Тендер - Поставка теплоносителя №263554131

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение 2 Обоснование НМЦК.doc.zip
• Проект договора.doc.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31 Извещение о проведении электронного аукциона от 17.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000076

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

629640, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО, ШУРЫШКАРСКИЙ Р-Н, С МУЖИ, УЛ АРХАНГЕЛЬСКОГО, 7

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

«В течение срока, установленного для заключения контракта участник закупки, с которым заключается контракт представляет обеспечение исполнения контракта. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.»

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"РКЦ Салехард г. Салехард/УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

-

Требования к гарантии производителя товара

Установлено

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

не менее 12 месяцев

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Теплоноситель 20.14.23.111 - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 210.00 105000.00 pH в пределах 7,5-9 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Плотность при +20 градусах Цельсия, г/см3 1.0870 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Плотность при +80 градус Цельсия, г/см3 1.0490 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Температура замерзания ≥ 65 Градус Цельсия Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Тип товара Теплоноситель (незамерзающая жидкость для системы отопления) Значение характеристики не может изменяться участником закупки Теплоемкость при температуре +80 градусах Цельсия, кДж/кг*К 3.4100 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Теплопроводность при температуре +20 градусах Цельсия, Вт/м*К 0.3800 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Теплопроводность при температуре +80 градусах Цельсия, Вт/м*К 0.3700 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Теплоемкость при температуре +20 градусах Цельсия, кДж/кг*К 3.1700 Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1 Приложение 1 Описание.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3 Требования к заявке, инструкция.docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение 2 Обоснование НМЦК.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2 к Извещению

об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка теплоносителя.

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта был применен метод: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:
1) Коммерческое предложение вх.№ 2255 от 29.12.2023г.;
2) Коммерческое предложение вх.№ 2256 от 29.12.2023г.;
3) Коммерческое предложение вх.№ 2257 от 29.12.2023г..

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 29.12.2023 г.

Приложение 2 Обоснование НМЦК.doc.pdf

Приложение № 2 к Извещению

об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка теплоносителя.

1. Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта был применен метод: метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка), который является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.

2. Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

1) Коммерческое предложение вх.№ 2255 от 29.12.2023г.;

2) Коммерческое предложение вх.№ 2256 от 29.12.2023г.;

3) Коммерческое предложение вх.№ 2257 от 29.12.2023г..

3. Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

1

1

Теплоносител

ь

2

pH в пределах 7,5-9

Плотность при +20 градусах

Цельсия, г/см3 1,087

Плотность при +80 градус

Ед.

изм.

3

кг

Колич

ество

4

5

500

3

6

220,00

7

200,00

Поставщик №3 Коммерческое

предложение вх.№ 2257 от

29.12.2023

Основные характеристики

Поставщик №2 Коммерческое

предложение вх.№ 2256 от

29.12.2023

Наименование

товара

Цены поставщиков (исполнителей,

подрядчиков), рублей

Поставщик №1 Коммерческое

предложение вх.№ 2255 от

29.12.2023

№ п/п

Кол

ичес

тво

исто

чни

ков

цен

ово

й

инф

орм

аци

и

8

210,00

Коэффи

циент

вариаци

и

9

4,76%

Расчет

начальной

(максималь

ной) цены

по

позиции*

11

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Цена за

единицу

изм. (руб.)

12

210,0000

Цена за

единицу

изм. с

округлением

(вниз) до

сотых долей

после

запятой

(руб.)

Н(М)ЦК,

ЦКЕП

контракта

с учетом

округлени

я цены за

единицу

(руб.)

210,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Цельсия, г/см3 1,049

Температура замерзания ≥

65

Градус Цельсия

Теплоемкость

при

температуре +20 градусах

Цельсия, кДж/кг*К 3,17

Теплоемкость

при

температуре +80 градусах

Цельсия, кДж/кг*К 3,41

Теплопроводность

при

температуре +20 градусах

Цельсия, Вт/м*К 0,38

Теплопроводность

при

температуре +80 градусах

Цельсия, Вт/м*К 0,37

Тип товара Теплоноситель

(незамерзающая жидкость

для системы отопления)

Начальная (максимальная) цена контракта**, руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

* Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:

НМЦК рын =

v



n



n

i 1

цi

5. Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 29.12.2023 г.

