Тендер - Поставка противогололедного реагента ФПЭС марки Б №263561476

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора_в_ЭМ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 Просмотр сведений о закупке «Поставка противогололедного реагента ФПЭС марки Б» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6739

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка противогололедного реагента ФПЭС марки Б

Описание объекта закупки: Поставка противогололедного реагента ФПЭС марки Б

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 17.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:17

Срок завершения подачи оферт: 18.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:17

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург пр-кт. Королева дом 3 корп. 1, а также в обособленные структурные подразделения Заказчика, расположенные по адресам: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург, Ленинский пр., д. 178 (СПО «Московское»); ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, В.О. ул. Наличная, д.27 (СПО «Василеостровское»).

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 33"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ КОРОЛЁВА, 3/1 ЛИТ. А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ КОРОЛЁВА, 3/1 ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0082

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Плохих

Имя Ольга

Отчество

Дополнительная контактная информация Закупка будет отправлена в электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Договор № _________

г. Санкт-Петербург от «___» ___________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 33», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Розова Романа Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон о Контрактной системе) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку противогололедного реагента ФПЭС марки Б (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, его количество и технические показатели определяются Спецификацией (приложение N 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами.

1.4. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург пр-кт. Королева дом 3 корп. 1, а также в обособленные структурные подразделения Заказчика, расположенные по адресам:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург, Ленинский пр., д. 178 (СПО «Московское»);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, В.О. ул. Наличная, д.27 (СПО «Василеостровское»).

по рабочим дням Заказчика с 09 ч.00 м. до - 16 ч.00 м (далее - Место доставки).

1.5. Единые требования к Поставщику установлены в соответствие с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Приложение № 3 к Договору).

1.6. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________ рублей, в том числе НДС: ______ рублей (либо - НДС не облагается [1] ).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, с учетом расходов, связанных с поставкой Товара, утилизации упаковки, а так же погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата за поставленный товар производится после заключения Договора и его регистрации в Реестре контрактов Санкт-Петербурга [2] , в рублях, через казначейство, по факту поставки товара, на основании представленных счетов/ счетов-фактур, УПД [3] /товарных накладных, в течение 10 (десяти) рабочих дней по реквизитам, указанным в п. 15 настоящего Договора и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой платежа считается дата формирования Заказчиком поручения на оплату расходов.

2.4. Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. [4]

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Договора и составляющем цену Договора, со счета Заказчика.

2.6. Источник финансирования: внебюджетные средства бюджетных учреждений на 2024 год.

2.7. Выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

2.8. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, спецификации, технических характеристик товара, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик может производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договор у принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

3.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

3.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором.

3.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договор а в соответствии с Законом о Контрактной системе.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Договором, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

3.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) в соответствии с порядком, установленным разделом 9 к настоящему Договору [5] .

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

3.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

3.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Договоре реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Договоре, будут считаться надлежащими.

3.4.6. Представить Заказчику необходимые документы, подтверждающие качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.6.1. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику следующие документы:

- копию документов, подтверждающих соответствие Товара, выданных уполномоченными органами (организациями) в форме декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством);

- инструкцию по применению/использованию/эксплуатации и паспорт и т. п. на русском языке на бумажном носителе и в оригинале (по товарам, требующим инструкций по применению/использованию/паспорта).

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

4.2.1. Поставщик несёт полную ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие вследствие несоответствующей упаковки. Товар должен отгружаться в оригинальной заводской упаковке (соответствующей характеру поставляемого товара с учетом необходимых маркировок).

4.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3. Договора.

5.1.1. Поставщик за 1 рабочий день до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной / УПД [6] .

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет (-а), счет (-а) -фактуру (-ы)/ УПД [7] ;

б) копии документов, подтверждающих соответствие Товара, выданных уполномоченными органами (организациями) в форме декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством);

в) иные документы с учетом специфики Товара.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную / УПД.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3. Договора, направляет Поставщику подписанные товарную накладную/УПД или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком.

6.5. Приемка поставленного Товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика [8] .

6.6. В случае выявления несоответствия ассортимента, качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, представителями Сторон составляется Акт о выявленных недостатках Товара (Акт рекламации по (этапу) договора (-а) (Приложение № 2 к Договору)). Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему. В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

6.7. В случае несоответствия ассортимента, качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара (Актом рекламации по (этапу) договора (-а) (Приложение № 2 к Договору)), указанным в пункте 6.6. настоящего Договора, Поставщик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках Товара (Акта рекламации по (этапу) договора (-а) (Приложение № 2 к Договору)), обязан произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с разделом 10 настоящего Договора до момента поставки Товара соответствующего условиям Договора.

6.8. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товарной накладной/УПД, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную/УПД в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3. Договора.

6.9. Со дня подписания товарной накладной/УПД Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Договора по качеству и безопасности в соответствии с условиями Договора в течение гарантийного срока. Срок гарантии составляет __________________ месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

8.2.Гарантия качества представляется в объеме, определенном производителем товара в соответствии с технической и/или эксплуатационной документацией на товар.

8.2.1 Поставляемый Товар произведен не ранее 2023 года.

