицу Продукции.

АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Ассортимент, количество и комплектность Продукции согласованы Сторонами в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору и именуемой в дальнейшем «Спецификация».

2.2. Комплектность поставки Продукции должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции.

2.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Продукции передать Покупателю (Грузополучателю) необходимую техническую и эксплуатационную документацию, установленную предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемые сертификаты и иные документы, перечень которых, при необходимости, согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору. На оборудование, материалы, технические устройства, подпадающие под действие Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предоставляется Разрешение на применение.

2.4. Документация на Продукцию, указанная в п. 2.3 настоящего Договора, в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (нотариально или Поставщиком), должна быть оформлена на русском языке и передана Покупателю вместе с Продукцией. При не предоставлении одновременно с Продукцией документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи, а также требовать уплаты неустойки в соответствии с п. 9.3 настоящего Договора, а в случае невыполнения требования о предоставлении документов в назначенный срок – отказаться от Продукции.

2.5. Для сыпучей, наливной Продукции, резино - технических изделий (РТИ) и металла допустимое отклонение веса поставленного количества Продукции от заказанного составляет +/- 5%. В этом случае окончательные взаиморасчеты между Сторонами производятся по фактическому объему поставки.

Для кабельной Продукции допустимое отклонение длины поставленного количества Продукции от заказанного составляет +/- 3%. В этом случае окончательные взаиморасчеты между Сторонами производятся по фактическому количеству поставки.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Качество Продукции должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции и в случаях, когда Продукция подлежит обязательной сертификации, подтверждаться соответствующими сертификатами.

Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), предыдущего или текущего года выпуска, если иное не установлено в Спецификации.

Гарантийные сроки на Продукцию указываются в Спецификации, но в любом случае гарантийные сроки должны быть не меньше гарантийных сроков, установленных предприятием-изготовителем Продукции.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить дефекты Продукции, выявленные в период гарантийного срока, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Покупателя и/или Грузополучателя требования, связанного с недостатками Продукции. В любом случае, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования обязан информировать Покупателя и Грузополучателя о планируемых мерах по устранению выявленных дефектов. При невозможности устранения дефектов Поставщик обязуется заменить Продукцию в сроки, указанные Покупателем и/или Грузополучателем.

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию и комплектующие изделия Продукции исчисляется с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или УПД согласно п. 6.9 настоящего Договора, если иное не установлено в Спецификации.

Гарантия качества Продукции распространяется на все составляющие ее части (комплектующие изделия и сборочные единицы).

Покупатель и/или Грузополучатель в течение гарантийного срока имеет право (но не обязан) предъявить требования, связанные с недостатками Продукции, непосредственно к производителю Продукции, при этом Поставщик обязан включить условие о праве прямого требования Покупателя и/или Грузополучателя, связанного с недостатками Продукции, в договоры купли-продажи (поставки), заключаемые с производителями Продукции (поставщиками Продукции) по всей договорной цепочке до производителя Продукции.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Тара и упаковка должны соответствовать характеру Продукции и обеспечивать ее сохранность от повреждений при хранении и транспортировке установленными в Договоре видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути.

Тара и упаковка Продукции должны иметь маркировку предприятия-изготовителя.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет ______ (_____________________________) рублей Российской Федерации без НДС, кроме того сумма НДС, подлежащая уплате по данному Договору, определяется на дату реализации Продукции или партии Продукции по действующей ставке в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Оплата по настоящему Договору, если иное не установлено в Спецификации, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет [2] Поставщика в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) и подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД по каждой партии Продукции по Спецификации [3] . При поставке Продукции партиями настоящий Договор является частично исполненным после поставки каждой партии Продукции, что является основанием для оплаты согласно условиям настоящего пункта.

• В случае не предоставления совместно с Продукцией документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, срок оплаты Продукции, указанный в п. 5.4 настоящего Договора, увеличивается на количество дней просрочки предоставления такой документации. При не прохождении проверки количества, комплектности и/или качества поставленной Продукции и устранении впоследствии недостатков Продукции Поставщиком (в т.ч. замены Продукции), срок оплаты Продукции исчисляется заново с даты устранения недостатков Продукции (в т.ч. с даты передачи Покупателю (Грузополучателю) Продукции взамен не прошедшей проверку по количеству, комплектности и/или качеству).
• В указанных случаях Покупатель не считается просрочившим срок оплаты Продукции.
• Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Стороны обязуются ежемесячно составлять акт сверки, подписываемый Сторонами в лице их полномочных представителей и заверяемый печатями Сторон.
• Стороны договорились, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Поставщика на указанную Продукцию не возникает.
• В случае досрочной поставки Продукции без согласия Покупателя Продукция принимается последним на ответственное хранение. Продукция подлежит приемке и оплате на условиях, действующих на день наступления срока поставки, установленного в Спецификации. Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы, связанные с ответственным хранением Продукции.

Необходимо оставить применимый из перечисленных ниже Вариантов:

Вариант 1. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору не превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, то подлежат применению следующие положения:

5.11. Подписывая настоящий Договор, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку совокупная стоимость поставляемого Товара не превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС.

Стороны пришли к соглашению, что если в ходе исполнения Договора Сторонами будет принято решение об увеличении совокупной стоимости поставляемого Товара с суммы, не превышающей 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, до суммы равной или превышающей 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, то Сторонами подписывается Дополнительное соглашение по форме, изложенной в Приложении № 8 к Договору.

Вариант 2. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, и при этом контрагентом, с которым заключается Договор, является лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации либо являющееся государственным или муниципальным учреждением или унитарным предприятием, то подлежат применению следующие положения:

5.11. Подписывая настоящий Договор, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку Поставщик не является резидентом Российской Федерации/ является государственным/муниципальным учреждением/ является унитарным предприятием.

Вариант 3. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, и при этом контрагентом, с которым заключается Договор, является производитель или представитель производителя всего объема подлежащей поставке Товара, то подлежат применению следующие положения:

5.11. Подписывая настоящий Договор, Поставщик заверяет, что является производителем и/или представителем производителя [4] всего объема подлежащей поставке Продукции.

5.11.1. На основании заверения Поставщика, указанного в пункте 5.11. Договора, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению.

5.11.2. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 5.11. настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 (пять) процентов от стоимости Продукции по настоящему Договору, в отношении которой допущено нарушение.

5.11.3. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 5.11. настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Покупатель дополнительно к ответственности, указанной в пункте 5.11.2. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

Вариант 4. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, то подлежат применению следующие условия:

5.11. Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на Отдельный банковский счет Поставщика (далее – ОБС) [5] в соответствии с Условиями банковского сопровождения (Приложение № 7 к Договору).