2

Приложение 1 Описание.docx

Приложение №1 к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка теплоносителя.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не менее 12 месяцев.

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара не установлено.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара: не установлено.

Требования к товару: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Приложение 1 Описание.docx.pdf

Приложение

№1

Извещению

осуществлении закупки

к

об

Описание объекта закупки

I.

Наименование объекта закупки: Поставка теплоносителя.

II.

III.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание

товара: не менее 12 месяцев.

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара не установлено.

IV.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара: не установлено.

V.

Требования к товару: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не

был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Приложение 3 Требования к заявке, инструкция.docx

Приложение № 3 к Извещению об осуществлении закупки

Требования К содержанию, составУ заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по еЕ заполнению

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 3 Требования к заявке, инструкция.docx.pdf

Приложение № 3 к Извещению

об осуществлении закупки

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

№

п/п

1.

2.

Наименование

Информация

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и

инструкция по ее заполнению

Порядок подачи

1) Подать заявку на участие в закупке вправе только

заявок на участие зарегистрированный в единой информационной системе и

в закупке

аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем

направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной

площадки.

2) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие

в закупке в любое время с момента размещения в единой

информационной системе извещения об осуществлении закупки до

окончания установленного в извещении об осуществлении закупки

срока подачи заявок на участие в закупке. Согласно части 1 статьи 43

Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено содержание заявки на

участие в закупке.

3) Содержание заявки на участие в электронном аукционе

определено статьей 49 Федерального закона № 44-ФЗ.

Содержание

Участник закупки в состав заявки на участие в электронном

заявки на участие аукционе включает документы и информацию в соответствии с

в

электронном пунктами 2 и 3 настоящего Приложения, за исключением документов,

аукционе

направляемых заказчику оператором электронной площадки из

реестра участников закупок, аккредитованных на электронной

площадке.

Документы и информация, в том числе содержащиеся в реестре

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке и

направляемых заказчику оператором электронной площадки, должны

быть достоверными, отображать актуальную информацию об

участнике закупки, соответствовать требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации, и содержать документы с

учетом последних внесенных изменений.

Непредставление информации и документов в составе заявки,

отсутствие в реестре участников закупок, аккредитованных на

электронной площадке, определенных к направлению заказчику

№

п/п

Наименование

Информация

оператором электронной площадки информации и документов

участника закупки, наличие в таких документах недостоверных,

противоречивых сведений об участнике закупки, подавшем такую

заявку, является основанием для отстранения данного участника от

участия в закупке.

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать

информацию и документы:

1) решение о согласии на совершение или о последующем

одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого

решения установлено законодательством Российской Федерации,

учредительными документами юридического лица и для участника

закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение

работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие

в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной

сделкой;

2) декларация о соответствии участника закупки требованиям,

установленным пунктами 3 - 5, 7 – 11 части 1 статьи 31 Федерального

закона № 44-ФЗ;

3) реквизиты счета участника закупки, на который в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за

исключением случаев, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации такой счет открывается после заключения

контракта;

4) характеристики предлагаемого участником закупки товара, в

том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых услуг, соответствующие показателям,

установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при

наличии у товара товарного знака); требуются;

5) наименование страны происхождения товара в соответствии с

общероссийским

классификатором,

используемым

для

идентификации стран мира; требуется;

6) документы, подтверждающие соответствие товара, работы

или услуги требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации (в случае, если в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

установлены требования к товару, работе или услуге и представление

указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении

закупки): не требуются;

2

№

п/п

Наименование

Информация

7) информация и документы, предусмотренные нормативными

правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи

14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об

осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной

статьей запреты, ограничения, условия допуска).

- требуются указание (декларирование) участником закупки в

заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны

происхождения товара, в соответствии с Приказом Минфина России

от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих

из иностранного государства или группы иностранных государств,

для целей осуществления закупок товаров для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».;

- требуется для подтверждения соответствия закупки

промышленных товаров требованиям, участник закупки указывает

(декларирует) в составе заявки на участие в закупке:

- номера реестровых записей из реестра российской

промышленной продукции или евразийского реестра промышленных

товаров и совокупного количества баллов (при наличии).

8) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок,

чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником

закупки товара (отсутствие таких информации и документов не

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке).

9) информацию и документы, подтверждающие предоставление

обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных

документов или в форме электронных образов бумажных документов

(предоставляются участниками закупки, являющиеся юридическими

лицами, зарегистрированными на территории государства - члена

Евразийского экономического союза, за исключением Российской

Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами

государства - члена Евразийского экономического союза, за

исключением Российской Федерации, воспользовавшихся правом,

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 10.04.2023

№ 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок

на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных или муниципальных нужд участниками таких

закупок, являющимися иностранными лицами»).

3.

Инструкция по

заполнению

заявки

(предложения в

отношении

объекта закупки)

на участие в

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника

закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение

работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об

осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника

на участие в закупке.

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронном

аукционе участника закупки, не должны допускать двусмысленных

3

№

п/п

Наименование

электронном

аукционе

Информация

(неоднозначных) толкований, не должны содержать противоречий, в

заявке на участие в закупке должны содержаться только достоверные

сведения по предмету электронного аукциона.

Если в описании объекта закупки содержится указание на

недействующие стандарты, технические регламенты, и иные

документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе

стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о

стандартизации, то следует считать их замененными на

соответствующие действующие стандарты, технические регламенты,

документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе

стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о

стандартизации.

1) Характеристики предлагаемого участником закупки товара,

соответствующие показателям, установленным в описании

объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного

знака):

Информация, определенная настоящим подпунктом, не

включается в заявку на участие в закупке в случае включения

заказчиком, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33

Федерального закона № 44-ФЗ, в описание объекта закупки

проектной документации, или типовой проектной документации,

или сметы на капитальный ремонт объекта капитального

строительства.

Указание товарного знака (при наличии).

Показатели товара в соответствии с инструкцией указанной в

извещении по заполнению характеристик в заявке. Данная

информация может не включатся в заявку в случае указания

заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и

предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых

услуг, обозначенного таким же товарным знаком.

Ответственность за достоверность сведений о характеристиках

товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара,

производителе, указанных в заявке на участие в закупке , несет

участник закупки.

2) Наименование страны происхождения товара в соответствии с

общероссийским

классификатором,

используемым

для

идентификации стран мира:

Наименование страны происхождения товаров участник закупки

указывает в соответствии с Общероссийским классификатором стран

мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

При закупке медицинских изделий или лекарственных препаратов

наименование страны (стран) происхождения товара указывается в

соответствии

с

регистрационным

удостоверением

на

соответствующие медицинское изделие или лекарственный препарат.

4

Проект договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Проект Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № _______

на поставку теплоносителя

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

с. Мужи « __ » 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту Гражданско-правового договора бюджетного учреждения именуемые "Стороны", заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку теплоносителя (далее по тексту - "Договор") на основании _________, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии, с условиями которого Поставщик обязуется осуществить поставку теплоносителя (далее именуемые – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

