Тендер - Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров №263580697

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОНМЦК.pdf
• ООЗ.docx

Информация_о_ЦЕЛЕООБРАЗНОСТИ_ЗАКУПОК_товаров,_работ,_услуг» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Информация о целесообразности закупки на поставку бытовой химии и хозяйственных товаров

Цель осуществления закупки: потребность, обусловленная текущей хозяйственной деятельностью.

Наименование и описание объекта закупки:
Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров - Посмотреть таблицу с данными

Ожидаемый эффект от закупленной продукции: 100%

Обоснование способа определения поставщика:

Единственный поставщик в соответствии со ст. 93 ч. 1 п. 5 от 05.04.2013г. 44-ФЗ

_________________________________________

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку бытовой химии и хозяйственных товаров.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении работы для определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации (пяти)

поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Было получено (одно) ценовое предложение.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена по формуле:

НМЦКрын = V*Цmin,

где:

НМЦКрын - НМЦК, определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

Цmin – минимальная цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике ценовой информации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Наименование товара, работы, услуги

Порошок стиральный

Полироль для мебели

Пакет для мусора

Губка для мытья посуды

Губка металлическая

Салфетка

Жидкость чистящая

Полотенце бумажное

Средство для мытья посуды

Бумага туалетная

Порошок чистящий

Сода кальцинированная

Средство для мытья пола

Средства моющие для стекол и зеркал

Универсальное моющее средство

Полотно нетканое

Ед. изм.

Килограмм

Штука

Штука

Упаковка

Штука

Штука

Штука

Упаковка

Штука

Штука

Килограмм

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Количество

(v)

20

100

500

320

300

500

500

25

300

1000

500

500

150

200

700

12

Цена единицы товара, работы, услуги,

представленная в источнике с номером

ц

Источник 1

200,00

140,00

40,00

35,00

30,00

60,00

55,00

2 600,00

45,00

9,00

40,00

50,00

200,00

180,00

80,00

2 700,00

I ( i ), руб.

Источник 2

Цена, рассчитанная по

рын

формуле ( НМЦК = V*

Цmin), руб..

Источник 3

4000,00

14000,00

20000,00

11200,00

9000,00

30000,00

27500,00

65000,00

13500,00

9000,00

20000,00

25000,00

30000,00

36000,00

56000,00

32400,00

17

18

19

20

21

22

23

Санитарно-гигиеническое чистящее средство

Санитарно-гигиеническое чистящее средство

Санитарно-гигиеническое чистящее средство

Мыло туалетное

Мыло хозяйственное

Освежитель воздуха аэрозольный

Мыло туалетное жидкое

ИТОГО

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

300

500

100

500

300

150

500

40,00

34,00

1 000,00

27,00

15,00

90,00

45,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Источник 1: ценовое предложение от 22.12.2023г. б/н, получено по результатам запроса от 22.12.2023г. № 167.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

Работник контрактной службы/

Дата формирования обоснования

НМЦК:

09.01.2024г.

Сергеева И.Ю.

12000,00

17000,00

100000,00

13500,00

4500,00

13500,00

22500,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

x

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «ТКСиОТ»

______________________ Л.В.Мишкина

Описание объекта закупки

Наименование и количество товара:

Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров

Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

- Товар должен соответствовать качеству, указанному в техническом задании.

- Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, без дефектов изготовления, не поврежденным.

4. Место доставки товара.

г. Тула, ул. Рязанская, д.40, ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»

5.Сроки (периоды) поставки товара.

Поставка товара: В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания контракта.

6.Условия поставки товара.

- Поставка (с доставкой, разгрузкой) товара осуществляется Поставщиком Заказчику в объемах и в соответствии с Приложениями 1, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

- Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу указанному в разделе 4 настоящего Технического задания. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.

- Способ и время поставки предварительно согласовывается с Заказчиком.

- Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик.

6. Назначение товара и цели его использования.

Потребность, обусловленная текущей хозяйственной деятельностью организации.

7. Требования к функциональным, техническим и, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

* На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации

8. Требования к безопасности товара.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.

9.Требования по комплектности товара.

Товар должен быть поставлен в соответствии с характеристиками технического задания.