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком ОБС освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

Специальный режим проведения расходных операций по ОБС Поставщика отменяется Банком в порядке, предусмотренном Условиями банковского сопровождения (Приложение № 7 к настоящему Договору).

5.11.1. За неисполнение Поставщиком обязанности, установленной подпунктом 4.2 или подпунктом 4.3 пункта 4 Условий банковского сопровождения (Приложение № 7 к настоящему Договору), Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 (десять) процентов от суммы каждой операции, совершенной не с использованием ОБС.

5.11.2. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктом 4 Условий банковского сопровождения (Приложение № 7 к настоящему Договору), Покупатель дополнительно к ответственности, указанной в пункте 5.11.1. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставщик обязуется:

в течение 1 (одного) рабочего дня письменно подтвердить факт получения от Покупателя заявки на поставку Продукции, в случае если поставка производится по заявкам Покупателя;

письменно уведомить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке;

произвести поставку Продукции в сроки, установленные в Спецификации. Досрочная поставка Продукции может производиться только с согласия Покупателя;

не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки письменно уведомить Покупателя и Заказчика об отгрузке Продукции и расчетном времени прибытия Продукции Грузополучателю, названному Покупателем;

своими силами и за свой счет произвести доставку Продукции названному Покупателем Грузополучателю в соответствии с отгрузочными реквизитами Грузополучателя, указанными в Спецификации.

Доставка Продукции осуществляется до склада Грузополучателя, если иное не установлено в Спецификации, с использованием железнодорожного, автомобильного транспорта или почтовым отправлением. Способ доставки Продукции устанавливается в Спецификации.

Покупателю (Грузополучателю) одновременно с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:

при автомобильной доставке: транспортную накладную (товарно-транспортную накладную) (далее транспортная накладная) в 4 (четырёх) экземплярах: Грузополучателю, Грузоперевозчику, Покупателю и Поставщику; оригиналы транспортной накладной предоставляются Грузополучателю одновременно с поступлением Продукции в его адрес для отметки Грузополучателем о получении груза. Транспортная накладная должна содержать сведения о грузоотправителе, Грузополучателе, плательщике за Продукцию. Перечень Продукции должен быть представлен построчно, с указанием количества груза, единиц измерения по каждой позиции. Перечень продукции должен соответствовать перечню, содержащемуся в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.

В случае если для поставки Продукции Поставщиком заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией, груз сопровождается накладной отправителя (экспедиторской распиской).

• • при железнодорожной доставке: железнодорожной накладной (форма ГУ-27у) в 2 (двух) экземплярах, оформленной в соответствии с «Единые формы перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом», утверждённых Приказом Минтранса России от 19.06.2019 г. № 191.
  • при отправке через почтовое отделение: описи вложения (вкладывается в посылку (бандероль) по форме-107 Почты России (формат бланка должен быть аналогичен формату перевозочного документа)).
  • счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Покупателя. Не допускается использование факсимильной подписи при оформлении счета.

Электронная подпись при оформлении счета допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота.

• • товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя, оба экземпляра предоставляются Покупателю после поступления Продукции в адрес Грузополучателя. Товарная накладная ТОРГ-12 оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Универсальный передаточный документ (УПД) оформляется по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@. В товарной накладной (ТОРГ-12) Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел, в УПД – руководитель организации или иное уполномоченное лицо, главный бухгалтер, товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни. Не допускается использование факсимильной подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.

Электронная подпись при оформлении товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота.

• • перечень грузов, который оформляется на каждую партию Продукции при ее доставке с использованием железнодорожного транспорта или почтовым отправлением, а также при сопровождении груза накладной отправителя (экспедиторской распиской), когда Поставщиком для доставки Продукции заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией. Перечень грузов также оформляется Поставщиком в случаях, когда в составленной грузоотправителем транспортной накладной представлено обобщенное наименование Продукции. Перечень грузов предоставляется Грузополучателю одновременно с поступлением Продукции в его адрес. Перечень грузов должен быть составлен по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, на фирменном бланке Поставщика с указанием полного наименования и юридического адреса (в соответствии с учредительными документами), фактического адреса, телефона, ИНН/КПП, кодов статистики. В перечне грузов указывается Грузополучатель, наименование, единицы измерения, количество отправляемых грузов, а также их цена, сумма с учетом/без учета НДС, ставка НДС. Наименование позиций в перечне должно соответствовать наименованию позиций по Спецификации. Перечень составляется в 4 (четырех) экземплярах, заверенных печатью организации, и подписью лица, уполномоченного Поставщиком. При приемке Продукции данный перечень заверяется печатью организации-Грузополучателя и подписью лица, уполномоченного Грузополучателем и 1 (один) оригинальный экземпляр незамедлительно направляются Покупателю.
  • открепительные письма на каждую поставку Продукции – при несовпадении Поставщика и Грузоотправителя в товарной накладной и счете-фактуре или УПД. Открепительное письмо должно быть составлено по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, и содержать поручение Поставщика Грузоотправителю отгрузить Продукцию указанному им Грузополучателю с приложением перечня в соответствии с товарной накладной или УПД, без стоимостного выражения. При наличии цепочки продажи Продукции необходимы открепительные письма от всех участников цепочки. Открепительные письма предоставляются вместе с отгрузочными первичными документами в 2 (двух) экземплярах.
  • таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о «Выпуске для внутреннего потребления» (если применимо).
  • Сертификат качества, инструкции по эксплуатации.
• Покупателю (Грузополучателю) после поступления Продукции в адрес Грузополучателя предоставляется, в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, оригинал счета-фактуры или УПД. Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной подписи при оформлении счетов-фактур или УПД.

Электронная подпись при оформлении счетов-фактур или УПД допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота.

• Типовые формы вышеперечисленных документов и порядок их заполнения размещены на интернет-сайте http://www.geh-zakupki.ru в разделе «Информация».
• Счета-фактуры или УПД и сопроводительные документы оформляются отдельно на каждую партию или часть партии Продукции. Наименование позиций в сопроводительных документах и счетах-фактурах или УПД должны соответствовать наименованиям позиций по Спецификации. Не допускается оформление единого счета-фактуры или УПД и единого сопроводительного документа на партии или части партий Продукции, поставленные по разным Спецификациям.
• При поставке автомобильным транспортом Поставщик обязуется обеспечить прибытие автотранспорта под разгрузку названному Покупателем Грузополучателю в соответствии с отгрузочными реквизитами Грузополучателя, указанными в Спецификации, только в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. В противном случае материальные затраты за простой транспорта несет Поставщик.
• Покупатель или названный им Грузополучатель имеет право на выборку Продукции со склада Поставщика или склада предприятия-изготовителя Продукции. Товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД должна (-ен) быть оформлена (-ен) в соответствии со Спецификацией. Несоответствие товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД Спецификации является обоснованным основанием для отказа со стороны Покупателя в ее подписании.
• Товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД подписывается уполномоченным представителем Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения председателем комиссии Покупателя (Грузополучателя) акта входного контроля, в котором зафиксирована приемка Продукции по количеству, комплектности и качеству и возможность использования ее в производственной деятельности Покупателя (Грузополучателя).
• Риск утраты или повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД на Продукцию или партию Продукции.

