Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Магнитопрововда ШЛ (договор заключается по форме Покупателя) №263717058

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики

Договор поставки № _____________

город Новоуральск «___» ___________ 20__года

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________ действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ , действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - вещи, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка ТМЦ, далее Товар в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) и техническим заданием № 16-26/23294 от 21.09.2023 г. (приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество, цена, способ и сроки поставки Товара определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Место доставки Товара определено Сторонами в Спецификации.

2.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.5 Настоящий Договор заключен по итогам закупочной процедуры___________, в соответствии с Протоколом № ___________ от _____________г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет - __________________в том числе включая НДС ____________________________ по ставке 20 % _____________________.

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в Спецификации, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

• • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

• Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и требованиям Технического задания № 16-26/23294 от 21.09.2023 г. (приложение № 2 к настоящему Договору).

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в Спецификации.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

• Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
• Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте-приема-передачи Товара(форма установлена в Приложении 3 к настоящему Договору) .
• При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) - сертификаты (паспорта) качества (соответствия), подтверждающие качество изготовления Товара в соответствии с ГОСТ (ТУ, ОСТ или НД) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии с указанием должности, подпись, ФИО лица заверяющего, печать поставщика);

- сопроводительные ярлыки (бирки, этикетки) с указанием в них необходимой информации, а также оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ, ОСТ или других НД) по которым был изготовлен товар;

б) счет, счет-фактуру(или УПД), выставленные Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2(двух) экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) акт приема-передачи Товара в 3 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

е) сведения о контрагентах, участвовавших в процессе приобретения поставляемого Товара, начиная с покупки на заводе изготовителе и дальнейших перепродажах. Сведения предоставляются в свободной форме заверенной печатью и подписью руководителя организации Поставщика.

• Поставщик обязан предоставить оригиналы документов о качестве (сертификат качества, паспорт качества или иной документ подтверждающий соответствие характеристик поставляемого Товара, установленным в НД требованиям) или заверенные должным образом копии («Копия верна», дата, должность, ФИО лица, заверяющего документ) с оттиском «мокрых» фирменных печатей организаций, осуществляющих производство поставляемого Товара и его дальнейшую перепродажу. По данным оттискам печатей Покупатель должен иметь возможность отследить всю цепочку перепродаж, начиная от завода изготовителя.
• Поставщик обязан указывать объем/количество отгруженного Товара, если он отличается от объема, указанного в документе о качестве на поставляемый Товара .
• Все сопроводительные документы должны быть оформлены на русском языке. Если документ оформлен на иностранном языке, то Поставщик должен предоставить перевод на русский язык, выполненный уполномоченной на это организацией. Перевод осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Перечень документов, предоставляемых Поставщиком, может меняться в зависимости от специфики поставляемого Товара.

6.8. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.9 В случае поставки Товара без предусмотренных настоящем разделе документов, а также товаросопроводительных документов/информации предусмотренных 6 разделом настоящего Договора или их части Товар считается недоукомплектованным, и Покупатель/Грузополучатель вправе не принимать Товар до получения недостающей документации/информации, и взыскать с Поставщика штраф в соответствии с пунктом 10.3 Договора, а также поместить Товар на ответственное хранение за счет и от имени Поставщика до получения недостающей документации/информации с правом выставления счетов и счетов фактур за хранение, с правом взимания соответствующей платы за хранение.

Датой поставки в этом случае является дата получения Покупателем/Грузополучателем не переданной вместе с Товаром документации/информации при условии подписания Акта-приема передачи Товара. Плата за хранение перечисляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления ему счета-фактуры по факсу/электронной почте. Покупатель вправе удержать сумму за хранение указанного Товара из суммы, подлежащей к перечислению в качестве окончательного расчета за поставленный Товар.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Покупатель осуществляет проверку Товара по количеству, качеству и комплектности на своем складе путем внешнего осмотра, пересчета, обмера. При необходимости, Покупатель проводит проверку качества с применением иных имеющихся в распоряжении Покупателя методов (проведение испытаний, тестирование и т.п.). Срок приемки Товара по количеству - 10 (десять) календарных дней, по качеству и комплектности - 20 (двадцать) календарных дней с даты поступления Товара на склад Покупателя.

Если на момент приемки несоответствий (недостатков) Товара по количеству, качеству, комплектности не выявлено, Покупатель принимает Товар без замечаний. По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) и заверяет его печатью.

