Тендер - мониторинг цен в электронной форме на поставка оксида кобальта №263564792

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение 3.docx Приложение 3 к Договору №_________

от «___»_________2023 г

Порядок действий для стандартизации и оптимизации процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ

Уведомление о готовой отгрузке ТМЦ на склады предприятия направляются на ответственного закупщика в электронном виде (приложение № 2).

Товар объемом менее 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением не более 2 SKU наименований продукции на транспортный короб/транспортную упаковку допускается к разгрузке без паллета при весе одного транспортного короба не более 30 кг и размерами транспортной упаковки не более: длина 700* высота 700* ширина 700 мм.

Товар, не являющийся крупногабаритным товаром и объемом больше 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением в транспортный короб не более 2 SKU, допускается к разгрузке и первичной приемке только на паллете, стандарт 800*1200, свесы допускаются только со стороны 1200 мм, но не более 50 мм.

Товар в силу конструктивных особенностей, не помещающийся на паллет размерами 800*1200, отгружается на паллеты 1000*1200, свесы не допускаются.

На паллете не допускается высота складируемого груза более 1500 мм (кроме конструктивной особенности оборудования, в данном случае конструкция устанавливается таким образом, чтобы маркировка паллет была видна со стороны выгружающего).

Для экономии полезного объема ТС допускается укладка товара слоями, но не превышая 2 SKU в одном слое, количество слоев на паллете разных номенклатур не должно превышать 5, каждый слой должен быть разграничен визуально (стрейч-пленкой, вложением прокладочного картона, крафт бумагой) и каждый слой должен иметь свой паспорт паллеты (приложение № 3).

Для хрупкого и бьющегося товара необходима жесткая фиксация на паллете стрейч-пленкой, стяжками, маркировать груз: «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», «НЕ КАНТОВАТЬ», «НЕ БРОСАТЬ» с двух сторон паллеты.

Для кислот, отгружаемых в кубах пластиковых, маркировка сроков погрузки и о составе наносится на предусмотренное место табличек, дополнительно на куб на бумажном носителе крепится паспорт паллеты (приложение № 2), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист.

Для сыпучих грузов, отгружаемых в биг-бегах, необходим паспорт паллеты (приложение № 2), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист. Отгрузка и транспортировка биг-бэгов в вагонах закрытого типа, контейнерах и пульманах не допускается.

Для сыпучих грузов, отгружаемых в мешках/упаковочной таре/транспортной упаковке/возвратной таре. Тара должна соответствовать требованиям:

мешки/упаковочная тара/транспортная упаковка должны отгружаться и транспортироваться только с возможностью разгрузки механизированными средствами проведения погрузочно-разгрузочных работ;

возвратная тара должна иметь ярко выраженные средства идентификации поставщика, номер тары, сроки возврата тары, сроки проведения поверки тары, особые отметки. Возвратная тара должна отгружаться и транспортироваться только с возможностью проведения погрузочно-разгрузочных работ механизированными средствами.

Поставщик обязан направлять уведомление об отгрузке за 5 рабочих дней до даты фактической отгрузки. Направляемое от поставщика уведомление должно содержать:

счет-фактуру к запланированной отгрузке;

упаковочный лист на поставку (при отгрузке в несколько транспортных средств для каждого ТС свой упаковочный лист);

сертификат на товары;

гарантийный талон.

12. Ответственный закупщик должен произвести проверку поступившей первички по договору закупки и техническому заданию и направить согласование первички в адрес поставщика не позднее 3 рабочих дней после поступления уведомления.

13. Ответственный закупщик должен направить согласованное уведомление об отгрузке ответственным за проведение приемки и входного контроля службам за 2 рабочих дня до фактического поступления поставки.

14. Ответственные за приемку и входной контроль службы вправе отказать в выгрузке транспортных средств при несоблюдении любого из правил, заполнив акт о выявленных расхождениях с указанием причины в отказе о приемке.

15. При невозможности поставщика забрать несоответствующие ТМЦ на данную поставку крепится ярлык «НЕСООТВЕТСТВИЕ», товар распределяется в выделенную зону склада «НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ» в течение одного рабочего дня.