[6] 6.11. Условия привлечения субпоставщиков из числа СМСП:

6.11.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязан привлечь к исполнению Договора одного или нескольких субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту Договора – «Субпоставщики из числа СМСП»), в соответствии с Приложением___ к Договору.

6.11.2. Поставщик обязуется в день заключения договора с Субпоставщиком из числа СМСП предоставить Покупателю информацию о заключенном(-ых) договоре(-ах) с Субпоставщиками(-ами) из числа СМСП одним из следующих способов:

• по адресу электронной почты, указанному в п. ___ Договора,
• путем передачи представителю Покупателя.

Указанная информация предоставляется в формате согласно Приложению № ____ к Договору.

6.11.3. В случае непредставления, несвоевременного предоставления указанной в п. 6.11.2. настоящего Договора информации или предоставления недостоверной информации Поставщик, возмещает расходы Покупателя на уплату административного штрафа, предусмотренного российским законодательством за неисполнение/ненадлежащее исполнение Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011, а также все возможные дополнительные расходы (комиссии, пени и т.д.), связанные с уплатой указанного штрафа. Возмещение расходов осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты выставления Покупателю соответствующего требования.

6.11.4. За неисполнение требования о привлечении к исполнению Договора Субпоставщика(-ов) из числа СМСП, установленного п. 6.11.1. настоящего Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 % (десяти процентов) от суммы настоящего Договора, указанной в п. 5.1. настоящего Договора.

6.11.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 6.11.1. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

6.11.6. По согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществить замену Субпоставщика из числа СМСП, с которым заключен договор, на другого Субпоставщика из числа СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Поставщиком и Субпоставщиком из числа СМСП, либо цены договора за вычетом сумм, выплаченных Поставщиком, в счет исполненных обязательств, в случае если договор субпоставки был частично исполнен.

6.12. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», а также Федеральным законом Российской Федерации от 09.11.2020 № 371 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» и иными законодательными документами, действующими на момент исполнения обязательств по Договору, Стороны обязуются соблюдать дополнительные требования к документам, оформляемым при операциях с прослеживаемыми товарами, в том числе в счетах-фактурах или УПД должны быть указаны:

– страна происхождения товара;

– регистрационный номер декларации на товары;

– регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

– количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

– количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

Обмен счетами-фактурами или УПД, в том числе корректировочными счетами-фактурами или УПД осуществляется Сторонами в электронной форме через Оператора электронного документооборота, аккредитованного ФНС России (СБИС/Диадок) [7] .

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

Приемка Продукции по ассортименту, количеству, комплектности и качеству производится на складе Грузополучателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Продукции от Поставщика (перевозчика) по транспортным сопроводительным документам.

Приемка Продукции по ассортименту, количеству, комплектности и качеству Продукции может производиться с участием представителей Поставщика.

При обнаружении недостатков по ассортименту, количеству, качеству, комплектности поставленной Продукции, а также при выявлении случая поставки Продукции, производство которой не подтверждено производителем, или несоответствия Продукции требованиям Договора, Покупателем или названным им Грузополучателем составляется соответствующий акт (Приложение № 6), который прилагается к претензии Покупателя (Грузополучателя, Заказчика), направляемой в адрес Поставщика, а Продукция принимается Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение за счет Поставщика до урегулирования спорных вопросов на срок не более 2 (двух) месяцев. Вызов представителя Поставщика для фиксации данных фактов не является обязательным.

Покупатель не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днём, в течение которого Продукция принята на ответственное хранение в случаях, установленных настоящим Договором, письменно уведомляет Поставщика об отказе от Продукции и принятии ее на ответственное хранение.

В случае необходимости при наличии спора проводится экспертиза поставленной Продукции независимым экспертом, определяемым Сторонами. Расходы по организации и проведению независимой экспертизы оплачиваются Поставщиком, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

При наличии обоснованных претензий со стороны Покупателя (Грузополучателя) по ассортименту, количеству, комплектности и качеству Продукции Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. При невозможности устранения выявленных при приемке недостатков Поставщик обязуется заменить Продукцию в согласованные Сторонами сроки.

По истечении предельного срока нахождения Продукции на ответственном хранении, указанного в п.7.3 Договора, Покупатель вправе:

в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков;

возвратить Продукцию Поставщику и потребовать от него возмещения расходов, связанных с ответственным хранением Продукции на складе Покупателя (Грузополучателя) и ее возвратом, а в случае, если Поставщик в разумный срок не вывезет Продукцию или не распорядится ей, Покупатель (Грузополучатель) в соответствии со ст. 514 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе реализовать Продукцию с отнесением всех расходов по реализации на Поставщика.

В случае поставки Продукции, не подтвержденной производителем, с момента выявления указанного факта и составления соответствующего акта входного контроля, данная Продукция принимается на ответственное хранение за счет Поставщика на склад Грузополучателя. Решение Покупателя (Грузополучателя) о возврате, обмене поставленной в адрес Грузополучателя Продукции, не подтвержденной производителем, будет приниматься на основании соответствующего решения правоохранительных органов Российской Федерации в отношении такой Продукции.

В случае обнаружения недостатков Продукции и их последующего устранения повторная приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном для первоначальной приемки Продукции.

В случае поступления Продукции без документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, Продукция принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке Продукции до момента поступления таких документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по передаче указанных документов на срок, превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты фактической передачи Продукции, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности

Договор, приложения к нему, накладные, счета-фактуры или УПД и иные документы и переписка, связанные с исполнением Договора и содержащие коммерческую, техническую и иную информацию, не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия Сторон. Предоставление информации компетентным органам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения настоящего раздела не распространяются на отношения Сторон с третьими лицами, в случае если заключение и исполнение Договора производится во исполнение поручения этих лиц.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения сроков поставки Продукции Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,1 % (ноля целых и одной десятой процентов) за каждый день просрочки от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен. Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Продукции в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

В случае нарушения сроков поставки Продукции свыше 1 (одного) календарного месяца Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 10 % (десять процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае просрочки поставки Продукции свыше 2 (двух) календарных месяцев Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 30 % (тридцать) процентов от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае если Покупатель направляет требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, то неустойка, указанная в п. 9.1 настоящего Договора начисляется до даты, с которой начисляется соответствующий штраф.