Приемка Товара без замечаний не исключает выявления в дальнейшем скрытых недостатков, которые существовали на момент поставки, но не могли быть выявлены путем внешнего осмотра, пересчета, обмера либо проявились после приемки, в том числе в процессе проведения монтажа, пуско-наладки, осуществления ввода в эксплуатацию, а также эксплуатации Товара и т.д.

В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности Покупатель составляет односторонний комиссионный акт, в котором указывается количество недостающего, некачественного, некомплектного Товара, дается описание несоответствий (недостатков).

Если Покупателем составлен акт, согласно которому обнаружены несоответствия Товара, Покупатель обеспечивает сохранность Товара и вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта.

Полномочия представителя Поставщика должны подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью на право подписания акта (оригинал либо надлежаще заверенная копия).

В случае явки уполномоченного представителя Поставщика Сторонами составляется двухсторонний акт, в котором указываются количество недостающего, некачественного, некомплектного Товара, дается описание несоответствий (недостатков), а также разногласия Сторон (при наличии). В акте могут быть указаны сроки, а также способы устранения Поставщиком выявленных несоответствий. Для урегулирования разногласий Стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию (расходы, связанные с привлечением экспертной организации, возлагаются на Поставщика).

При неявке уполномоченного представителя Поставщика в пятидневный срок (не считая времени на дорогу) с даты доставки ему сообщения о вызове или при получении Покупателем уведомления Поставщика о неявке своего представителя, а также при уклонении представителя Поставщика от подписания двухстороннего акта, односторонний акт, составленный Покупателем, является надлежащим доказательством несоответствия Товара условиям Договора по количеству, качеству, комплектности, а также основанием для предъявления Поставщику требований (претензии).

Поставщик обязан по требованию Покупателя заменить некачественный и/или некомплектный Товар на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки Товара, доукомплектовать Товар, поставить недостающее количество Товара в приемлемый для Покупателя срок, а именно не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, если иной срок не указан в приложении к Договору или не определен соглашением Сторон.

Все расходы (транспортные, складские и прочие), связанные с заменой некачественного и/или некомплектного Товара, устранением недостатков, доукомплектованием Товара, возлагаются на Поставщика. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами обеспечивать вывоз несоответствующего Товара, доставку его, при необходимости, до места ремонта и т.д.

Покупатель вправе самостоятельно организовать вывоз, возврат Поставщику, доставку до места ремонта несоответствующего Товара. В этом случае Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Покупателя и копий документов, подтверждающих размер расходов.

Если в ходе приемки Товара, поступившего взамен некачественного и/или некомплектного, а также в ходе повторной приемки Товара после устранения недостатков и/или доукомплектования Покупателем будут обнаружены несоответствия (недостатки) Товара по количеству, качеству, комплектности, составляется акт (акты) в порядке, установленном пунктами 7.4 -7.8 Договора.

В случае неисполнения Поставщиком требования Покупателя о замене некачественного и/или некомплектного Товара, об устранении недостатков, доукомплектовании, допоставке Товара в установленный срок Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и, если Товар оплачен, потребовать возврата денежных средств.

При обнаружении недостатков поставленного Товара после приемки (в том числе, при обнаружении скрытых недостатков), а также недостатков, возникших и/или проявившихся на этапе ввода в эксплуатацию и в процессе эксплуатации Товара, в том числе в течение гарантийного срока, порядок действий Сторон, их права и обязанности, сроки устранения несоответствий (недостатков) Товара, последствия неисполнения требований Покупателя определяются положениями раздела 7 настоящего Договора.

Покупатель вправе устранить недостатки своими силами либо поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8. ГАРАНТИЯ

• Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).
• Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

8.4. Гарантия на поставленный Товар исчисляется со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. На момент поставки товара, остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки товара..

Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.5 При обнаружении недостатков поставленного Товара после приемки (в том числе при обнаружении скрытых недостатков в период гарантийного срока), Поставщик в сроки, установленные в разделе 7 настоящего Договора обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества качественным, при этом все расходы оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами, а), б), в), г) п. 6.4. Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору).

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами а), б), в), г) п. 6.4 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ________________________ Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты ________________________ Покупателя.

