Тендер - Поставка двуокиси углерода №263545137

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № ___________

на поставку двуокиси углерода

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Кириши _______________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Киришская клиническая межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Пантюхиной С.А., действующего на основании Устава, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ____________, заключили настоящий договор о нижеследующем

Основанием для заключения настоящего договора является п .4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику двуокись углерода (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, качество, комплектность, цена за Товар определены в спецификации товара (приложение № 1 к настоящему договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в место доставки: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская д. 4.

2.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации Товара (Приложение №1 к договору) с момента подписания договора по заявкам заказчика по 31.12.2024 г.

2.2. Датой поставки Товара признается дата подписания Заказчиком накладной.

2.3. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по поставке Товара с момента подписания Заказчиком накладной.

2.4. Заказчик должен принять Товар и подписать документы на полученный Товар по количеству, качеству. При этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров может предоставляться универсальный передаточный документ, в том числе корректировочные документы к ним.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Права и обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику качественный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.2 Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов.

3.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1.Заказчик обязан принять Товар и оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, не соответствующего требованиям договора, а также Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Изменение цены договора допускается только в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.

Цена договора составляет: _______________________________________.

Источник финансирования:

- средства обязательного медицинского страхования на 2024 год.

4.2. Оплата осуществляется Заказчиком на основании счета по факту поставки товара, на расчётный счёт Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной.

4.3. Цена договора учитывает:

• стоимость товара;

• торговую надбавку Поставщика;

• транспортные расходы по доставке товара до места назначения;

• налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Товар должен соответствовать по качеству, количеству, комплектности требованиям действующего законодательства, настоящего договора.

5.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой продукции всем действующим стандартам и требованиям. Поставщик прилагает к каждой партии продукции соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой продукции.

5.3. Гарантия на товар устанавливается в соответствии с технической документацией производителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 10 процентов цены договора.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком или заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик и поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

7.3. Изменения и дополнения в договор могут быть внесены письменным дополнительным соглашением Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок.

7.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по 31.12.2024 г.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Спецификация на поставку товара.

10.2. Приложения к договору является его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ______ от ___________ 2022г

Спецификация

на поставку двуокиси углерода

- Посмотреть таблицу с данными

Всего по спецификации: ___________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259450966 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛЬВАМО КОРПОРЕЙШН РУС" объявляет тендер: Реализация таллового масла - Светогорск	Запрос предложений #259450966	См. док.	4 дня 07.12.2023 15.05.2024
Тендер №271669878 Поставка диметилдисульфида для ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»	Отбор #271669878	См. док.	5 дней 26.04.2024 16.05.2024
Тендер №271764323 ООО "НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА" объявляет тендер: Поставка химических реагентов	Не определен #271764323	См. док.	1 день 27.04.2024 13.05.2024
Тендер №272131967 Общество с ограниченной ответственностью "Пикалевский глиноземный завод" объявляет тендер: Закупка серной кислоты в июне 2024 года для ООО ПГЛЗ (id892394)	Запрос предложений #272131967	См. док.	3 дня 06.05.2024 14.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №263545030 Приобретение и поставка незамерзающей и охлаждающей жидкости	Малая закупка #263545030	18 402	срок истек - 19.01.2024
Тендер №263544942 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" Г. НЕВИННОМЫССК объявляет тендер: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (с результатом)	Запрос предложений #263544942	6 780 000	срок истек 17.01.2024 17.01.2024
Тендер №263544926 Поставка стеклоомывающей жидкости	Малая закупка #263544926	45 000	срок истек - 18.01.2024
Тендер №263544755 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" Г. НЕВИННОМЫССК объявляет тендер: Закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	Единственный поставщик #263544755	1 500 000	срок истек - 17.01.2024
Тендер №263544654 Приобретение и поставка незамерзающей и охлаждающей жидкости	Малая закупка #263544654	18 402	срок истек - 19.01.2024

Тендеры из региона Кириши

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №263545112 Поставка товаров очковой оптики (с результатом)	Малая закупка #263545112	100 000	срок истек 17.01.2024 18.01.2024
Тендер №263544774 Предоставление неисключительного права пользования ПО - АИИРС КУЭ «АИС Город» Приборный учетСопровождение ПО-АИИРС КУЭ «АИС Город» Приборный учет. (с результатом)	Малая закупка #263544774	103 680	срок истек 17.01.2024 18.01.2024
Тендер №263544695 Оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств - автомобилей ГАЗ 32217 (г.н.з. В127СТ 47) и CITROEN BERLINGO (г.н.з. X285СP47) (с результатом)	Малая закупка #263544695	35 730	срок истек 17.01.2024 18.01.2024
Тендер №263531073 Услуги по распределению электроэнергии и торговле электроэнергией (с результатом)	Единственный поставщик #263531073	71 400	срок истек 15.01.2024 15.01.2024
Тендер №263530522 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИРИШСКИЙ ЦЕНТР ПИТАНИЯ "ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО" объявляет тендер: Оказание услуг по передачи электрической энергии (план №2230740725, позиция №21) (План график)	Единственный поставщик #263530522	380 315	срок истек - 31.01.2024