Тендер - Поставка средств дезинфекционных №263733920

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение 1 - Обоснование НМЦК (7).xls
• Приложение 4 ПРОЕКТ КОНТРАКТА .doc
• Техническое задание электронный аукцион инструменты 2015 (20).doc
• Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке.docx

Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупкеxx - Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.

1.1 Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы:

1.1.1 решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

1.1.2 декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона;

1.1.3 реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

1.1.4 характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Характеристики предлагаемого участником закупки товара могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком;

1.1.5 наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

1.1.6 документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге:

Наличие действующего на момент окончания подачи заявок регистрационного удостоверения на медицинские изделия (с приложениями). Подтверждается копией действующего на момент окончания подачи заявок регистрационного удостоверения на медицинские изделия (с приложениями)

Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»; Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» (ч. 4 ст. 38)

1.1.7 информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона:

Установлены условия допуска в соответствии с приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в заявке страны происхождения поставляемого товара.

1.1.8 Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона и документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона. Сведения о требованиях, предъявляемых к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, требованиях, предъявляемых к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям указан в пунктах 1.1.8.1, 1.1.8.2 и 1.1.8.3 настоящих требований. Указанные в пунктах 1.1.8.2 и 1.1.8.3 настоящих требований документы включаются в заявку участника в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 инструкции по заполнению заявки.

1.1.8.1 Требования к участникам закупки, устанавливаемые в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона: не установлено

Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: не установлено

1.1.8.2 Требования к участникам закупки, устанавливаемые в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона : не установлены

Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона данным требованиям: не установлены

Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: не установлены

1.1.8.3 Требования к участникам закупки, устанавливаемые в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона: не установлено

Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона данным требованиям: не установлены

Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: не установлены

1.1.9. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 – 29 Федерального закона:

Установлено преимущество:

1.1.9.1. Право участника закупки на получение преимущества в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг, в соответствии со статьей 29 Федерального закона.

1.1.10.1. Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

2. Инструкция по заполнению заявки.

2.1 Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

2.2 Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2.3 Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона, и предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

2.4 Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона, предоставление которых предусмотрено пунктом 1.1.4 настоящих Требований, формируются участником закупки с учетом следующего:

2.4.1 при описании показателей и (или) их значений предлагаемого участником закупки товара, участником закупки должна представляться достоверная информация о таких показателях и (или) их значениях в рамках требований, установленных в описании объекта закупки;

2.4.2 при описании показателей товара и (или) их значений участником закупки указываются показатели и (или) их значения в рамках, установленных в описании объекта закупки;

2.4.3 при описании показателей товара и (или) их значений участнику закупки необходимо учитывать следующее:

- в отношении сведений, представленных в графе 2 Таблицы пункта 10.1 описания объекта закупки (далее – Таблица пункта 10.1) «Наименование товара» - участнику закупки рекомендуется указывать Наименование товара, в соответствии с требованиями данной графы без изменения их содержания.

- в отношении сведений, представленных в графе 3 Таблицы пункта 10.1 «Наименование показателя (характеристики) товара» и графе 4 Таблицы пункта 10.1 «Единица измерения показателя (характеристики) товара» - участником закупки указывается информация о наименовании показателя (характеристики) товара и единице измерения показателя (характеристики) товара в соответствии с требованиями заказчика без изменения их содержания, в том числе не рекомендуется объединять в одну строку наименования показателей (характеристик) товара находящихся в разных строках Таблицы пункта 10.1.

- в отношении сведений, представленных в графе 5 Таблицы пункта 10.1 «Значение показателя (характеристики) товара, которое не может изменяться» - участником закупки указывается информация о значении(ях) показателя(лей) в соответствии с требованиями, указанными в данной графе без изменения их содержания, независимо от того, определены ли они точным значением или имеют диапазон (интервал или вариацию) таких значений.

- в отношении сведений, представленных в графе 6 Таблицы пункта 10.1 «Значение показателя (характеристики) товара, при определении которого используются только точные цифровые или иные параметры» - участником закупки представляется информация о конкретном(ых) значении(ях) в виде точных цифровых или иных параметров в рамках установленных в графе 6 требований, при этом участником закупки должны учитываться иные требования, изложенные в настоящей инструкции.