9.6. Обмен электронными данными [1]

9.6.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке

товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении

работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

9.6.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

9.6.3. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

9.6.4. Положения пунктов 9.6.1, 9.6.2 настоящего Договора не ограничивают стороны в возможности выставления и получения указанных в пункте 9.6.1. настоящего Договора документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

9.6.5. В случае, если поставляемая по настоящему Договору Продукция (часть Продукции), входит в утвержденный Правительством РФ Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации, положения пункта 9.6.4 настоящего Договора не подлежат применению, а использование электронного документооборота при выставлении и получении электронных документов, указанных в пункте 9.6.1 настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости не поставленного в срок Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.
• В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.
• Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
• Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
• В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных Поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «__»______20____года, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца при представлении Сведений по электронной почте:

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____________________ на адреса электронной почты Покупателя ______________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца при представлении Сведений в рамках закупочной процедуры (термин «ЗАКУПКА» заменяется конкретным видом закупки):

12.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта/подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17. Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»

Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество).

Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управления несоответствиями, осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).

Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договора процессов управления несоответствиями в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.

Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые содержатся в пункте 17.2 настоящего договора.

В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые содержатся в пункте 17.3 настоящего договора.

Поставщик обязан включать в договоры с Субисполнителями, привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему договору, условия, указанные в пунктах 17.1.1-17.1.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 17.1.1 – 17.1.6 настоящего раздела.

Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом».

• Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).
• Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).
• Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

• • Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.
  • Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.
  • Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.
  • УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов
    в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями
    ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.
  • При отсутствии электронной подписи у работников организации Покупателя и Поставщика, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.
  • Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers.
  • Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

При использовании УКЭП Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п. 4.6 Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

• • Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.
  • Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.
  • Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.».

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

17.3.1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 N 1/433-П (в актуальной редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе "Документы по качеству") (далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателм [2] , по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество [3] ;

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере [4]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (сто тысяч рублей) за каждый случай такого нарушения. Либо уплаты пени в размере ___ % (что составляет не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей) от цены договора/продукции за каждый день просрочки [5] .

Поставщик освобождается от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, если просрочка подписания План коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Поставшиком; конечным заказчиком продукции/объекта использования атомной энергии; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

17.3.2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, либо отклонение Покупателем указанных документов без обоснования;

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки
в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (одна тысяча рублей) за каждый случай такого нарушения.

17.3.3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

17.3.4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика на электронную почту Покупателя оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) [6] .

17.3.5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) [7] .

17.3.6. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Поставщиком требований п. 17.3.1.2 Условий по устранению несоответствия будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Порядке по управлению несоответствиями либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество,

и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

17.3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

17.3.8. Нарушение Поставщиком требований по использованию
ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению
ЕОС-Качество, перечисленных в пункте 17.3.1 договора [8] , считается уклонением Исполнителя от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в пункте 17.1.2 договора, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме заверенных Стороной копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

18.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

В случае изменения адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные

с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4) в Арбитражном суде Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных статьей 38 «Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (исключительная подсудность).

18.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

18.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание № 16-26/23294 от 21.09.2023 г. (отдельный файл в формате pdf);

Приложение № 3: Образец акта приема-передачи Товара.

19. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

20. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________________________________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ___________ (сумма прописью) рублей, ____ копеек.

1. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора и спецификации уполномоченными представителями обеих Сторон, с возможностью досрочной поставки.

2. Место поставки: – Склад Покупателя Свердловская область, ЗАТО г.Новоуральск, ул.Дзержинского д.2 или терминал любой транспортной компании г. Новоуральска за счет Поставщика.

3. Условия оплаты Товара: Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами, а), б), в), г) п. 6.4. Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору).

4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в ТОРГ-12 (или УПД) и Акте приема-передачи Товара.

5. Качество Товара должно соответствовать: условиям настоящего договора и требованиям Технического задания № 16-26/23294 от 21.09.2023 (приложение № 2 к настоящему Договору).

6. Требования к Товару (технические характеристики и т.д.) – Товар должен сопровождаться документами, предусмотренными пунктом 6.4. Договора, при этом поставка Товара без документов, подтверждающих качество Товара, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов.

7. Оплата осуществляется за фактически поставленное количество Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Техническое задание

16-26/23294 от 21.09.2023

(отдельный файл в формате pdf).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

========================================================================

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)

№ __________________ от «____» _________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору):

(описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

(сумма за поставленный Товар)

Товар отвечает техническим требованиям Технического задания № 16-26/23294 от 21.09.2023. на поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12.