ЦЕНА ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет _________ (_____________________) рублей, в том числе НДС _______ рублей (если НДС не облагается, указать основание). Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подлежащая уплате заказчиком сумма, юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Порядок и срок оплаты Товара: Оплата по Договору осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приемке в порядке ч. 13, ч. 14 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе.
2.4. Датой оплаты Товара считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
3.1. Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), и иной нормативно-технической документации, и подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия, а также удостоверением качества и безопасности, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.
3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятии-изготовителе. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта.
3.3. В случае нарушения требований указанных в п.3.1. и п.3.2. Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР
4.1. Место поставки (доставки) товара: Ямало-Ненецкий АО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Архангельского, д. 7.
4.2. Срок поставки: Поставка товара должна осуществиться со дня подписания договора по 31.03.2024 г.
Порядок и срок осуществления Заказчиком приемки поставленного товара: Заказчик организует приемку поставленного товара по ассортименту и качеству после его выгрузки в месте доставки товара строго в рабочее время Заказчика с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время местное).
4.3. Согласно пункту 4.6. Договора, при поставке Товара Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня передачи товара Заказчику формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
4.4. Уполномоченные лица Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки товара осуществляют приемку, что включает в себя проверку доставленного товара по качеству и количеству товара для установления фактического количества, ассортимента, комплектности, а также проверки товара на соответствие техническим характеристикам (Приложение № 1).
4.5. Порядок и срок оформления результатов приемки:
4.5.1. При обнаружении в ходе приемки недостачи (несоответствия) Товара Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче (о несоответствии). Поставщик обязуется поставить недостающее (несоответствующее) количество Товара и в том ассортименте, в котором он должен был поставить, в течение 5 рабочих дней с момента подписания такого акта.
4.5.2. При передаче Товара Поставщик предоставляет данному получателю следующие документы: транспортные накладные, товарные накладные, сертификаты соответствия с областью действия – на всей территории РФ (декларации соответствия) и другие необходимые документы.
4.6. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня передачи товара Заказчику формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в Договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию об Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе;
4.8. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.6. настоящего Договора, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.6. настоящего Договора, содержащаяся в документе о приемке;
4.9. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
4.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставленного товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.11. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
4.12. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;
4.13. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;
4.14. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе;
4.15. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.16. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
4.17. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:
- отсутствия сопроводительных документов, установленных законодательством;
- несоответствия по стоимости;
- несоответствия по количеству, указанному в сопроводительных документах и/или в заявке Заказчика.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРАВА СТОРОН

5.1. По настоящему договору Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

5.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

5.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.4. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.5. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.7. Направлять с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) документы о приемке товара (первичные учетные документы (а также иные сопутствующие документы – при необходимости)) Заказчику до осуществления соответствующей поставки товара.

При осуществлении обмена документами о приемке товара использовать форматы документов, предусмотренные ЕИС.

5.2. По настоящему Договору Заказчик обязан:

5.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

5.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

5.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.3. По настоящему Договору Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документа в установленные настоящим Договором сроки.

5.4. По настоящему договору Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.

5.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим договором, привлекать независимых экспертов.

5.4.3. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего Договора документацию и информацию.

5.4.4. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо их замены.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет __________________ ( ) рублей ___ копеек.

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет _________________(____________) рублей ___ копеек.

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме в натуре.

6.9. Расчеты Заказчика с производятся за фактически поставленные и подтвержденные Представителем Заказчика объемы Товаров (Услуг), при этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не освобождается от уплаты неустойки в соответствии с п.6.3. и 6.4. Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств.

7.2. Исполнение Договора, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 ‎Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц;

отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

7.3. Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. При получении независимой гарантии участник закупки получает в банке выписку из реестра независимых гарантий.

7.4. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) указанного обязательства, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном законом о Контрактной системе.

7.5. Обеспечение исполнения Договора предоставляется одновременно с подписанным проектом Договора в течение срока, установленного для заключения Договора, в виде безотзывной независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или передачи Заказчику в залог денежных средств по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения Договора в виде перечисления денежных средств):

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Департамент финансов ЯНАО (ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ»)

лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: РКЦ Салехард, г. Салехард/УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

екс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.6. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от цены Договора, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30, частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, но не менее чем размер аванса (если такой предусмотрен Договором).

7.7. Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена Договора была снижена на двадцать пять процентов и более, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены Договора или от цены заключаемого Договора (если Договор заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона) и не менее размера аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса).

Если предметом Договора, для заключения которого проводится закупка, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену Договора, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, наряду с требованиями, предусмотренными ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемых цены Договора, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

7.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) внесены денежные средства на указанные Заказчиком реквизиты, то возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются на реквизиты, указанные Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в Договоре.

7.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечение исполнения Договора, сумму неустойки (штрафа, пени).

7.10. В ходе исполнения Договора Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, части этих денежных средств возвращаются в срок установленный Договором.

7.11. Условия снижения обеспечения исполнения по Договору:

– отсутствие неуплаченных неустоек;

– если предусмотрен аванс – приемка товаров, работ, услуг в объеме выплаченного аванса.

7.12. В случае если Поставщиком, с которым заключается Договор, является казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Договора к такому Поставщику не применяются.

7.13. Участник закупки, с которым заключается Договор по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Договора, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие). К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

8.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

8.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.5. Стороны могут внести предложение об изменения условий настоящего Договора или отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

9.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий Договора в отношении Договора, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 13.05.2024 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.

