Тендер - Поставка канцелярских принадлежностей №263732753

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Проект

ДОГОВОР

на поставку канцелярских принадлежностей

р.п. Светлый Яр «____» _____________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Светлоярская районная станция по борьбе с болезнями животных", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Жирнова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" товаров (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения Волгоградской области "Светлоярская районная станция по борьбе с болезнями животных".

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями гражданского законодательства, Федерального № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

1.2. К отношениям Сторон по настоящему договору применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 223-ФЗ, а также иных федеральных законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативно-правовых актов РФ и Волгоградской области, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения договора будет принят закон, устанавливающий иные обязательные для Сторон правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

2. Предмет договора

2.1. Поставщик обязуется в обусловленные договором сроки поставить канцелярские принадлежности (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

2.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору).

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая сумма договора составляет – ________________________________________________

Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку, погрузку, транспортировку до места поставки, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

3.2. Источник финансирования настоящего договора - средства от приносящей доход деятельности.

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 календарных дней после получения Товара и подписания товарной накладной.

3.4. Авансирование не производится.

3.5. Счет-фактура (при наличии) представляется Поставщиком Заказчику в установленный законодательством срок.

3.6. Днем оплаты Товара считается день списания соответствующей суммы денежных средств со счета Заказчика.

4. Сроки поставки

4.1. Срок поставки Товара: в течение 7-ми дней с даты заключения договора.

4.2. Обязательство Поставщика по передаче Товара считается исполненным с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

5. Качество, гарантийный срок Товара

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, техническими регламентами, утвержденными на данный вид Товара, в пределах сроков годности, указанных на стандартной упаковке производителя (изготовителя).

5.2. Товар (партия Товара), в отношении которого законодательными актами РФ предусмотрены обязательная сертификация или декларирование о соответствии, должен сопровождаться сертификатом соответствия, декларацией соответствия.

5.3. Копии сертификатов соответствия, декларации соответствия на каждый вид Товара в одном экземплярах передаются Заказчику вместе с Товаром (партией Товара), заверенные подписью и печатью Поставщика.

5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге и иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в РФ.

5.5. Поставщик гарантирует сохранность качества, безопасность Товара во время его транспортировки. Упаковка и отгрузка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

5.6.Поставщик гарантирует бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора;

6.1.2. требовать от Поставщика предъявления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора;

6.1.3. требовать от Поставщика уплаты неустойки, в случае полного или частичного невыполнения Поставщиком условий настоящего договора;

6.1.4. в случае нарушения требований к качеству поставляемого Товара и/или обнаружения неустранимых недостатков Товара вправе потребовать их замены на Товар, соответствующий требованиям к качеству, предусмотренным условиями настоящего договора;

6.1.5. осуществлять контроль за ходом, качеством и соблюдением сроков исполнения Поставщиком настоящего договора.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора;

6.2.2. в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором или в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему договору;

6.2.3. предоставить по требованию Поставщика информацию, необходимую для исполнения настоящего договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. требовать от Заказчика приёмки и оплаты поставленного Товара в порядке, предусмотренном настоящим договором;

6.3.2. запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего договора.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. поставить Заказчику Товар, предусмотренный договором, в полном объёме и надлежащего качества, при этом предоставить товарно-сопроводительные документы:

• товарные накладные в 2-х экземплярах;
• один экземпляр счет-фактуры (при наличии);
• копии сертификатов соответствия или декларации соответствия на Товар в одном экземпляре (передаются Заказчику вместе с Товаром (партией Товара), заверенные подписью и печатью Поставщика);

6.4.2. предупреждать за два дня Заказчика о дате и времени поставки Товара;

6.4.3. обеспечить доставку Товара собственными силами и средствами, за свой счет;

6.4.4. гарантировать, что Товар принадлежат ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц;

6.4.5. представлять по запросам Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки Товара, о его качестве.

7. Порядок приёмки - передачи Товара

7.1. Заказчик назначает своего представителя – Бурукину Екатерину Владимировну - (тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть307, (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который от имени Заказчика осуществляет взаимодействие с Поставщиком по вопросам поставки и приема Товара.

7.2. Поставщик назначает своего представителя - _____________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон представителя Поставщика)

который от имени Поставщика осуществляет взаимодействие с Заказчиком по вопросам поставки Товара, в том числе, осуществляет оформление всех передаточных документов на Товар.

7.3. Передача и прием Товара Заказчику оформляется товарными накладными.

7.4. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору) и товарной накладной по ассортименту, количеству, комплектности, товарному виду, упаковке и качеству.

Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара требованиям Заказчика, последний вправе отказаться от подписания товарной накладной, незамедлительно проинформировав об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет доукомплектовать Товар и (или) заменить Товар, не соответствующий требованиям Заказчика по ассортименту, комплектности, товарному виду, упаковке, качеству, либо восполнить несоответствие поставленного Товара требованиям Заказчика в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

7.5. Поставщик считается исполнившим свои обязанности по передаче Товара с момента подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика товарных накладных.