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

=======================================================================

- Посмотреть таблицу с данными

Данный пункт применяется только при условии ввода в постоянную эксплуатацию процесса обмена юридически значимыми электронными документами (ЮЗ ЭДО). ↑

Заказчик/Покупатель - указывается требуемое в соответствии с условиями договора. Далее по тексту термин указывается единообразно. ↑

Данный пункт предполагает исключение аналогичного обязательства, касающегося выплаты неустойки за нарушение сроков устранения несоответствий (если договор содержит иное обязательство, касающееся выплаты неустойки за нарушение сроков устранения несоответствий, то оно заменяется на данное условие). ↑

При наличии в ЛНА организации Корпорации минимальной суммы, необходимой для инициирования претензионно-исковой работы, рРазмер неустойки (штраф или пеня) определяется в установленном в организации порядке коммерческими/договорными/ юридическими службами по согласованию со службой качества организации, но не менее суммы, достаточной для инициирования и ведения претензионно-исковой работы в соответствии с ЛНА организации Корпорации.

При отсутствии в ЛНА организации Корпорации требований к минимальной сумме, необходимой для инициирования претензионно-исковой работы, минимальный размер штрафа устанавливается не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей. При этом размер пени в процентах должен составлять сумму не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. за каждый день просрочки.

Для договоров с ценой менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей по решению заказчика штраф устанавливается в размере не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый случай нарушения или устанавливается пени, размер которой в процентах должен составлять сумму не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый день просрочки.

По решению Заказчика возможно установить размер неустойки в отношении каждого основания отдельно. Ответственность Заказчика за аналогичные основания устанавливается в размере равном ответственности Исполнителя. ↑

Вариант неустойки (штраф или пеня) указывается Заказчиком в зависимости от потребности. ↑

Данный пункт включается/применяется в случае, если Исполнитель не является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑

Данный пункт включается/применяется в случае, если Исполнитель является организацией Госкорпорации «Росатом». ↑

Указывается ссылка на пункты договора, в которых перечислены условия о нарушении Исполнителем требований по управлению несоответствиями согласно настоящему приложению. ↑

Технические_характеристики

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Общество с ограниченной

ответственностью

«Научно-производственное

объединение «Центротех»

(ООО «НПО «Центротех»)

Руководителям по списку рассылки

ул. Дзержинского, д. 2, г. Новоуральск,

Свердловская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 14-00

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0690

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе коммерческого предложения

Уважаемые руководители!

В целях формирования начальной цены для организации закупки в

интересах ООО «НПО «Центротех» прошу предоставить коммерческое

предложение на право заключения договора поставки магнитопроводов ШЛ.

Состав и количество закупаемой продукции описаны в приложении № 1

к запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к

заключению по результатам закупки являются:

1) оплата по факту поставки продукции в течение 20 (двадцати)

календарных дней;

2) место поставки продукции: склад Покупателя в г. Новоуральск или

терминал любой транспортной компании в г. Новоуральск за счет

Поставщика;

3) срок поставки товара: не позднее 10 (десяти) недель;

В случае заинтересованности прошу Вас в срок до 25.01.2024 года

направить коммерческое предложение в соответствии с техническим заданием

(приложение № 1 к запросу) и заполнить форму расчета цены согласно

приложению № 2 к запросу.

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его

телефоны. Из предложения должна однозначно определяться цена единицы

продукции в рублях с НДС, общая цена договора в рублях с НДС, а также срок

действия ценовой информации (предпочтительный срок действия

предложения: 90 календарных дней с даты подачи предложения).

Предложение необходимо оформить на бланке организации, подписать

уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно, информирую Вас о том, что запрос коммерческого

предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для

ООО «НПО «Центротех».

В случае ответа на данный запрос, с предоставлением ценового

предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации,

указанной в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи приложении настоящего письма, Ваш ответ будет

приниматься (рассматриваться) ООО «НПО «Центротех» как Ваше согласие

со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для

ООО «НПО «Центротех», отдельно указав их в тексте коммерческого

предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение: 1. Техническое задание – № 16-65/817-ВK от 17.01.2024

отдельный файл

2. Форма расчет цены.