11.3. В случае расторжения договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по договору.

11.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 (десять) дней с даты получения предложения о расторжении договора.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

11.7.1. при существенном нарушении договора Поставщиком;

11.7.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на 10 календарных дней;

11.7.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставляемого товара (поставка порченого товара, поставка товара с остаточным сроком годности меньшим, чем предусмотрено настоящим договором и прочее);

11.7.4. установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в

отношении него конкурсного производства;

11.7.5. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

11.7.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.7.7. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным в извещении об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В части отношений между Сторонами неурегулированной положениями настоящего Договора применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.

12.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

14. ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _____________

от « » 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора.doc.pdf

Проект

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № _______

на поставку теплоносителя

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

с. Мужи

« __ »

20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

«Мужевская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

______________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________,

действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по

тексту Гражданско-правового договора бюджетного учреждения именуемые "Стороны", заключили

настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку теплоносителя (далее по

тексту - "Договор") на основании _________, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии, с условиями которого Поставщик

обязуется осуществить поставку теплоносителя (далее именуемые – «Товар») в соответствии со

Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего

Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных

настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам,

свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________ (_____________________) рублей, в том числе НДС

_______ рублей (если НДС не облагается, указать основание). Цена Договора является твёрдой и

определяется на весь срок исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, установленных

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи,

которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Подлежащая уплате заказчиком сумма, юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

заказчиком.

2.3. Порядок и срок оплаты Товара: Оплата по Договору осуществляется Заказчиком по факту

поставки Товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок

не более 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приемке в порядке ч.

13, ч. 14 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет

Поставщика.

2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ

3.1. Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и

требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), и иной нормативно-технической документации, и

подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия, а также удостоверением качества и

безопасности, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в

ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных

частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятииизготовителе. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любыми

видами транспорта.

3.3. В случае нарушения требований указанных в п.3.1. и п.3.2. Заказчик вправе отказаться от Товара и

осуществить его возврат за счет Поставщика.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

НА ТОВАР

4.1. Место поставки (доставки) товара: Ямало-Ненецкий АО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул.

Архангельского, д. 7.

4.2. Срок поставки: Поставка товара должна осуществиться со дня подписания договора по 31.03.2024

г.

Порядок и срок осуществления Заказчиком приемки поставленного товара: Заказчик организует

приемку поставленного товара по ассортименту и качеству после его выгрузки в месте доставки товара строго

в рабочее время Заказчика с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время местное).

4.3. Согласно пункту 4.6. Договора, при поставке Товара Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней

со дня передачи товара Заказчику формирует и подписывает документ о приемке в единой

информационной системе в сфере закупок (далее - структурированный документ о приемке) и направляет

Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами об оценке

соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством

Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих

качество Товара.

4.4. Уполномоченные лица Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки товара

осуществляют приемку, что включает в себя проверку доставленного товара по качеству и количеству товара

для установления фактического количества, ассортимента, комплектности, а также проверки товара на

соответствие техническим характеристикам (Приложение № 1).

4.5. Порядок и срок оформления результатов приемки:

4.5.1. При обнаружении в ходе приемки недостачи (несоответствия) Товара Стороны составляют и

подписывают двусторонний акт о недостаче (о несоответствии). Поставщик обязуется поставить недостающее

(несоответствующее) количество Товара и в том ассортименте, в котором он должен был поставить, в течение

5 рабочих дней с момента подписания такого акта.

4.5.2. При передаче Товара Поставщик предоставляет данному получателю следующие документы:

транспортные накладные, товарные накладные, сертификаты соответствия с областью действия – на всей

территории РФ (декларации соответствия) и другие необходимые документы.

4.6. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня передачи товара Заказчику формирует с

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в единой информационной системе документ

о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения

Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию об Поставщике,

предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе,

единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, с указанием цены

за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5

Федерального закона о контрактной системе;

4.8. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.6. настоящего Договора, могут прилагаться

документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация,

содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о

приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.6. настоящего Договора, содержащаяся в документе о

приемке;

4.9. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата

размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в

соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставленного товара,

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза

товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или

к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.11. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке,

Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона)

осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой

информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин

такого отказа;

4.12. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона приемочной комиссии не позднее

двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший

документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с

указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся

работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление

мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования

усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа

от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от

подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не

использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает

подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

4.13. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания

документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о

приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в

которой расположен Поставщик;

4.14. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик

вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о

приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе;

4.15. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.16. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94

Закона, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц,

имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной

системе исправленного документа о приемке.