10.Требования по энергетической эффективности товара.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», а так же в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

11.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

Не требуется.

12. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика.

Не требуется

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

Не требуется

14.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Объем гарантий качества составляет 100%.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков (повреждений, дефектов) не освобождает его от уплаты штрафа и (или) неустойки (штрафа, пени) - безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;

- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;

- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара

15. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

16. Иные требования к товару.

Не требуется

Проект_Контрактаxx

КОНТРАКТ №

на поставку бытовой химии и хозяйственных товаров

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Тула ________ 2024 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мишкиной Лидии Васильевны, действующего на основании Устава, и ______________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с соблюдением требований пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе размещении заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

В соответствии с настоящим контрактом поставщик обязуется осуществить поставку бытовой химии и хозяйственных товаров (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар..

1.2. Поставка товаров осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 40.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.4. При исполнении настоящего контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в настоящем Контракте.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракт и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена контракт, составляет __________ руб. 00 коп., в том числе НДС _______ руб.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, включает в себя стоимость товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза, стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость транспортировки груза на склад заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением настоящего контракта.

2.5. Цена контракт является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.6. По соглашению Сторон цена контракт может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара и иных условий контракт.

2.6. [1] По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств бюджетных учреждений, по л.сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тип средств▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 346 в сумме ____________ руб.

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика. Оплата по контракту осуществляется после исполнения обязательств поставщиком по поставке товара.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара (приложение №3 к контракту) на основании представленных поставщиком следующих документов:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) акта приема-передачи товара;

На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в» обязательно должны быть указаны наименование заказчика, поставщика, номер и дата контракта, даты оформления и подписания документов.

3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме в соответствии с пунктом настоящего контракт сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

3.5. Обязанности заказчика по оплате цены контракт считаются исполненными с даты (дня) списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, со счета заказчика.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания контракта Поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 контракт. В течении 1 (одного) календарного дня до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в Место доставки.

4.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара (приложение № 3 к Контракту).

4.3. При поставке товара поставщик представляет следующую документацию [2] :

а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом;

б) копию декларации о соответствии (при необходимости ее наличия в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

в) счет-фактура или письмо об УСН;

г) счёт на оплату;

д) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке;

е) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

ж) акт приема-передачи товара (приложение № 3 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика);

з) гарантию производителя на товар, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев;

и) гарантию поставщика на товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на товар, оформленную в виде отдельного документа;

к) инструкцию по эксплуатации на русском языке;

л) технический паспорт на товар;

м) гарантийный талон;

4.4. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в строгом соответствии с условиями контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

5.1.2. Представлять по требованию заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету контракта для проверки исполнения поставщиком обязательств по контракту;

5.1.4. Незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению контракта;

5.1.5. Устранить обнаруженные недостатки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет поставщик.

5.1.6. При обнаружении недостатков товара и невозможности их устранения, по требованию заказчика заменить товар.

5.1.7. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями контракта;

5.1.8. Обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделом 9 контракта.

5.1.9. Поставить товар заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

5.2.3. Требовать от заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Предоставлять поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету контракта и необходимые для исполнения поставщиком обязательств по Контракту;

5.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленное товар и надлежащим образом оказанные Услуги;

5.3.3. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями контракт;

5.3.4. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

5.4.2. Запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.4.3. Проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств по Контракту;

5.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товар, сроков поставки товар требованиям контракта;

5.4.5. Требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта;

5.4.6. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

5.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

5.4.8. Отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

5.4.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товар, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка товар должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товар.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническому заданию (приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие товар, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товар на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к Контракту).

7.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.3. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 1 (одного) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 3 (трех) рабочих дней), со дня получения от поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.3 контракт.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания указанного Акта (приложение № 5 к Контракту), в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом. [3]

7.4. Некачественный и (или) некомплектный товар (факт должен быть подтвержден в установленном порядке) и (или) не соответствующий техническому заданию (Приложение № 2) должен быть заменен и (или) доукомплектован поставщиком за собственный счет поставщика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после получения уведомления о необходимости замены или допоставки товара.