16. На основании акта, составленного МОЛ подразделения, на которое поступило ТМЦ, ответственный закупщик направляет в адрес поставщика акт и предписание об исправлении несоответствия в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

Приложение 4.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 5.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 6.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора_Русатом Химия Нск_поставка партиями.docx ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______________

г. Новосибирск «____» ___________ 2023 г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Акционерное общество «Русатом Химия» (АО «Русатом Химия»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Селезнева Александра Викторовича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Товар в ассортименте, указанном в согласованных сторонами спецификациях.

Номенклатура, количество, сроки и условия отгрузки, цена Товара отражаются в Технической спецификации (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Утверждение Технической спецификации, внесение изменений осуществляются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями каждой из сторон.

1.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара, его маркировка, тара и упаковка должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, ТО, стандартам и требованиям технической документации Покупателя, согласованным с Поставщиком

2.2. Гарантийный срок хранения Товара составляет не менее 12 месяцев исчисляется с даты подписания ТОРГ-12/УПД покупателем. В случае выявления несоответствия Товара указанным в ТЗ требованиям Товар подлежит замене.

2.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования, своими и/или привлеченными силами и за свой счет устранить выявленные дефекты, недостатки или заменить товар надлежащего качества.

В случае, если Поставщик не выполнит требование Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести такой Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных расходов.

2.4. Если отступления от условий Договора о качестве товара являются существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется Покупателю в объеме и сроки в соответствии с Технической спецификацией (Приложение № 1).

3.2. Доставка Товара осуществляется транспортной компанией до склада Покупателя за счет Поставщика. Место доставки Товара указывается в Технической спецификации (Приложение 1).

3.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента приемки Товара в соответствии с п.4.4 настоящего Договора и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсального передаточного документа.

3.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями п. 3.3. настоящего Договора, что подтверждается подписанием Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсального передаточного документа.

3.5. Каждая партия Товара при поставке Покупателю сопровождается

а) документами о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) счетом, счет-фактурой, товарно-транспортной накладной, товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсальным передаточным документом.

3.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

3.7. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктом в) п. 3.5 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты _______________ Поставщика.

3.8. Документы, указанные в п. 3.7. Договора, направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Качество товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 и сопроводительной документации на поставляемый Товар.

4.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

4.3. Получение товара оформляется подписью Покупателя в товарно-транспортной накладной или в универсальном передаточном документе. Фактической датой поставки считается дата, проставленная Покупателем на товарно-транспортной накладной или на универсальном передаточном документе.

С момента получения товара и оформления товарно-транспортной накладной до оформления товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсального передаточного документа, в порядке, предусмотренном п. 4.4- 4.6 настоящего договора, товар принимается Покупателем на ответственное хранение.

4.4. Покупатель обеспечивает приемку Товара по количеству и качеству (входной контроль) на складе Покупателя (по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения (даты, указанной в товарно-транспортной накладной или в универсальном передаточном документе).

4.5. При обнаружении несоответствия содержимого отгрузочного места упаковочному листу, повреждения упаковки товара при транспортировке, некомплектности товара (отдельных единиц товара), очевидных недостатков/дефектов товара при разгрузке уполномоченный представитель Покупателя делает отметку о выявленных недостатках/отступлениях от условий Договора в товарно-транспортной накладной, товарной накладной или в универсальном передаточном документе.

При выявлении недостатков/отступлений от условий договора в поставленном товаре во время приемки (входного контроля) Покупатель указывает их в акте, один экземпляр которого в этом случае в течение 5 рабочих дней направляется Поставщику.

Поставщик, получив акт о выявленных недостатках (другой документ о выявленных недостатках) обязан обеспечить явку своего представителя к Покупателю в течение 5-ти рабочих дней с момента получения соответствующего документа. В случае неявки представителя Поставщика в указанное время, претензии Покупателя считаются принятыми. В этом случае документ о выявленных недостатках, составленный Покупателем, имеет силу надлежащего доказательства нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

4.6. В случае приемки товара по качеству и количеству (с момента подписания акта входного контроля) Покупатель оформляет товарную накладную по форме ТОРГ 12 или универсальный передаточный документ со своей стороны и 1(один) экземпляр накладной направляет Поставщику.

4.7. Право собственности на Товар переходят с Поставщика на Покупателя с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсального передаточного документа.