- в отношении сведений, представленных в графе 7 Таблицы пункта 10.1 «Значение показателя (характеристики) товара, при определении которого могут не использоваться точные цифровые или иные параметры» - участником закупки представляется информация о конкретных, либо неконкретных (в том числе диапазонных (интервальных)) значениях в виде цифровых или иных параметров, в рамках (пределах) установленных в графе 7 требований.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 18.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000003

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Изобильный, ул.Сиреневая 29

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Нет

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Установлено

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

указан в документации

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Старопольскому краю г. Ставрополь

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_1_-_Обоснование_НМЦК_(7) - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_электронный_аукцион_инструменты_2015_(20) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 1

к техническому заданию

Сведения о наименовании количественных и качественных

характеристиках товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующая отделением Ю.Н. Дударева

Приложение_4_ПРОЕКТ_КОНТРАКТА_ Раздел 13

PAGE 7

Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № ______

на поставку изделий медицинских

для ГБУЗ СК «Изобильненская РСП»

для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

г. Ставрополь «___»___________2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чурикова Юрия Андреевича, действующего на основании Устава, выступающего от имени бюджетного учреждения, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральным законом № 44-ФЗ) по итогам электронного аукциона № _______ (протокол _____________ от _______ №___), заключили настоящий контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

ИКЗ:

Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуетсяпоставить изделия медицинские для ГБУЗ СК «Изобильненская РСП» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края (далее – товар) согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным требованиям, действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, а также требованиям, установленным Минздравом РФ и Госстандартом РФ. При передаче товара Поставщик должен предоставить документы, согласно установленным Минздравом РФ и Госстандартом РФ требованиям, на каждую партию товара с указанием страны происхождения поставляемого товара (при наличии такого документа). Остаточный срок годности товара на момент поставки каждой партии товара должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности указанного производителем.

1.3. Товар должен быть новым, упакован в заводскую упаковку, соответствующую действующим стандартам и обеспечивающую сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении. Не допускается нарушения заводской упаковки. Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим стандартам.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставлять товар Заказчику в порядке и на условиях, изложенных в настоящем контракте.

2.1.2. Передать товар надлежащего качества, в обусловленном настоящим контрактом количестве и ассортименте с документами необходимыми для дальнейшего использования товара на русском языке.

2.1.3. Обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.

2.1.4. Устранить недостатки товара, выявленные в результате проверки его соответствия количеству и (или) качеству, указанным в контракте в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика акта выявленных недостатков.

2.1.5. В день поставки предоставить заказчику счета, счета – фактуры, товарные накладные, акт приема-передачи, а также иные документы, относящиеся к товару.

2.1.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам, за исключение случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по контракту;

2.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять товар, являющийся предметом настоящего контракта, в порядке и на условиях, установленных в контракте.

2.3.2. Оплатить товар в сроки, установленные разделом 5 настоящего контракта.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

2.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по контракту;

2.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по контракту;

2.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара и сроков поставки товара требованиям контракта;

2.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта;

2.4.6. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

2.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по контракту требованиям, установленным контрактом.

3. Обеспечение исполнения контракта

3.1. Размер обеспечения исполнения контракта:

Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет заказчику до подписания контракта обеспечение исполнения контракта в размере 5% от цены контракта, в форме независимой гарантии, соответствующейтребованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии состатьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий.

3.1.1. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 15% начальной (максимальной) цены контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии счастью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 3.1.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положенийстатьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Если аукцион проводится для заключения контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, участник закупки, предложивший цену контракта, на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

3.1.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств: не установлено.

3.1.3.В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленныхчастью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии состатьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия независимой гарантии с учетом требованийстатей 44 и96 Федерального закона № 44-ФЗ;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Правительством Российской Федерацииперечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

3.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта, гарантийного обязательства подтверждается копией платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта, гарантийного обязательства.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта, гарантийного обязательства:

ГБУЗ СК «Изобильненская РСП»,

г. Изобильный, ул. Сиреневая, 29,

Министерство финансов Ставропольского края (ГБУЗ СК «Изобильнеская РСП»л /сч 045.70.127.8)

Тип средств 04.01.06

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ //УФК по

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с (казначейский счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с (ед. казначейский Ставропольскому краю г.Ставрополь

счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4268

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в поле 104 указывать с пометкой в назначении платежа: Обеспечение исполнения контракта №_________________.