7.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к Контракту), поставщик и заказчик подписывают Акт приема-передачи товар (приложение № 3 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 контракта.

7.6. Со дня подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к Контракту) заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к заказчику.

9. ГАРАНТИИ

9.1. поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

поставщик гарантирует, что товар, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товар.

9.2. поставщик предоставляет заказчику гарантии производителя (изготовителя) товар, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товар, а также надлежащее качество товар.

9.3. поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товар условиям контракт, устранение неисправностей, связанных
с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

9.4. Гарантия поставщика и гарантия производителя на поставленное товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода товар в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

9.5. Неисправный или дефектный товар будет возвращен поставщику за его счет в сроки, согласованные заказчиком и поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

9.6. поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

а) в результате внесения заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара без письменного согласия поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товар.

9.7. Техническое обслуживание и устранение недостатков по качеству в гарантийный период эксплуатации осуществляется за счет средств поставщика.

9.8. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, то поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3. поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

10.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.5.2.2 - 11.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

10.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

10.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

10.5.2.4. [4] В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

10.5.3. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 10.3.7 контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракт, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракт законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракт действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если невозможность выполнения явилась следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракт не относятся.

12.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

12.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.5. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1 настоящего контракт, будут длиться более 10 дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления наиболее приемлемых для Сторон альтернативных способов исполнения контракт.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

13.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

13.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракт, является для Сторон обязательным.

13.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному контракте.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

13.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего.

13.5. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 07.02.2024г. (срок действия контракта включает срок поставки товара (оказания сопутствующих услуг), период приемки результатов поставки (оказания сопутствующих услуг), в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком по контракту, оплаты за поставленный товар).

14.2. Все изменения контракт должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

14.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров.

14.4. В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного товар с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракт может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товар в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракт, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракт.

14.5. Существенные условия контракт могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

15.3. Обязательства по Контракту считаются выполненными поставщиком после подписания Сторонами Актов приема-передачи товар и Актов ввода товар в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту от _____2024 г. №__

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №____ от _______2024 г.

Описание объекта закупки

Наименование и количество товара:

Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров

Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

- Товар должен соответствовать качеству, указанному в техническом задании.

- Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, без дефектов изготовления, не поврежденным.

4. Место доставки товара.

г. Тула, ул. Рязанская, д.40, ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»

5.Сроки (периоды) поставки товара.

Поставка товара: В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания контракта.

6.Условия поставки товара.

- Поставка (с доставкой, разгрузкой) товара осуществляется Поставщиком Заказчику в объемах и в соответствии с Приложениями 1, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

- Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу указанному в разделе 4 настоящего Технического задания. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.

- Способ и время поставки предварительно согласовывается с Заказчиком.

- Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик.

6. Назначение товара и цели его использования.

Потребность, обусловленная текущей хозяйственной деятельностью организации.

7. Требования к функциональным, техническим и, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

* На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации

8. Требования к безопасности товара.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.

9.Требования по комплектности товара.

Товар должен быть поставлен в соответствии с характеристиками технического задания.

10.Требования по энергетической эффективности товара.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», а так же в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

11.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

Не требуется.

12. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика.

Не требуется

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

Не требуется

14.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Объем гарантий качества составляет 100%.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков (повреждений, дефектов) не освобождает его от уплаты штрафа и (или) неустойки (штрафа, пени) - безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;

- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;

- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара

15. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

16. Иные требования к товару.

Не требуется

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту №____ от _______2024 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

г. Тула « » ________ 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мишкиной Лидии Васильевны, действующего на основании Устава и _________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с контрактом от ____2024 г. №__ поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество соответствует/не соответствует требованиям контракта от ____2024 г. №___.

3. Вышеуказанная поставка согласно контракту от ____2024 г. №__ должна быть выполнена ____2024 года, фактически выполнена ___ ________________2024 года.

4. Недостатки (выявлены, не выявлены): _____________.

5. Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: ___ руб.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ______________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) _______;

Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: ___руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Пункт включается в проект контракт в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке. ↑

указываются необходимые пункты ↑

Данный абзац включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке. ↑

Пункт 11.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466). ↑

↑