7.6. Днем поставки Товара считается день подписания товарных накладных Сторонами.

7.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписания Сторонами товарных накладных.

8. Место и условие поставки Товара

8.1. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Строительная, д.29 А.

8.2. Способ доставки Товара, вид транспорта определяются Поставщиком самостоятельно.

8.3. Поставщик за два дня обязан предупреждать Заказчика о дате и времени поставки Товара.

9. Ответственность Сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик по своему усмотрению вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.

10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

10.6. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такого запроса.

Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по договору. Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

10. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11. Форс-мажор

12.1. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

12.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Стороны теряют право ссылаться на указанные обстоятельства как на причину невыполнения своих обязательств по настоящему договору.

12.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения обязательств по договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

12.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х месяцев подряд, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем, порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

12. Порядок разрешения споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем совместных переговоров.

13.2. Если, по мнению одной из Сторон, отсутствует возможность разрешить возникший между Сторонами спор, он разрешается в Арбитражном суде Волгоградской области.

13. Порядок изменения и расторжения договора

14.1. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий договора в случаях:

- при изменении количества поставляемого Товара, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара;

- при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

14.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

14.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

14.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

14.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

14.7. По решению суда договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки Товара Поставщиком по настоящему договору, а именно:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товара.

14. Прочие условия

15.1. Настоящий договор составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону, путём направления уведомления.

Вся корреспонденция, направленная Поставщику по известному Заказчику почтовому адресу, а также все платежи, осуществленные Заказчиком по реквизитам Поставщика, указанным в п. 15 настоящего договора, до получения Заказчиком соответствующего уведомления, считаются надлежащим исполнением обязательств Заказчика.

Вся корреспонденция, направленная Заказчику по известному Поставщику почтовому адресу, а также все платежи, осуществленные Поставщиком по реквизитам Заказчика, указанным п. 15 настоящего договора, до получения Поставщиком соответствующего уведомления, считаются надлежащим исполнением обязательств Поставщика.

15.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение № 1 – Спецификация;

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____ от «»_______ 2024г.

на поставку канцелярских принадлежностей

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274590278 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 2", ВОЛГОГРАД объявляет тендер: Поставка смазки пластичной	Электронный аукцион #274590278	94 167 Обеспечение контракта: 30%	2 дня 13.06.2024 24.06.2024
Тендер №274764180 Приобретение гелия	Запрос котировок #274764180	115 868	2 дня 17.06.2024 24.06.2024
Тендер №274834691 Соль таблетированная Мозырьсоль фасовка 25кг	Малая закупка #274834691	См. док.	11 дней 18.06.2024 03.07.2024
Тендер №274935716 Акционерное общество "Волжский трубный завод" объявляет тендер: реагенты ЭПМ	Запрос предложений #274935716	См. док.	2 дня 19.06.2024 24.06.2024
Тендер №274939908 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СРЕДНЕАХТУБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка расходного материала для клинико-диагностической лаборатории (перекись водорода, натрий едкий)	Электронный аукцион #274939908	39 081 Обеспечение контракта: 30%	6 дней 19.06.2024 28.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №263732637 Поставка реактивов лабораторных (с результатом)	Электронный аукцион #263732637	214 513 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 18.01.2024 26.01.2024
Тендер №263732632 Поставка двуокиси углерода жидкого высокого давления (СМП)	Анализ цен #263732632	См. док.	срок истек - 22.01.2024
Тендер №263732628 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поставка реактивов лабораторных	Электронный аукцион #263732628	214 513 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 26.01.2024
Тендер №263732238 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" объявляет тендер: Химреактивы и ГСО для Северо-Западной ТЭЦ им. А.Г. Бориса (с результатом)	Конкурс #263732238	668 002	срок истек 18.01.2024 30.01.2024
Тендер №263732123 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС" объявляет тендер: СОЛЬ;ТАБЛЕТИРОВАННАЯ,25кг,МЕШОК	Запрос предложений #263732123	См. док.	срок истек - 18.01.2024

Тендеры из региона Волгоградская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №263732378 Поставка компьютера	Анализ цен #263732378	См. док.	срок истек - 22.01.2024
Тендер №263732080 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1", ВОЛГОГРАД объявляет тендер: Поставка медицинских изделий (Катетер) (АЭ49/ОМС/СМП/2024)	Электронный аукцион #263732080	1 792 500 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 17 925	срок истек - 26.01.2024
Тендер №263732010 Аренда репетиционных помещений в ДК ТЗР г. Волгограда	Малая закупка #263732010	314 136	срок истек - 21.01.2024
Тендер №263732001 Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства Нива (с результатом)	Малая закупка #263732001	100 000	срок истек 18.01.2024 22.01.2024
Тендер №263731689 Техническое обслуживание изделий медицинской техники (с результатом)	Малая закупка #263731689	98 000	срок истек 18.01.2024 19.01.2024