4.17. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

- отсутствия сопроводительных документов, установленных законодательством;

- несоответствия по стоимости;

- несоответствия по количеству, указанному в сопроводительных документах и/или в заявке Заказчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРАВА СТОРОН

5.1. По настоящему договору Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, на условиях, предусмотренных в настоящем

Договоре.

5.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

5.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.4. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями

настоящего Договора.

5.1.5. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным

исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.7. Направлять с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее –

ЕИС) документы о приемке товара (первичные учетные документы (а также иные

сопутствующие документы – при необходимости)) Заказчику до осуществления

соответствующей поставки товара.

При осуществлении обмена документами о приемке товара использовать форматы документов,

предусмотренные ЕИС.

5.2. По настоящему Договору Заказчик обязан:

5.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

5.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр

представителю Поставщика.

5.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.3. По настоящему Договору Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документа

в установленные настоящим Договором сроки.

5.4. По настоящему договору Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и

сопроводительными документами в установленный срок.

5.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным

настоящим договором, привлекать независимых экспертов.

5.4.3. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего Договора

документацию и информацию.

5.4.4. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае если

такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и

доукомплектования Товара либо их замены.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек

(штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в

размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке,

установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет __________________ (

) рублей ___ копеек.

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором,

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы

начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа

устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа

устанавливается в следующем порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №

1042, и составляет _________________(____________) рублей ___ копеек.

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом

исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления

пени.

6.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств и возмещение убытков, причиненных

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по

Договору в полном объеме в натуре.

6.9. Расчеты Заказчика с производятся за фактически поставленные и подтвержденные Представителем

Заказчика объемы Товаров (Услуг), при этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не освобождается от

уплаты неустойки в соответствии с п.6.3. и 6.4. Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по Договору.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие

непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать

цену Договора

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего

размера неустойки (штрафа, пени).

7.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Поставщик предоставляет

Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме независимой гарантии, выданной банком и

соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств.

7.2. Исполнение Договора, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением

независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего

Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора, гарантийных обязательств, срок

действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ

участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии

должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в

соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве

обеспечения исполнения контракта, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства

от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей

45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии

не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных

Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об

уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено

заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в

размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный Договором срок

исполнения обязательств не менее чем на один месяц;

отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления независимой гарантии по

обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления

независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком

банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

7.3. Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения

Договора, должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной

системе. При получении независимой гарантии участник закупки получает в банке выписку из реестра

независимых гарантий.

7.4. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения

исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Подрядчик,

Исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня

надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За

каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) указанного обязательства,

начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном законом о Контрактной системе.

7.5. Обеспечение исполнения Договора предоставляется одновременно с подписанным проектом

Договора в течение срока, установленного для заключения Договора, в виде безотзывной независимой

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013

года № 44-ФЗ, или передачи Заказчику в залог денежных средств по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора (в случае, если участник закупки выбрал

обеспечение исполнения Договора в виде перечисления денежных средств):

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Департамент финансов ЯНАО (ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ»)

лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: РКЦ Салехард, г. Салехард/УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

екс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.6. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от цены Договора, заключаемого по

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи

30, частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе, в том числе предоставляемого с учетом положений

статьи 37 Закона о контрактной системе, но не менее чем размер аванса (если такой предусмотрен

Договором).

7.7. Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена Договора была снижена на двадцать

пять процентов и более, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять

и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Договор заключается только после

предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора

раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не

менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены Договора или от цены заключаемого

Договора (если Договор заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона) и не менее размера аванса (если Договором

предусмотрена выплата аванса).