• В случае нарушения сроков предоставления необходимой технической и эксплуатационной документации, установленной предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемых сертификатов и иных документов, согласованных сторонами в Спецификации, Поставщик за каждый документ уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,01% (ноль целых и одной сотых процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, по которой не представлен документ, за каждый день просрочки. При этом предоставление документа, факт выдачи которого впоследствии не подтвержден заводом-изготовителем, приравнивается к не предоставлению соответствующего документа.

Указанная неустойка начисляется с даты передачи соответствующей позиции по Спецификации.

• В случае нарушения сроков оплаты Продукции Покупатель обязуется уплатить Поставщику по его требованию процент за пользование чужими денежными средствами в размере 1/720 ключевой ставки, действующей на момент оплаты задолженности, за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы задолженности.
• Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 100 % (сто процентов) от цены соответствующей Спецификации в случае одностороннего отказа от исполнения поставки по любым основаниям, за исключением случаев расторжения настоящего Договора по вине Покупателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком и/или по причине несоответствия наименования Поставщика, ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре/УПД или договоре, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, уплатить Покупателю неустойку в размере 120 % (сто двадцати процентов) от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете).

В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Покупателем принятых товаров (работ, услуг) в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Поставщика или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить Покупателю неустойку в размере 120 % (сто двадцать процентов) от суммы налога, в отношении которой получено решение налогового органа.

• В случае нарушения одной Стороной требований п. 13.8 настоящего Договора (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору другая сторона вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 % (двадцати процентов от общей цены настоящего Договора.
• В случае поставки контрафактной Продукции (Продукции с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 % (ста процентов) от стоимости контрафактной Продукции, а также возмещает Заказчику иные понесенные Заказчиком убытки.
• В случае просрочки поставки Продукции (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одну десятую процентов) стоимости не поставленной в срок (недопоставленной, поставленной некомплектно, некачественной, не соответствующей номенклатуре) Продукции за каждый день просрочки поставки. Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
• Уплата штрафов и неустоек не освобождает Поставщика от возмещения убытков в полной сумме сверх штрафов и/или неустоек.
• Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ [8]

Все вытекающие из настоящего Договора или связанные с его исполнением споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

Вариант 1.

• Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
• Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
• _______________ - _____________________;
• _______________ - _____________________. [9]
• Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
• В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
• Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
• Арбитражное решение является окончательным.
• Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
• Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации. [10]

Вариант 2.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

• Претензионный порядок для урегулирования споров по Договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии рассмотреть ее и направить заявителю письменный ответ с указанием результатов рассмотрения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате наводнений, землетрясений, эпидемий, войн, военных действий, забастовок, восстаний, саботажа, эмбарго, блокад и иных непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера при условии, что указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличиваются соразмерно времени действия указанных обстоятельств. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без взаимного возмещения убытков.

Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При отсутствии своевременного уведомления Сторона, виновная в полном или частичном неисполнении обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Для передачи документов Стороны вправе использовать средства факсимильной, телеграфной, почтовой и электронной почтовой связи. Документы, переданные с помощью средств факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой при условии последующего обмена, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки документа посредством факсимильной или электронной связи, подлинными экземплярами документов на бумажных носителях. Стороны согласовали более короткий срок для предоставления оригиналов следующих документов (при их отсутствии или замене после исправления) – 3 (три) календарных дня:

при автомобильной доставке: транспортная накладная; накладная отправителя (экспедиторская расписка);

при железнодорожной доставке: железнодорожная накладная (форма ГУ-27у).

при отправке через почтовое отделение: описи вложения (вкладывается в посылку (бандероль) по форме-107 Почты России (формат бланка должен быть аналогичен формату перевозочного документа));

счет на оплату;

товарная накладная (форма ТОРГ-12) или УПД;

перечень грузов;

открепительные письма;

таможенная декларация;

оригинал счета-фактуры или УПД;

техническая и эксплуатационная документация, сертификаты и иные документы, перечень которых указан в Спецификации к договору поставки, а также разрешения на применение по оборудованию, материалам, техническим устройствам могут быть предоставлены в форме копии заверенной Поставщиком или нотариально заверенной копии.

Документы бухгалтерского учета (транспортные и товарные накладные или УПД, счета-фактуры или УПД, акты и иные документы) подлежат незамедлительной передаче Сторонами с использованием средств факсимильной или электронной почтовой связи.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, указанных в п.13.3 Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной подписью. Электронная подпись при оформлении товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, счетов-фактур или УПД допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота. Копии документов, указанных в п. 13.3 настоящего Договора, переданные посредством электронных средств связи, обладают юридической силой и обязательны для Сторон до момента получения их оригинала противоположной Стороной.

Покупатель вправе досрочно отказаться от настоящего Договора (полностью или частично) в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика. Поставщик не вправе предъявлять к Покупателю какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами в лице их полномочных представителей и заверены печатями Сторон.

С момента подписания настоящего Договора все преддоговорные споры, а также договоренности и соглашения, достигнутые Сторонами в процессе обсуждения условий настоящего Договора, теряют юридическую силу.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случая, указанного в п. 13.8.1. настоящего Договора.

13.8.1. Покупатель имеет право без письменного согласия Поставщика переуступить свои права (требования) и обязанности (долг), вытекающие из настоящего Договора, Заказчику - Публичному акционерному обществу «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») (ИНН _____________).

• С целью подтверждения добросовестности налогоплательщика Поставщик предоставляет Покупателю копии документов, заверенные генеральным директором или уполномоченным им лицом с расшифровкой должности и ФИО данного лица, скрепленные печатью организации:
• при подписании настоящего Договора:
• свидетельства о государственной регистрации;
• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• Устава;
• выписки из ЕГРЮЛ, выданной не более чем за 2 (два) месяца до заключения данного Договора;
• документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего настоящий Договор;
• письма о присвоении кодов статистики;
• лицензий (при осуществлении лицензируемых видов деятельности);
• доверенности (если Договор, приложения к нему, документы об исполнении Договора подписываются представителями Сторон, действующими на основании доверенности).
• ежеквартально:
• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• выписки из ЕГРЮЛ, полученной в отчетном квартале, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
• выписки из книги продаж в отношении Продукции, поставляемой для Покупателя в рамках настоящего Договора, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Количество заверенных копий документов, указанных в п.п. 13.9.1.2., 13.9.2.1., 13.9.2.2. и 13.9.2.3. настоящего Договора определяется количеством Грузополучателей, для которых осуществляются поставки Продукции по настоящему Договору, с учетом экземпляра для Покупателя.