3.4.В ходе исполнения контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7.2 и7.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.5. Положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3)заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

3.6.Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положенийстатьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

3.7.Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в случае отзыва в соответствии сзаконодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7,7.1,7.2 и7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.8. При изменении существенных условий контракта изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии состатьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренныхчастями 7 -7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.9. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

3.10. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии счастью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

3.11. Возврат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не более тридцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не более пятнадцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

4. Сроки, порядок поставки и приемки товара

4.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменной заявки от Заказчика по адресу местонахождения Заказчика, в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв период с момента заключения контрактапо 30 июня 2024 года. Письменная заявка передается следующим образом: вручается лично под роспись уполномоченному лицу Поставщика либо направляется по почте заказным письмом либо передается факсом с отчетом об отправке и (или) с последующим возвращением заявки с подписью Поставщика, а также может, направлена по электронной почте указанной в контракте. В случае если заявка направляется посредством факсимильной или электронной связи, она считается полученной со дня ее направления поставщику.

При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными п. 4.3.

4.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства по адресу:

ГБУЗ СК «Изобильненская РСП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, город Изобильный, ул. Сиреневая, 29, склад.

4.3. Приемка поступившего товара осуществляется на складе Заказчика в соответствии с товарной накладной. Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем контракте, проводится в порядке, установленном настоящим контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям настоящего контракта.

При приемке товара и проверке соответствия товара требованиям настоящего контракта присутствие представителя Поставщика является обязательным. Представитель Поставщика должен иметь документ на право участия в определении соответствия товара условиям настоящего контракта. Если при передаче товара отсутствует представитель Поставщика Заказчик вправе отказаться от приемки товара и такой товар считается не поставленным. В таком случае Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление об отказе в приемке товара.

К каждой поставке товара прилагаются следующие документы:

а) копия регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом;

б) товарная накладная, составленная по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации в двух экземплярах или УПД;

в) акт приема-передачи товара по форме согласно приложению, к настоящему Контракту в двух экземплярах;

г) копия документа, подтверждающего соответствие товара;

д) инструкцию (ии) по медицинскому применению товара на русском языке;

е) счет-фактура (при необходимости);

з) счет.

4.4. Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных п.4.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара/

Приемка товара осуществляется путем проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотра товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка товара производится в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи товара, по адресу, указанному в пункте 4.2 Контракта и Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара.Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). При выявлении несоответствия наименований, количества и качества товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

Отказ от приемки товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара.

По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

4.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе.

4. 6. Заказчик в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренныхпунктом 4.3 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии сразделом 6 Контракта, направляет Поставщику подписанный Документ о приемке (Акт приема-передачи товара) по Контракту (этапу) (приложение N 2 к Контракту) или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренныепунктом 4.6 Контракта.

4.8. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Заказчику.

4.9. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика и размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

4.10. Отгрузка товара, взамен забракованного производится за счет средств Поставщика в срок, указанный в пункте 2.1.4. настоящего контракта.

4.11. Товар, не отвечающий требованиям настоящего контракта к его качеству, а также некомплектный товар, или товар, поставленный не в полном объеме, или товара переданный в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика считается не поставленным.

4.12. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке товара в момент поставки также в случае, если:

-не надлежаще оформлены копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии, регистрационного удостоверения;

-не надлежаще оформлены бухгалтерские документы: счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи (приложение 2);

- отсутствует любой из документов, указанных в пункте 4.3 настоящего контракта;

-указанные в пункте 4.3 настоящего контракта документы представлены не в полном объеме;

-поставка осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества товара;

- поставленный товар не соответствует спецификации к настоящему контракту;

- при передаче товара отсутствует уполномоченный представитель Поставщика.

В этом случае Заказчик уведомляет Поставщика об отказе от приемки товара, с указанием причины, послужившей основанием для отказа. Уведомление направляется Заказчиком посредством факсимильной связи, или по электронной почте указанным в настоящем контракте. Поставщик обязан обеспечить приемку документов, направляемых Заказчиком факсимильной связью или по электронной почте.

4.13. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком. Уведомление направляется Поставщику по электронной почте и (или) посредством факсимильной связи, указанным в настоящем контракте. Поставщик обязан обеспечить приемку документов от Заказчика указанными способами.

В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.14. Обязательства Поставщика по поставке товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

4.15. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.