4.8. В случае передачи товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору, либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

4.9. Замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.

4.10. При недопоставке Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены или допоставки недостающего количества Товара за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.

4.11. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

4.12. В случае недопоставки Товара в течение срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товара и сумма поставки согласовывается сторонами в Технической спецификации (Приложение № 1), определяющей количество и номенклатуру поставляемого Покупателю Товара.

5.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в Технической спецификации (Приложение № 1), а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Расчеты за передаваемый по настоящему Договору товар производятся путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, согласованные в Технической спецификации (Приложение № 1), если иная форма расчета не установлена.

5.4. Датой платежа по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.5. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

6.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу доставки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения обязательств, взятых на себя настоящим Договором, виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За нарушение обязательства по поставке партии товара Поставщик несет ответственность по тем же правилам, что и при поставке Товара, предусмотренным настоящим разделом.

7.2. Сторона, нарушившая свои обязательства, должна по требованию контрагента устранить нарушения без промедления.

7.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок или недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

7.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Технической Спецификации.

7.6. В случае не устранения или ненадлежащего устранения Поставщиком недостатков, дефектов в поставленном Товаре, выявленных при приемке и/или в течение гарантийного срока, в срок, установленный Договором или Покупателем, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости Товара, поставленного с нарушением условий настоящего Договора, за каждый день просрочки.

7.7. В случае поставки Товара без документов, указанных в настоящем Договоре, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, поставленного с нарушением условий настоящего Договора, за каждый день просрочки предоставления документов.

7.8. Поставщик обязан уплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, в течение 5 банковских дней с момента получения требования Покупателя об уплате штрафных санкций.

7.9. В случае нарушения срока оплаты Товара Покупатель уплачивает пени из расчета 1/360 ключевой ставки Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от просроченной суммы.

7.10. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

7.11. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

9. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает с силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до момента полного исполнения всех обязательств Сторонами по настоящему Договору.

9.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

10. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

10.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ________________ на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

10.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

(п. 13.4 в ред. Приказа Госкорпорации "Росатом" от 26.02.2019 N 1/186-П)

10.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

11.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны договорились о досудебном урегулировании споров, возникающих при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора путем направления письменной претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправление, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправление, либо вручается под расписку.

12.2 Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «Русатом Химия»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_______________________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража", Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

12.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающимся предмета настоящего Договора, теряют силу.

12.4. Подписание настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, а также иные любые согласования условий поставки, уточнение цены товара и прочие переговоры сторон относительно предмета настоящего договора производятся в письменной форме путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

12.5. Указанные в п.10.4 настоящего Договора документы, отправленные другой стороне посредством электронной почты, дублируются направлением оригиналов почтой в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их отправления посредством электронной почты.

12.6. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией, а в пределах, допускаемых действующим законодательством, коммерческой тайной.

Каждая из Сторон принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной третьим лицам), кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу указания закона, либо в случаях, когда другая сторона в письменной форме дает согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с условиями настоящего Договора третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора.

Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия договора и в течение 3 лет после прекращения действия Договора, если не будет оговорено иное.

Каждая Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки в полном объеме, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации.

12.7. Если какие-либо положения настоящего Договора будут признаны неправильными, недействительными, невыполнимыми правомочным государственным органом, незаконными по той или другой причине, то решение в отношении такого положения не влияет на действительность или выполнимость любого другого или всех остальных положений договора.

В этом случае Стороны должны вступить в переговоры для внесения поправок в такое положение, чтобы в исправленном виде Договор сохранял свою силу, был выполним или в максимальной степени отражал первоначальные намерения Сторон в отношении спорного вопроса или вопросов.

12.8 Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству услуг по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

12.9. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 22.10.2018 № 592», а так же что ни он сам, ни лицо, подписавшее договора, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанными Постановлением Правительства РФ и или в соответствии с любыми иными актами Президента и Правительства РФ.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

12.10. Покупатель вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от договора в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком сроков изготовления и поставки товара, определенных в Спецификации, более, чем на 10 (десять) рабочих дней;

- нарушения Поставщиком других существенных условий Договора (о качестве товара и т.п.);

- поставки товара ненадлежащего качества;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора.