• Поставщик обязан сообщать Покупателю информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой, согласованной Сторонами и являющейся Приложением № 4 к настоящему Договору. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний обязан предоставить Покупателю информацию об изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
• В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других вышеперечисленных сведений Поставщик в течение 3 (трех) дней должен письменно уведомить об этом Покупателя и предоставить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.
• Стороны сообщают друг другу свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора и последующего выставления счетов-фактур или УПД.
• Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• Вся документация и переписка по настоящему Договору должна поступать по адресу ООО «ГЭХ Закупки»: __________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Приложение № 1 – Спецификация.

14.2. Приложение № 2 – Форма открепительного письма.

14.3. Приложение № 3 – Форма Перечня грузов.

14.4. Приложение № 4 – Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

• Приложение № ____ [11] - Перечень субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекаемых для исполнения договора.

• Приложение № ____ [12] - Информация о договорах с субпоставщиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

14.7. Приложение № 5 – Заверения Сторон.

14.8. Приложение № 6 – Акт о приемке продукции.

14.9. Приложение № 7 – Условия Банковского сопровождения.

14.10. Приложение № 8 – Дополнительное соглашение (форма).

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки продукции

№ ___/______от «___» _________ 202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1(2,…)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______________ (_________________________________) руб. ______ коп., в том числе НДС - ___________ (___________________________________) руб. __________ коп. [13]

Особые условия:

Порядок оплаты за Товар (партию Товара) осуществляется в соответствии с п. 5.4. Договора, в случае поставки Товара партиями Договор является исполненным в части поставленного Товара, что является основанием для оплаты Товара в соответствии с п. 5.4. Договора.

[Для заполнения]

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

- полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

- Посмотреть таблицу с данными

Доводим до Вашего сведения, что Грузополучателем по Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот------(Договор поставщика с Грузоотправителем) (Спецификация №------) является (наименование Грузополучателя).

Просим произвести отгрузку продукции: (указать перечень продукции в соответствии с товарной накладной или УПД, с указанием количества, без стоимостного выражения) в адрес: (реквизиты Грузополучателя, в соответствии с указанными на сайте http://www.geh-zakupki.ru).

Подпись Должность (генеральный директор или лицо, уполномоченное с обязательным приложением доверенности или приказа)

ФИО подписанта

Печать организации

Исполнитель ФИО должность телефон

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

- полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

Перечень грузов

к товарно-транспортной накладной/накладной отправителя (экспедиторской расписке) / транспортной железнодорожной накладной/описи вложения

(ненужное зачеркнуть)

№______ от_______

Заполняется Поставщиком

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО количество мест к перевозке _____________

*** (перечень продукции в соответствии с товарной накладной или УПД)

Груз отгружен в полном объеме, согласно перечню.

Поставщик

Должность Подпись ФИО

Печать организации

Заполняется Грузополучателем

1. Груз получен в полном объеме, согласно перечню, (с разногласиями)

(ненужное зачеркнуть)

2. Разногласия по количеству при получении:

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель

Должность Подпись ФИО

Штамп Грузополучателя

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Подпись Поставщика /_______________(ФИО, должность)

Дата

м.п.

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки продукции

№ __/_____ от «____» ________ 202_ г.

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего Договора, так и в течение всего срока действия настоящего Договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

1.6. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

1.7. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего Договора Субпоставщиков, которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1-1.8 Заверений сторон как на момент заключения настоящего Договора с соответствующим Субпоставщиком, так и в течение всего срока действия настоящего Договора с соответствующим Субпоставщиком.

3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1, Заверений сторон Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением настоящего Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных п. 9.6 настоящего Договора (раздел «Ответственность Сторон»).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору поставки продукции

№ __/_____ от «____» ________ 202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Место составления акта: адрес Филиала ХХХХ «ХХХХХ»-

- Посмотреть таблицу с данными

Продукция прибыла Грузополучателю по следующим сопроводительным документам: товарно-транспортная накладная № дата

- Посмотреть таблицу с данными

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик:

(наименование, адрес, номер телефона)

Получатель: Филиал ХХХХ «ХХХХХ» -

(наименование, адрес, номер телефона)

- Посмотреть таблицу с данными

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове Поставщика (в случае необходимости заполняется)

Представитель Поставщика/Производителя (должность, ФИО), действующий на основании доверенности № ____________ от ________/Устава Общества __________________

В случае отсутствия представителя Поставщика/Производителя необходимо отразить информацию, что поступил отказ от приемки или поступил Ответ о приемке без участия представителя Поставщика/Производителя.

По сопроводительным транспортным документам значилось следующая Продукция

- Посмотреть таблицу с данными

Состояние тары или упаковки в момент осмотра Продукции: упаковка не нарушена (нарушена) (при необходимости описать состояние тары или упаковки)

Описание Продукции в момент осмотра: (продукция с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющие признаки фальсифицированной, и/или контрафактной продукции (не подтвержденной заводом-изготовителем))

Другие данные (указать при необходимости):

Заключение комиссии:

По результатам входного контроля продукции выявлено, что продукция, поставленная в ХХХХ «ХХХХХ» в соответствии с Договором поставки № _____ от «___» _______ 20___ г. имеет недостатки по ассортименту, количеству, качеству, является не подтвержденной заводом-изготовителем, имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной, в подтверждения данного факта является:

1. Признание Поставщика о факте поставке продукции, имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной продукции с последующей ее замены;

2. Ответ завода-изготовителя/официального представителя (дилера) о выпуске/не выпуске данной продукции;

3. Экспертное заключение (подготовленное лабораторией филиала Грузополучателя или независимой экспертной организацией);

4. и другие основания для признания поставки имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной

_

Данная продукция принята на ответственное хранение в соответствии с п. 7.3. Договора поставки № _______ от «____» _______ 20____г. по причине (указать причину).___

Приложение (перечень прилагаемых документов при необходимости указать):

Акт в 3 (трех) экземплярах составляется членами приемной комиссии с обязательным участием материально-ответственного лица Грузополучателя и при необходимости представителя Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к Договору поставки продукции

№ __/______ от «___» _________ 202__ г.

Условия Банковского сопровождения

1. Исполнение Договора осуществляется с применением Банковского сопровождения.