3. Проект договора – отдельный файл

С уважением,

И.о. заместителя генерального

директора по закупками

логистике

Нуриахметова Юлия Игоревна

8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.22-74

Е.В. Завражнов

Приложение № 1 к запросу

Техническое задание № 16-65/817-ВK от 17.01.2024

(отдельный файл)

Приложение № 2 к запросу

Таблица расчета начальной (максимальной) цены на поставку продукции

№

позиции

товара

Категории

ТКП (номер и дата ТКП)

Официальное наименование

поставщика

Адрес поставщика

Контактные телефоны поставщика

Руб.

Наименование продукции

Изготовитель

Технические характеристики

Класс безопасности

Материал

В соответствии с ТЗ

В соответствии с ТЗ

В соответствии с ТЗ

Срок поставки

Условия платежей/порядок оплаты

Единица измерения товара

1

В соответствии с ТЗ

Количество

Цена за единицу продукции без

НДС

Х

Х

Цена за единицу продукции с НДС

Х

Х

В том

числе (заполняется при необходимости

При необходимости

доп. условиями или ставится прочерк)

ИТОГО цена с учетом количества

без НДС

ИТОГО цена с учетом количества с

НДС

Стоимость доставки

Х

Х

Х

Х

Х (при необходимости)

При необходимости

(заполняется при необходимости или ставится

прочерк)

ИТОГО цена с доставкой без НДС:

(заполняется при необходимости или ставится

Х (при необходимости)

При необходимости

Х (при необходимости)

При необходимости

прочерк)

ИТОГО цена с доставкой с НДС:

(заполняется при необходимости или ставится

прочерк)

2

Таблица заполняется на всю запрашиваемую продукцию

Наименование

Изготовитель

Технические характеристики

…………

…………

…………

ИТОГО цена коммерческого

предложения с учетом всех позиций

и количество товаров (доставки,

дополнительных условий, если такие

требовались) без НДС

ИТОГО цена коммерческого

предложения с учетом всех позиций

и количество товаров (доставки,

дополнительных условий, если такие

требовались) без НДС

Х

Х

Х

Х

Приложение № 3 к запросу

Проект договора

(отдельный файл)

Технические_характеристики

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директораглавный конструктор

(ООО «НПО «Центротех»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

___________ № ____________

_______________ А.М. Мышинский

«____» _____________ 2024 г.

Техническое задание

на поставку магнитопроводов

Предмет закупки

Магнитопровода ШЛ

Новоуральск

2024

2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

3

3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

3

Подраздел 1.3 Код ОКПД-2

3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

3

Подраздел 4.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

3

3

3

3

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

4

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

4

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

4

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

5

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

5

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

5

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

5

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 6

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

6

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

6

3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Магнитопровода (в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому

заданию).

Примечание: В соответствии с требованиями п.е) ч.5 ст.5.2.1 ЕОСЗ Госкорпорации

«Росатом» поставка эквивалентной продукции не допускается, согласно Приложению 2

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1) Поставляемые комплектующие должны быть новыми, не ранее 2022 года выпуска, не

бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами,

свободными от прав третьих лиц.

2) Внешний вид – отсутствие вмятин, царапин, трещин, сколов и других нарушений,

отсутствие следов эксплуатации.

Подраздел 1.3 Код ОКПД-2

27.11.62.110

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Магнитопровода входят в состав общепромышленного оборудования

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования к условиям эксплуатации:

- Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Категория размещения оборудования 4 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Тип атмосферы при эксплуатации II по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Высота над уровнем моря не более 1000 м;

- Категория помещения по пожаро и взрывоопасности Г согласно НПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию

Подраздел 4.2 Требования к упаковке

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от

повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных

работ.

Все ПКИ должны поставляться в стандартных заводских упаковках, обеспечивающей

сохранность от механических повреждений и внешних воздействующих факторов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с заключенным договором на поставку

4

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

Товар должен сопровождаться:

1. документами о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные

копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты

(или декларации) соответствия и т.д.);

2. сертификатом (техническим паспортом) содержащим обязательно следующую

информацию:

 производитель;

 идентификационный номер партии либо заводские номера изделий;

 технические характеристики Товара либо data sheet с указанием его даты или номера

изменений, даты изготовления;

 гарантийный срок и дата, с которой он отсчитывается;

 сведения о содержании драгметаллов (при наличии)

3. Товар должен сопровождаться биркой/ярлыком оформленной заводом изготовителем и

содержащей в обязательном порядке:

 наименование или логотип производителя ПКИ (допускается наименование торговой

марки);

 наименование ПКИ в соответствии с документацией производителя ПКИ;

 заводской номер и/или партию товара.