12.11. Покупатель также вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от Договора в случае принятия организацией, в интересах которой заказан товар, решения о расторжении соответствующего Договора с Покупателем.

12.12. В случае одностороннего отказа от договора Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление, в том числе посредством электронных средств связи, используемых им при заключении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от Договора.

12.13. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 12.11 Покупатель оплачивает Поставщику товар надлежащего качества, изготовленный и предъявленный к сдаче – приемке в порядке, установленном настоящим договором, в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления.

В случае, если вследствие просрочки Поставщика исполнение Договора утратило для Покупателя интерес, Покупатель вправе отказаться от принятия исполнения в полном объеме и потребовать от Поставщика возврата всех уплаченных по Договору сумм, а также возмещения других убытков. Поставщик обязан возвратить общую сумму, полученную им по Договору, в течение 10 дней с даты получения уведомления Покупателя об отказе от Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

12.14. Все юридически значимые документы (извещения, уведомления, требования, претензии и т.д.) должны направляться по адресам сторон, указанным в статье 11 настоящего Договора, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату.

Доставка соответствующего документа адресату подтверждается уведомлением о вручении (при отправке по почте или телеграммой), или распиской на экземпляре документа (копии документа) о получении с указанием даты получения, фамилии, имени, отчества, должности получившего лица (при отправке нарочным). При отправке документа по почте или телеграфу документ считается доставленным в момент, указанный на уведомлении о вручении, независимо от наличия у лица, принявшего корреспонденцию, соответствующих полномочий.

12.15. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в статье 13 Договора, не позднее 5 рабочих дней с момента соответствующего изменения.

В случае выявления факта нарушения Стороной указанного условия такая Сторона несет все неблагоприятные последствия и риски, связанные с отсутствием у контрагента актуальной информации о контрагенте. В частности, все документы считаются доставленными, а их юридические последствия наступившими при условии их доставки по адресу, указанному в Договоре, или по другому адресу, доведенному до сведения отправителя в порядке, установленном настоящим Договором.

12.16. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

20.17. Подписанием настоящего Договора Стороны гарантируют друг другу, что на дату подписания настоящего Договора и в течение всего срока его действия каждая сторона имеет и будет иметь все необходимые правомочия, включая все необходимые разрешения, согласия и одобрения, заключить настоящий Договор и совершать все действия, предусмотренные настоящим Договором, и что заключение и исполнение настоящего Договора, а также соблюдение его условий не нарушают законодательства РФ, прав и интересов Сторон и третьих лиц; любая информация, предоставленная каждой из сторон, является полной, точной и достоверной во всех существенных положениях.

12.18. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.19. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.20. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническая спецификация (Приложение 1);

- Техническое задание (Приложение 2).

- Порядок действий для стандартизации и оптимизации процесса проведения погрузочно-разгрузочных работ (Приложение 3).

- Сертификат партии (Приложение 4).

- Паспорт паллеты (Приложение 5).

- Упаковочный лист (Приложение 6).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

_______________/______________/

м.п.

____________________ /Селезнев А.В./

м.п.

Приложение 1 к Договору №_________ от «___»_______________2023 г. Техническая спецификация - Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма Спецификации: ________________ (_________________________) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% - ____________ (____________________________) рублей 00 коп.

Порядок расчетов: Оплата за поставленную партию Товара по заявке Покупателя производится в течение 45 календарных дней (30 календарных дней в случае, если поставщик субъект малого предпринимательства) с момента приемки товара на складе Покупателя по количеству и по качеству, на основании подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа и счета Поставщика.

Срок и объем поставки: Товар поставляется партиями в течение календарного года с момента подписания договора. Объем каждой партии указывается в заявке Покупателя. Первая заявка направляется в течение 5 календарных дней с даты подписания договора.

Поставка Товара производится в течение 30 календарных дней с момента направления заявки поставщику.

Условия доставки: Доставка производится за счет Поставщика до терминала транспортной компании Деловые линии: г. Новосибирск Авиастроителей, ул. Богдана Хмельницкого, 71/16.

Поставщик Покупатель

___________________ / _________________/ _________________ /Селезнев А.В./

м.п. м.п.

Приложение 2 к договору №_________ от «___»_______________2023 г.