2. В Договоре и настоящих Условиях Банковского сопровождения используются термины в следующих значениях:

2.1. Банковское сопровождение – оказание Банком услуг по обеспечению контроля за целевым расходованием денежных средств Поставщиком (именуемым также для целей Банковского сопровождения - Исполнитель) и контрагентами Поставщика - Участниками исполнения Сопровождаемого договора с использованием Отдельных банковских счетов, включая: мониторинг расчетов по Отдельным банковским счетам, контроль соответствия платежных документов Параметрам Банковского сопровождения, предоставление Покупателю, ПАО «Газпром» и иным лицам, определенным договором банковского счета, информации о результатах Банковского сопровождения.

2.2. Банк - Банк ГПБ (АО), ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, сайт: www.gazprombank.ru (или указываются реквизиты иного Банка, предоставляющего услугу Банковского сопровождения).

2.3. Контроль за целевым расходованием денежных средств – проверка Банком соответствия Параметрам Банковского сопровождения платежных и обосновывающих документов Поставщика, а также контрагентов -Участников исполнения Сопровождаемого договора при использовании Отдельных банковских счетов.

2.4. Отдельный банковский счет (далее – ОБС) – банковский счет, открытый Поставщиком (контрагентом - Участником исполнения Сопровождаемого договора) в Банке на основании заключённого между ними договора банковского счета для проведения расчетов в целях исполнения настоящего Договора и предусматривающий после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета специальный режим проведения расходных операций в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения [14] .

2.5. Параметры Банковского сопровождения – перечень сведений об условиях Банковского сопровождения, указанный в пункте 3 настоящих Условий Банковского сопровождения.

2.6. Производитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся изготовителем (производителем) поставляемой по настоящему Договору Продукции.

2.7. Представитель Производителя:

- российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;

- представительство иностранного Производителя;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его Продукции при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанной Продукции на соответствующем товарном рынке.

2.8. Участник исполнения Сопровождаемого договора – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся резидентами Российской Федерации, с которыми Поставщиком заключен договор для целей исполнения Договора, не относящиеся к Иным контрагентам согласно пункту 3.6 настоящих Условий Банковского сопровождения.

2.9. Сопутствующие услуги - работы/услуги по хранению, упаковке, доставке, сборке, монтажу, пуско-наладке и иные работы/услуги, осуществляемые для целей поставки Продукции по настоящему Договору.

2.10. Сопровождаемый договор – настоящий Договор.

3. Стороны согласовали применение следующих Параметров Банковского сопровождения, значения которых учитываются в договоре банковского счета:

- Посмотреть таблицу с данными

Изменение Параметров Банковского сопровождения, указанных в пунктах 3.1 - 3.3, возможно по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Изменение Параметров Банковского сопровождения, указанных в пунктах 3.4 - 3.9, возможно в порядке, определенном в договоре банковского счета [16] .

4. Поставщик обязан:

4.1. Открыть ОБС.

4.2. Соблюдать специальный режим проведения расходных операций по ОБС в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения.

4.3. Обеспечить осуществление всех расчётов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, исключительно с использованием ОБС, кроме случаев, установленных Параметрами Банковского сопровождения.

4.4. Предоставлять по запросам Банка сведения о привлекаемых контрагентах - Участниках исполнения Сопровождаемого договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

4.5. Не осуществлять расчеты для исполнения своих обязательств по Сопровождаемому договору в адрес лиц, не указанных в Реестре контрагентов, кроме случаев, установленных Параметрами банковского сопровождения [17] .

4.6. Если Параметрами Банковского сопровождения установлены разрешенные уровни кооперации в количестве «2» (пункт 3.3 настоящих Условий Банковского сопровождения), то обеспечить включение в договоры с контрагентами – Участниками исполнения Сопровождаемого договора условий, указанных в Приложении 2 к настоящим Условиям Банковского сопровождения.

4.7. Специальный режим проведения расходных операций по ОБС Поставщика отменяется Банком в порядке, предусмотренном договором банковского счета, после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Продукции по Сопровождаемому договору (или в случае расторжения Сопровождаемого договора - объема поставки Продукции по Сопровождаемому договору на дату его расторжения), полного завершения Покупателем расчетов с Поставщиком, а также Поставщиком расчетов с контрагентами - Участниками исполнения Сопровождаемого договора, Производителями и Представителями Производителей, привлеченными им для исполнения Сопровождаемого договора, и предоставления Банку Обосновывающих документов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Условиям Банковского сопровождения

Условия, включаемые в договоры

с контрагентами – Участниками исполнения Сопровождаемого договора

«__.1. Настоящий договор заключен в целях исполнения Сопровождаемого договора, имеющего следующие реквизиты: _____________________ (наименование, дата заключения, №_____, ИСД ______), далее – Сопровождаемый договор).

__.2. Исполнение договора осуществляется с применением банковского сопровождения.

В целях применения банковского сопровождения в договоре используются термины в следующих значениях:

Банковское сопровождение – оказание Банком услуг по обеспечению контроля за целевым расходованием денежных средств с использованием Отдельных банковских счетов (далее – ОБС).

Реестр контрагентов (при наличии) – перечень сведений о Поставщике по Сопровождаемому договору и привлекаемых контрагентах - Участниках исполнения Сопровождаемого договора на всех уровнях кооперации, а также Производителях, Представителях Производителей и лицах, оказывающих сопутствующие услуги (работы/услуги по хранению, упаковке, доставке, сборке, монтажу, пуско-наладке и иные работы/услуги, осуществляемые для целей поставки продукции по Сопровождаемому договору) по форме, определенной Сопровождаемым договором.

Производитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся изготовителем (производителем) поставляемой по договору продукции.

Представитель Производителя:

- российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;

- представительство иностранного Производителя;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его продукции при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанной продукции на соответствующем товарном рынке.

__.3. Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на ОБС _____________ (наименование контрагента - Участника исполнения Сопровождаемого договора), предусматривающий специальный режим проведения расходных операций в соответствии с установленными параметрами банковского сопровождения, зафиксированными в договоре банковского счета (далее – Параметры Банковского сопровождения), включая Реестр контрагентов (при наличии).

Специальный режим проведения расходных операций по ОБС отменяется Банком в порядке, предусмотренном договором банковского счета, после исполнения _____________ (наименование контрагента - Участника исполнения Сопровождаемого договора) обязательств по договору (или в случае расторжения договора - объема обязательств на дату расторжения договора), полного завершения расчетов Поставщика с _____________ (наименование контрагента - Участника исполнения Сопровождаемого договора), а также _____________ (наименование контрагента - Участника исполнения Сопровождаемого договора) с Производителями и Представителями Производителей, привлеченными для исполнения договора, и предоставления Банку необходимых обосновывающих документов.