Если предметом Договора, для заключения которого проводится закупка, является поставка товара,

необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,

лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену Договора, сумму цен единиц

товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, начальной суммы

цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены

Договора, наряду с требованиями, предусмотренными ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан

представить Заказчику обоснование предлагаемых цены Договора, суммы цен единиц товара, которое может

включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара

(за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы,

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие

возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц

товара.

7.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Поставщиком (Подрядчиком,

Исполнителем) внесены денежные средства на указанные Заказчиком реквизиты, то возврат денежных

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется в течение 15 (пятнадцати)

дней с даты исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных

Договором. Денежные средства возвращаются на реквизиты, указанные Поставщиком (Подрядчиком,

Исполнителем) в Договоре.

7.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик

вправе удержать из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечение исполнения

Договора, сумму неустойки (штрафа, пени).

7.10. В ходе исполнения Договора Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе изменить способ

обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №

44-ФЗ. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств

и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое

обеспечение гарантийных обязательств.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи

96 Федерального закона № 44-ФЗ, части этих денежных средств возвращаются в срок установленный

Договором.

7.11. Условия снижения обеспечения исполнения по Договору:

– отсутствие неуплаченных неустоек;

– если предусмотрен аванс – приемка товаров, работ, услуг в объеме выплаченного аванса.

7.12. В случае если Поставщиком, с которым заключается Договор, является казенное учреждение,

положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Договора к такому Поставщику не применяются.

7.13. Участник закупки, с которым заключается Договор по результатам определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона,

освобождается от предоставления обеспечения исполнения Договора, в том числе с учетом положений статьи

37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления

таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и

подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты

подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику

неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в

случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения

контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной)

цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности

за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать

влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие

законодателем ограничительных норм права и другие). К таким обстоятельствам не относятся отсутствие

средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней

известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и

представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут

служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные

обстоятельства.

8.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в

течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

8.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна

без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по

настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана

возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.5. Стороны могут внести предложение об изменения условий настоящего Договора или отказаться

от дальнейшего исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке, если обстоятельство

непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по

Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой

Стороны.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по

настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они

подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

9.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий

в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий Договора в отношении Договора, такой обмен

осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных

уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы,

подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,

поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения

на официальном сайте.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по

13.05.2024 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон

по настоящему Договору.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае

одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским

законодательством.

11.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в

случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение

обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.

11.3. В случае расторжения договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные

средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору, а Заказчик оплачивает расходы

(издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по договору.

11.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после

получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10

(десять) дней с даты получения предложения о расторжении договора.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До

принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением

экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов,

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято

Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта,

экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в

следующих случаях:

11.7.1. при существенном нарушении договора Поставщиком;

11.7.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на 10 календарных

дней;

11.7.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставляемого товара (поставка

порченого товара, поставка товара с остаточным сроком годности меньшим, чем предусмотрено настоящим

договором и прочее);

11.7.4. установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия

решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в

отношении него конкурсного производства;

11.7.5. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

11.7.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.7.7. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе

исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным в извещении об

осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в

соответствии с гражданским законодательством.

11.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения

Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об

одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В части отношений между Сторонами неурегулированной положениями настоящего Договора

применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не

затрагивает действительности остальных его положений.

В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения

положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.

12.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными

цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон. Электронная цифровая

подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при

осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной

собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ»

Поставщик:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

629640, ЯНАО, Шурышкарский район, село Мужи, ул.

Архангельского, 7

Департамент финансов ЯНАО (ГБУЗ ЯНАО «Мужевская

ЦРБ»)

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть РКЦ Салехард, г. Салехард/УФК

по Ямало-Ненецкому автономному округу

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

екс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКВЭД 86.10 ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

ОКОНХ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7135

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКОПФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКФС 13

ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел (34994) 21239, 21616

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик

14.

______________ /______________/

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик

_________________/__________________/

Приложение № 1

к

Гражданско-правовому

договору

бюджетного

учреждения

_____________

от «

20__ г.

№

»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Наименование

продукции

Характеристика

Ед. изм.

Кол-во

всего

Цена за

единицу с

НДС, руб.

ИТОГО

Заказчик

Поставщик

______________ /___________/

______________/____________/

Сумма с

НДС, руб.