4.16. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.17. Также в случае если после поставки и приемки товара качество товара или отдельных партий товара будут признаны ненадлежащим, и уполномоченным органом будет принято решение об изъятии товара из обращения или его оборот будет приостановлен, или отозвано регистрационное удостоверение , то в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Поставщик отзывает, а Заказчик возвращает Поставщику такойпоставленный товар. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в связи с отзывом продукции (в том числе цену возвращенного Поставщику товара, в отношении которогопринято решение об изъятии товара из обращения или его оборот приостановлен, или отозвано регистрационное удостоверение уплаченную ранее Заказчиком)и вывезти такой товар за счет Поставщика.

5. Цена контракта и порядок расчетов

5.1. Цена контракта составляет ________ рублей, в том числе НДС;

Начальная (максимальная) цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести сорок две тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек.

Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на транспортировку до места поставки, погрузо-разгрузочные расходы, связанные с доставкой товара, гарантийные обязательства, налоги, сборы, таможенные пошлины, упаковку, маркировку и все иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ.

5.2. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки каждой партии товара, на основании выставленного счета, счета – фактуры (при наличии НДС), товарной накладной, документа о приемке подписанного Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания и размещения документа о приемке Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок. Финансируется за счет средств бюджетных учреждений на финансовое обеспечение медицинской помощиза счет ОМС на 2024 год. Оплата производится в российских рублях.

5.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

5.4.В случае если настоящий контракт заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6. Порядок проведения экспертизы

6.1. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.2. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.3. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, должна проводиться в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после осуществления поставки товара.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Неустойки и штрафы по контракту подлежат уплате только на основании обоснованного письменного требования стороны.

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.12. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.13. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.15. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Сторона, чьи права и (или) законные интересы оказались нарушенными действиями (бездействием) другой Стороны, должна направить этой Стороне, претензию в письменной форме. В претензии указываются допущенные при исполнении настоящего контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Сторона, получившая такую претензию, должна ответить на нее в письменной форме в течение 10 (десяти) дней со дня получения.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, а также могут быть направлены факсимильной связью, по номеру, указанному в Контракте или электронной почтой. Стороны должны обеспечить прием претензий всеми указанными способами.

8.3. В случае если спор или разногласие между Сторонами не будут урегулированы в порядке, предусмотренном п. 8.1 настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, эпидемии, блокады, правительственных ограничений, принятия нормативных актов запретительного характера или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, непосредственно повлиявших на исполнение возникших после заключения настоящего контракта обязательств.

Стороны определили, что к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны производителя товара, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров (в том числе окончание срока действия регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар, равно, как и принятие производителем решения о прекращении поставок товара в Россию), приостановление деятельности Поставщика по актам уполномоченных органов (при наличии вины Поставщика) и другие случаи признаваемые таковыми действующим российским законодательством.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана в 5-и дневной срок любым из доступных для противоположной стороны способов связи (факс, телеграф, электронная почта и др.) известить другую сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств. Настоящим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами или организацией.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действуетпо 31 июня 2024г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к контракту, не запрещенные действующим законодательством, действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на контракт, не противоречат нормам действующего законодательства РФ.

11.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить об этом сторону, причем в уведомлении необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью контракта.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.6.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона.

Существенными условиями нарушения исполнения контракта является:

-поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки товаров (более 2 раз не исполнена поставка в полном объеме, согласно поданной заявки).

11.7.Заказчик принимает обязательное решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.8.Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.9.Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.10.Односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона.

11.11. По всем вопросам, вытекающим из настоящего контракта и неурегулированным им, включая ответственность сторон, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.12. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок, уполномоченной на подписание контракта, с обеих сторон.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к контракту

№ ______ от «___» __________20___г.

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к контракту

№ ____

от «___» __________ г.

Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи № _________ от ___________

Поставщик ____________________________ в лице ____________________________, действующий на основании _________________, с одной стороны и Заказчик _____________________________________________ ______________________________________________, в лице _______________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар в соответствии со Спецификацией к контракту в установленные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

2.1. Товарная накладная от «_____»______________20____г. № ___________

2.2. Счет-фактура от «____»_______________20____г. № __________

2.3. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара от «_____»______________ 20____ г. № ______

2.4. Инструкция (ии) по применению Товара на русском языке.

3. Предоставленные документы подтверждают соответствие Товара установленным требованиям к качеству и сроку годности.

- Посмотреть таблицу с данными