__.4. ________________________ (наименование контрагента – Участника исполнения Сопровождаемого договора) обязан:

__.4.1. Открыть ОБС.

__.4.2. Соблюдать специальный режим проведения расходных операций по ОБС в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения.

__.4.3. Обеспечить осуществление всех расчётов, связанных с исполнением обязательств по договору исключительно с использованием ОБС, кроме случаев, установленных Параметрами банковского сопровождения.

__.4.4. Не осуществлять расчеты для исполнения своих обязательств по Сопровождаемому договору в адрес лиц, не указанных в Реестре контрагентов (при наличии), кроме случаев, установленных Параметрами Банковского сопровождения.

__.4.5. Предоставлять по запросам Банка сведения о привлекаемых контрагентах для целей исполнения договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет)».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 8

к договору поставки

№ ____/______ от «___» __________ 202__г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

к договору поставки № ___/________ от «__» _________202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________, действующего на основании ___, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее именуемое «Соглашение») к Договору поставки №_____/___от «__» 20__г. (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

1. Пункт 5.11. Договора изложить в новой редакции:

Необходимо оставить применимый из перечисленных ниже Вариантов:

Вариант 1. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, и при этом Поставщик, с которым заключен Договор, является лицом, не являющимся резидентом Российской Федерации либо являющимся государственным или муниципальным учреждением или унитарным предприятием, то подлежат применению следующие положения:

5.11. Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку Поставщик не является резидентом Российской Федерации/ является государственным/муниципальным учреждением/ является унитарным предприятием.

Вариант 2. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, и при этом Поставщик, с которым заключен Договор, является производителем или представителем производителя всего объема подлежащей поставке Товара, то подлежат применению следующие положения:

5.11. Поставщик заверяет, что является производителем и/или представителем производителя [18] всего объема подлежащего поставке Товара.

5.11.1 На основании заверения Поставщика, указанного в пункте 5.11. Договора, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению.

5.11.2. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 5.11. настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 (пять) процентов от стоимости Товара по настоящему Договору, в отношении которого допущено нарушение.

5.11.3. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 5.11. настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Покупатель дополнительно к ответственности, указанной в пункте 5.11.2. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

Вариант 3. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, то подлежат применению следующие условия:

5.11. Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на Отдельный банковский счет Поставщика (далее – ОБС) [19] в соответствии с Условиями банковского сопровождения (Приложение № 7 к Договору) [20] .

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком ОБС освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

Специальный режим проведения расходных операций по ОБС Поставщика отменяется Банком в порядке, предусмотренном Условиями банковского сопровождения (Приложение № 7 к настоящему Договору).

5.11.1. За неисполнение Поставщиком обязанности, установленной подпунктом 4.2 или подпунктом 4.3 пункта 4 Условий банковского сопровождения (Приложение № 7 к настоящему Договору), Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 (десять) процентов от суммы каждой операции, совершенной не с использованием ОБС.

5.11.2. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктом 4 Условий банковского сопровождения (Приложение № 7 к настоящему Договору), Покупатель дополнительно к ответственности, указанной в пункте 5.11.1. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

4. Остальные положения Договора остаются для Сторон неизменными и обязательными для исполнения Сторонами в полном объеме.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Положения Договора, выделенные курсивом, могут быть изменены при необходимости и/или исключены в случае их неприменения. ↑

Если в соответствии с условиями банковского сопровождения Поставщик обязан открыть отдельный счет, слова «расчетный счет» необходимо заменить на «Отдельный счет». ↑

При заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты по договору (отдельному этапу договора) указывается не более 7 (семи) рабочих дней с даты передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) и подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.

В случае закупки Продукции, которая не указана в Приложении № 2 к Положению о закупках, товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2», «Перечень видов товаров, работ, услуг при закупке которых применяется тридцатидневный срок оплаты» (https://zakupki.ogk2.ru/main/management/), срок оплаты по договору (отдельному этапу договора) указывается не более 7 (семи) рабочих дней с даты передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) и подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД. ↑

Представитель Производителя:

- российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;

- представительство иностранного Производителя;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его Продукции при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанной Продукции на соответствующем товарном рынке. ↑

Реквизиты открытого (зарезервированного) банковского счета Поставщика, используемого в качестве Отдельного банковского счета, следует включить в раздел Договора, предусматривающий указание адресов и банковских реквизитов Сторон. ↑

Пункт включается, если Договор заключается с требованием о привлечении Поставщиком, к исполнению договора, одного или нескольких субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. ↑

Пункт включается, если в перечень поставляемой Продукции входят товары, подлежащие прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства от 01.07.2021 г. № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости». ↑

Выбор компетентного суда осуществляет участник закупки в своей оферте при подаче заявки в закупочной процедуре. Для лиц, входящих в Группу Газпром энергохолдинг, признанных победителем закупочной процедуры, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном центре при АНО НИРА ТЭК. ↑

Указывается наименование стороны по Договору и адреса электронной почты уполномоченных лиц сторон. ↑

Условия рекомендуются как дополнения к арбитражной оговорке при заключении договоров, споры из которых могут быть отнесены к международным. ↑

Приложение включается, если Договор заключается с требованием о привлечении Поставщиком, к исполнению договора, одного или нескольких субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (и при условии включения п. 6.11. Договора). ↑

Приложение включается, если Договор заключается с требованием о привлечении Поставщиком, к исполнению договора, одного или нескольких субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (и при условии включения п. 6.11. Договора). ↑

Если Договор заключается на поставку Продукции, операции по реализации которого подлежат налогообложению НДС по ставке 0%, или с контрагентом, применяющим систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, то столбцы «Ставка НДС, %» и «Сумма НДС» таблицы и слова вне таблицы «в том числе НДС - ________ (______________________________) руб. ______ коп.» не заполняются. ↑

Условия открытия банковского счета, а также типовые Параметры Банковского сопровождения, включая разрешенные и запрещенные операции, размещены на сайте Банка в разделе, касающемся банковского сопровождения контрактов. ↑

Пункт 3.9 должен быть исключен в случае принятия Покупателем решения о неприменении параметра «Реестр контрагентов» в составе Параметров Банковского сопровождения. ↑

Текст данного абзаца в части нумерации пунктов должен быть скорректирован в случае неприменения параметра «Реестр контрагентов» в составе Параметров Банковского сопровождения. ↑

Текст данного абзаца должен быть исключен в случае неприменения параметра «Реестр контрагентов» в составе Параметров Банковского сопровождения. ↑

Представитель Производителя- российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции»;

- представительство иностранного Производителя;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его Продукции при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанной Продукции на соответствующем товарном рынке. ↑

Реквизиты открытого (зарезервированного) банковского счета Поставщика, используемого в качестве Отдельного банковского счета, следует включить в раздел Договора, предусматривающий указание адресов и банковских реквизитов Сторон. ↑

Условия банковского сопровождения Договора применяются в отношении обязательств Поставщика, неисполненных им к моменту заключения Сторонами настоящего Дополнительного соглашения. ↑

Приложение к разделу 8 Документации 224P101341.docx

Приложение к разделу 8 Документации:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена закупки сформирована на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2».