Для товаров иностранного производства, в комплекте сопроводительной документации,

поставщик предоставляет сведения о выпуске товаров, ввезенных на таможенную

территорию РФ, по форме приложения № 2 к приказу ФТС РФ от 31.10.2007 № 1347 «О

порядке получения лицами сведений о выпуске товаров, ввезенных на таможенную

территорию РФ» (в редакции приказа ФТС РФ от 23.12.2009 № 2350).

В сопроводительных документах на ПКИ, содержащих драгоценные металлы, Поставщик

обязан указывать количественное содержание драгоценных металлов.

4. Счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

5. Товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один

экземпляр для Поставщика);

6. Акт приема-передачи Товара в 2 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для

Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование упакованных покупных изделий допускается любым видом

транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки

грузов, предусмотренных для данного вида транспорта. Условия хранения и

транспортировки должны исключать деформацию и повреждение.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Место хранения – Закрытое помещение.

Условия хранения и складирования 2 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев.

Требования по объему гарантий качества товаров: Поставщик гарантирует

качество Товара в объеме не ниже гарантийных обязательств изготовителя. Если в течение

срока гарантии выявляются дефекты товара, Поставщик обязуется в течение 15

календарных дней с момента письменного обращения Покупателя за свой счет устранить

обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного товара и/или частей.

Гарантийный срок в данном случае продлевается на время, затраченное на устранение

этого дефекта. Все расходы идут за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных

стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного

вида Товара и гарантировать безопасность при его использовании.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать

условиям Договора и требованиям нормативной (технической) документации (ГОСТ, ОСТ,

ТУ и т.п.). При этом под технической документацией понимаются документы или

совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные,

необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла Товара

(ГОСТ, ОСТ, технический регламент, технические условия (ТУ), конструкторская,

технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация и т.п.).

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат

соответствия Госстандарта России, дающий право его использования в условиях

Российской Федерации, соответствовать предъявляемым к нему действующим

государственным стандартам.

Поставщик должен гарантировать, что поставленный товар не будет иметь

дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством

изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика, а

также при использовании этого товара в соответствии с инструкцией по эксплуатации в

условиях, обычных для РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставляемой продукции:

- В соответствии с Приложением 1 настоящего технического задания.

- Поставка продукции осуществляется Поставщиком: до склада Заказчика в г.

Новоуральск или до любой ТК в г. Новоуральск.

Срок поставки: в соответствии с условиями договора.

6

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

На бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

Сокращение

1

ГОСТ

Государственный стандарт

2

НД

Нормативная документация

Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

п/п

1

2

Наименование приложения

Приложение 1. Перечень номенклатуры

Приложение 2. Справка-обоснование о невозможности

использования аналогов

И.о. Заместителя генерального директора по

закупкам и логистике

Начальник отдела

Номер

страницы

7

8-10

Е.В. Завражнов

А.А. Милованкин

7

Приложение 1

к Техническому заданию № ______________от ______________

№

1

2

3

4

5

Перечень номенклатуры

Компания

Наименование материала, марка

изготовитель

АО «Завод

Магнитопровод ШЛ 20х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3

«Комета»

АО «Завод

Магнитопровод ШЛ 16х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3

«Комета»

АО «Завод

Магнитопровод ШЛ 16х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3

«Комета»

АО «Завод

Магнитопровод ШЛ 20х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3

«Комета»

АО «Завод

Магнитопровод ШЛ 12х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3

«Комета»

И.о. Заместителя генерального директора по

закупкам и логистике

Начальник отдела

Ед.

изм.

Количество

шт.

50

шт.

4

шт.

50

шт.

267

шт.

1

Е.В. Завражнов

А.А. Милованкин

8

Приложение 2

к Техническому заданию № _____________от ___________

Справка-обоснование о невозможности использования аналогов

Все приборное оборудование, производимое для предприятий топливной компании АО

«ТВЭЛ», работает по единому утвержденному проекту, который однозначно определяет

номенклатуру оборудования и не допускает замен. На основании Проектной документации (ПД),

в которой указан перечень приборного оборудования, разработана конструкторская

документация (КД) на данное оборудование, являющаяся неотъемлемой частью ПД.