Техническое задание

*прикладывается отдельным файлом

Технические_характеристики

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «Русатом Химия»

_____________А.В. Селезнев

«___» ___________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ

Предмет закупки: поставка оксида кобальта

Новосибирск

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

Подраздел 3.2. Требования к маркировке

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Наименование предмета закупки – оксид кобальта (II, III), химическая формула –

Co3O4, именуемый в дальнейшем – Товар.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, не позднее 2023 года выпуска (Товар,

который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,

у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены

потребительские свойства).

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

Код ОКПД 2 – 24.45.30.153.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар применяется для изготовления катодного материала – литированного оксида

кобальта (кобальтата лития).

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

Технические характеристики Товара

1. Массовая доля кобальта, % - не менее 73.

2. Массовая доля общего азота, % - не более 0,05.

3. Массовая доля сульфатов, % - не более 0,05.

4. Массовая доля железа, % - не более 0,01.

5. Массовая доля меди, % - не более 0,01.

6. Массовая доля никеля, % - не более 0,01.

7. Массовая доля цинка, % - не более 0,01.

8. Массовая доля суммы натрия и калия (Na+K), % - не более 0,02.

9. Массовая доля кальция, % - не более 0,02.

10. Гранулометрический состав:

D10 (диаметр частиц, которых в данной смеси менее 10 % по массе) ≥ 1 мкм

D50 (диаметр частиц, которых в данной смеси менее 50 % по массе) – 3-8 мкм

D90 (диаметр частиц, которых в данной смеси менее 90 % по массе) ≤ 15 мкм

Dmax (максимальный диаметр частиц) ≤ 25 мкм.

Обоснование необходимости использования показателей – обеспечение реакционной

способности материала при синтезе продукта.

Подраздел 3.2. Требования к маркировке

Маркировка каждого мешка наносится на ярлык или этикетку из бумаги и содержит

следующую информацию:

 наименование Товара,

 наименование производителя Товара,

 номер партии,

 дату изготовления,

 вес нетто Товара.

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

Товар должен быть упакован в двойной полиэтиленовый мешок и/или бумажный

мешок, обернутый полиэтиленом.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

Входной контроль Товара в аккредитованной центральной заводской лаборатории ПАО

«НЗХК» следующими методами:

определение массовой доли кобальта – методом комплексонометрического

титрования;

наличие щелочных примесей – методом пламенной фотометрии или

атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой;

определение распределения зерен по размерам (гранулометрического состава) –

методом лазерной дифракции.

Подраздел 4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке Товара

На поставляемую продукцию оформляются следующие документы.

- счет-фактура (оформленная в соответствии с требованиями законодательства

РФ), товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ;

- - счет на оплату,

- сертификаты соответствия,

- - паспорт качества.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар может транспортироваться любыми видами крытых транспортных средств.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в крытом сухом вентилируемом складском помещении в

упаковке. При размещении Товара необходимо исключить контакт со влагой.

Температура хранения: 15 – 25 °C.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения Товара составляет не менее 12 месяцев, исчисляется с

даты подписания ТОРГ-12 и/или УПД покупателем. В случае выявления

несоответствия Товара указанным в ТЗ требованиям Товар подлежит замене.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

При хранении материала необходимо исключить контакт со влагой, а также парами

кислот и щелочей.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Класс опасности материала – 2 по ГОСТ 12.1.007.

Упаковка должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного

союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Упаковка должна исключать

попадание материала в окружающую среду при транспортировке, погрузке, хранению.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При взаимодействии с Товаром следует избегать попадания вещества внутрь

организма.

Проглатывание может вызвать отравление, а контакт кожей и с глазами —

раздражение. Следует использовать средства индивидуальной защиты для уменьшения

негативного воздействия Товара. При работе с Товаром избегать пылеобразования.

Использовать местную и общую вентиляцию.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать техническим требованиям, изложенным в Разделе 4.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть одной партии.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставляемого Товара – 1025 кг.

Условия и место поставки – в соответствии с договором.

Срок поставки – в соответствии с Договором.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация, указанная п.4.2, предоставляется Покупателю вместе с Товаром на

русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

Сокращение

Расшифровка сокращения

ТЗ

Техническое задание

Руководитель по развитию производства

литиевой продукции

М.В. Жигулин

Инженер по развитию

О.Ю. Задорожная