Обоснование начальной (максимальной) цены закупки (необходимо указать наименование одного или нескольких применяемых методов определения НМЦ в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2»):

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_224P101341_Химические материалы.docx - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку химических материалов

Направление закупки - Эксплуатационные расходы

Для нужд филиала ПАО «ОГК-2»-Серовская ГРЭС

№ лота 224P101341

Назначение поставляемой продукции.

Для комплектации Филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС химическими материалами, используемыми при работе: водоподготовительной установки ХВО; системы охлаждения газодожимных компрессоров ПГУ; системы охлаждения комплектного воздухоочистительного устройства ГТ; очистных сооружений ливневых и нефтесодержащих стоков.

Место поставки:

Филиал ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, Свердловская область, город Серов, ул. Пристанционная, д.1.

Требования к поставляемой продукции.

Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в Ведомости планируемых поставок (Приложение №1).

Продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2024 года.

Качество переданной Заказчику продукции должно соответствовать качеству, установленному НТД завода-изготовителя.

Поставщик обязан подтвердить, что гарантийный срок на поставляемые материалы составит не менее 12 месяцев с момента поступления материалов на склад Покупателя/Грузополучателя. В случае если гарантийный срок, указанный в технической документации завода-изготовителя более 12 месяцев с момента поступления материалов на склад Покупателя/Грузополучателя, то поставщик обязан подтвердить срок гарантии, указанный в технической документации завода-изготовителя.

Гарантийный срок по позициям №3 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию) определятся нормативными документами завода-изготовителя.

• Качество материалов, применяемых для изготовления поставляемой продукции, должно соответствовать требованиям НТД завода-изготовителя.
• При поставке продукции от иностранного производителя, поставщик обязан предоставить подтверждение соответствия продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.
• При поставке мерной продукции допускается отклонение от согласованного количества в пределах +/- 5% по общему объему. Поставляемая продукция подлежит оплате на общих основаниях по фактическому количеству.

Требования к организации/выполнению поставки.

Доставка продукции должна осуществляться за счёт Поставщика автотранспортом до склада Заказчика (Грузополучателя), расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Серов, ул. Пристанционная, д.1.

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни в период с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

Объём поставки указан в Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию).

Поставку продукции необходимо произвести в сроки, установленные в Ведомости планируемых поставок (Приложение №1 к техническому заданию).

Вместе с продукцией поставляются:

Паспорт/Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем;

Паспорт безопасности химической продукции, отвечающий требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7;

Паспорт на емкость для перевозки опасных грузов (ОГ) по позициям №2, №3, №5, №6 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию)

Аварийная карточка на опасный груз по позициям №2, №3, №5, №6 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию);

Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов по позициям №2, №3, №5, №6 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию);

Свидетельство о допуске водителей к перевозке опасных грузов (ОГ) - Дорожная Перевозка Опасных Грузов (ДОПОГ) по позициям №2, №3, №5, №6 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию);

Для импортного товара предоставление перевода документов, относящихся к товару, на русский язык и заверенного подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика;

Документ с указанием требований условиях хранения поставляемой продукции (сроки хранения и тип в заводской упаковке, температурный режим, влажность, возможность хранения на открытой площадке и другие требования, необходимые для длительного хранения);

Копии деклараций на товары с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Продукции, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (на товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза);

Счета-фактуры, товарные накладные ТОРГ-12 в 2-х экз., счет на оплату, товаросопроводительные документы, товарно-транспортные накладные Т-1 в 2-х экз., экспедиторские расписки с перечнем продукции, ж/д накладные, упаковочные листы.

Продукция должна поставляться в чётко маркированной упаковке / таре обеспечивающей её сохранность (неизменность первоначальных свойств) при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении.

Емкость , в которой должна поставляться приобретаемая Продукция:

– еврокубы по позициям №5 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию);

– бочки по позициям №7, №10 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию);

– канистры по позициям №2, №3, №6 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию);

– мешки по позициям № 1, № 4, №8, № 9 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию);

– ведра по позициям № 11 Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию).

• При поставке Продукции в период времени с температурой окружающего воздуха ниже 0°С исключить изменение (замерзание) первоначального состояния Продукции.

5. Требования к критериям рассмотрения заявки Участника.

5.1. Критерии рассмотрения заявки Участника.

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования по энергосбережению и энергетической эффективности.

Необходимость в установлении требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности отсутствует.

7. Приложения

1. Ведомость планируемых поставок – Приложение №1;

2. Методика оценки заявок – Приложение №2

Согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

* любые товарные знаки, указанные в Ведомости планируемых поставок, следует читать со словами «или аналог»

Согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Техническому заданию

Методика оценки заявок

При оценке и ранжировании по степени предпочтительности Заявок применяются стоимостной и нестоимостной критерий.

Устанавливается следующее долевое соотношение между критериями:

- Посмотреть таблицу с данными

• Оценка стоимостного критерия:

- Посмотреть таблицу с данными

• Оценка нестоимостного критерия:

- Посмотреть таблицу с данными

Оценки выставляются по каждому критерию/подкритерию. Лучшей Заявкой признается предложение Участника, набравшего максимальное количество баллов.

ТЗ_224P101341_Химические материалы.pdf

Перенос_ДВ_19100_mi 02.02.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Изменения к Извещению № 19100/МИ о проведении открытых маркетинговых исследований в электронной форме о выборе наиболее выгодных условий поставки химических материалов для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС

В соответствии с п.32 Извещения о проведении открытых маркетинговых исследований в электронной форме № 19100/МИ о выборе наиболее выгодных условий поставки химических материалов для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (Начальная (максимальная) цена договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47,05 руб. (без учета НДС)) Организатор вносит следующие изменения:

Читать пп.20, 22, 23 Извещения о проведении маркетинговых исследований в следующей редакции:

- Посмотреть таблицу с данными

Остальные пункты Извещения о проведении маркетинговых исследований остаются неизменными.

Перенос_ДВ_19100_mi 02.02.pdf