Срок

приборного

корпорации

документам

этапы:

службы оборудования – не менее 30 лет. Поэтому при разработке и внедрении

оборудования предъявляются жесткие требования, описанные в стандарте

КПК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи стандарте Топливной компании СТК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Согласно этим

процесс разработки и постановки на производство включает в себя следующие

 разработка технического задания, которое согласуется со всеми заинтересованными

предприятиями и утверждается топливной компанией;

 разработка, изготовление и лабораторные испытания макетов оборудования;

 разработка изготовление опытных образцов оборудования с последующим

проведением предварительных (заводских) испытаний в производственных условиях заводов

разделительного производства;

 при положительных результатах лабораторных и предварительных испытаний всем

заинтересованным организациям и Топливной компании высылаются оформленные и

утвержденные результаты в виде протоколов и отчетов. После анализа результатов принимается

решение о проведении Ведомственных Приемочных испытаний, комиссией, назначенной

приказом по Топливной компании с включением специалистов всех заинтересованных

организаций;

 при положительных результатах Приемочной комиссией выпускается Акт приемочных

испытаний, в котором утверждается КД и оборудование рекомендуется к серийному выпуску.

Таким образом, КД на приборное оборудование утверждается всеми заинтересованными

предприятиями и Топливной компанией. Процедура внесения изменений в КД описана в

технических условиях на конкретное оборудование. Данная процедура включает в себя

проведение типовых испытаний. Типовые испытания проводят по программе, составленной с

учетом изменений, вносимых в конструкцию или технологию изготовления оборудования и

согласованной со всеми заинтересованными предприятиями. Проверка характеристик и

параметров обязательна. Также после внесения изменений необходимо проведение ресурсных

испытаний в условиях, имитирующих режимы работы оборудования в реальных условиях на

испытательных станциях или стендах. Срок ресурсных испытаний согласовывается с

предприятиями потребителями оборудования и составляет не менее 1 (одного) месяца.

С учетом вышеизложенной процедуры, внесения изменений в КД, а, следовательно, и в

проектную документацию, будут сопровождаться следующими затратами:

 разработка и согласование программы типовых испытаний - 0,3 чел./месяц (инженер

конструктор-схемотехник, инженер испытатель);

 проведение типовых испытаний - 0,5 чел. месяц (инженер конструктор схемотехник,

инженер технолог, инженер испытатель);

9

 проведение ресурсных испытаний 3 чел./месяц – (инженер наладчик);

 корректировка КД – 0,1 чел./месяц (инженер конструктор).

Необходимо отметить, что для утверждения возможности использования аналога все

вышеперечисленные мероприятия необходимо проводить для каждой позиции ПКИ, которые

сопровождается незапланированными финансовыми, временными и трудозатратами.

Также существует вероятность того, что испытания не подтвердят возможность

использования эквивалента, что приведет к отсутствию экономического эффекта от закупки

аналога для нивелирования финансовых, временных и трудозатрат, потраченных на испытания.

Ниже приведен расчет затрат на проведение испытаний аналогов и внесение изменений в

КД для одной позиции комплектующих:

Операции

Оклад

+ ИСН (10%)

+районный

(20%)

трудоемкость

чел./месяц.

Разработка и согласование программы

типовых испытаний

Трудозатраты за

месяц, руб.

30 235

инженер конструктор-схемотехник

59 796

0,3

17 939

инженер испытатель

40 986

0,3

12 296

Проведение типовых испытаний

74 547

инженер конструктор-схемотехник

59 796

0,5

29 898

инженер технолог

48 312

0,5

24 156

инженер испытатель

40 986

0,5

20 493

Проведение ресурсных испытаний

инженер наладчик

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

40 986

3

Корректировка КД

инженер конструктор

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5 980

59 796

0,1

5 980

ВСЕГО трудозатрат

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Страховые взносы (31,3% от ФОТ)

73 154

Общепромышленные расходы (95% от ФОТ)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИТОГО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Итого затраты на испытание одного аналога и внесение изменений в КД, а, следовательно, и в ПД

составят:

ФОТ + Страх.Взн + ОПР =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что затраты на внесение изменений

в КД в денежном выражении (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. с НДС) превышают НМЦ закупки, предложение

10

аналогов на закупаемую продукцию экономически нецелесообразно в соответствии с п. 5 е)

ст.5.2.1 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».

И.о. Заместителя генерального директора по

закупкам и логистике

Начальник отдела

Е.В. Завражнов

А.А. Милованкин