8.3. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия) по товарам, требующим указанных сертификатов/деклараций).

8.4. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего срока годности товара [9] .

8.5. В случае выявления в течение всего срока годности товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества.

8.6. Все расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8.7. Гарантия действует при условии соблюдения Заказчиком условий хранения и реализации, изложенных в прилагаемой к товару документации.

8.7.1. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара в составляет 7 (семь) рабочих дней с момента получения Претензии.

8.8. В случае поступления информации органа государственного контроля (надзора) о приостановке обращения товара в связи с несоответствием товара требованию нормативного документа с последующим подтверждением/опровержением данной информации, Поставщик обязуется до завершения проверки по требованию Заказчика заменить отозванный из обращения товар на доброкачественный за свой счет в течение десяти рабочих дней.

9. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Ответственность Заказчика:

9.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) [10] .

9.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. [11]

9.1.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. [12]

9.1.5. Штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек. [13]

9.1.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.2. Ответственность Поставщика:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) [14] . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени [15] .

9.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором [16] .

9.2.3. Штраф за каждый факт неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается в размере 10 процентов цены Договора [17] .

9.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. [18]

9.4. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 2.3. Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.1.2 – 8.1.5 Договора.

9.5. Срок выплаты Заказчику неустоек (штрафов, пени) составляет 7 дней с даты направления Заказчиком Поставщику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе не осуществлять оплату по Договору до полного погашения Поставщиком всех начисленных и выставленных Заказчиком неустоек (штрафов, пеней).

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года, а в части оплаты - до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Договора, а также от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на себя по условиям настоящего Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Односторонний отказ от исполнения Договора должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

10.6. При исполнении контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в Договор только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия, для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров (претензионном порядке).

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Договора, имевшие место до его заключения.

12.2. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 10 (десять) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу [19] .

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо передается лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту или с использованием факсимильной связи, электронной почты с подтверждением о получении. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (в адрес их родных и близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

14.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 УК РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, с использованием любых способов передачи письменной информации, для ускорения принятия соответствующих мер. В таком уведомлении Сторона обязуется сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязана направить Стороне, отправившей уведомление, письменный ответ о результатах его рассмотрения.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

15.1 Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Акт рекламации по (этапу) договору»;

Приложение №3 «Декларация о соответствии единственного участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _________

от «_____» _____________ 2024 г.

Заказчик: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33»

Адрес: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 3, корп. 1.,

Контактное лицо: _________________

Поставщик: ______________________

Место нахождения:

Тел.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № __________

от «_____» _____________ 2024 г

Форма [21]

Акт рекламации по (этапу) договору (-а) N ____от "__"________

- Посмотреть таблицу с данными

1. _______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя, с одной стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель"), с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями (технического задания) Договора N ______от _______ 20__ г. "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель") не выполнил (полностью, частично) обязательства по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а именно:
-_____________________________________________________
-_____________________________________________________
2. Вышеуказанные недостатки по поставке товара (выполнения работы, оказания услуги) "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель") обязуется устранить в срок до "__"______20__ г.
3. Сумма неустойки (штрафа, пени) на дату, указанную в п.2 настоящего акта составляет ___________руб.
4. В случае устранения указанных недостатков ранее (позднее) установленного п.2 настоящего акта срока "Заказчик" производит перерасчет неустойки (штрафа, пени) на дату полного исполнения обязательств договора (этапа договора).
5. Оплата неустойки (штрафа, пени) производится "Поставщиком" ("Подрядчиком", "Исполнителем") в течение ______ дней.

6. Настоящий акт составлен в _____(____) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Возражения "Поставщика" ("Подрядчика", "Исполнителя") по указанным недостаткам:
- _____________________________________________________
- ___________________________________________________
- _____________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № __________

от «_____» _____________ 2024 г

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3-5, 7-11 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Настоящим ________________, в лице ________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3) требованию о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

7) требованию об отсутствии у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества»

10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10.1) участник закупки не является иностранным агентом;

11) требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2013 г. N 1095 ( п.п 1.2 п.1 Положения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга) ↑

Универсальный передаточный документ (Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@)) ↑

П.п.2) ч.13 ст.34 Закона о контрактной системе ↑

Требование предусмотрено ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

Универсальный передаточный документ (Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@)) ↑

Универсальный передаточный документ (Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@)) ↑

Либо уполномоченного представителя Поставщика, имеющего право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности качества и ассортимента Товара. ↑

Противогололедные средства, используемые в различных отраслях – эти товары содержат в своем составе реагенты, которые могут быть потенциально опасны для здоровья человека и экологии. Действующее законодательство обязывает их производителей, импортеров и продавцов оформлять разрешительные документы, подтверждающие качество, надежность и безопасность материалов. ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства от 25 ноября 2013 года № 1063" ( далее - Постановление от 30 августа 2017 г. N 1042) ↑

ч.6 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.7 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

Постановление от 30 августа 2017 г. N 1042 ↑

ч. 9 ст. Закона о контрактной системе ↑

Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи (Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи") лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью (при наличии). ↑

Может быть уточнено согласно оферте Участника закупки ↑

При необходимости форма акта может быть скорректирована ↑