Тендер - Поставка технических газов №262808390

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Смоленская облМесто поставки (адрес):В соответствии с условиями договора
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.01.2024 по 19.01.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется x - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку технических газов

для нужд СМУП «Горводоканал»

Наименование заказчика: Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СМУП «Горводоканл»)

Место нахождения заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.

Почтовый адрес заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сайт электронной площадки: «РТС – тендер» - www.rts-tender.ru

Контактный телефон: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоп. 520

Ответственное должностное лицо: Александрова Мария Сергеевна

Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: Поставка технических газов

Ассортимент и количество товара указаны в разделе III аукционной документации

Описание предмета закупки Характеристики поставляемых товаров, указаны в разделе III Аукционной документации

Место поставки товара: В соответствии с разделом V аукционной документации.

Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) В соответствии с условиями договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (двести шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация доступна для ознакомления в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по факту получения товара Заказчиком, в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара. Наименование, количество, стоимость товара указывается в накладных, либо универсальных передаточных документах и счетах, выставляемых Поставщиком. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура), документ о приемке товара.

Сведения об установлении особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: Предусмотрено

Сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами: Устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №925 от 16.09.2016

Способы предоставления обеспечения заявки: не предусмотрено.

Размер обеспечения договора: Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки путем предоставления денежных средств или независимой гарантией.

Размер обеспечения исполнения договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены договора.

Порядок подачи заявок: заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предоставляются в электронной форме способом, предусмотренным Регламентом работы «Электронной торгово-закупочной площадке РТС Тендер» (на странице данного запроса котировок на сайте www.rts-tender.ru)

Дата начала срока подачи заявок на участие в процедуре закупки: «11» января 2024г

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки

«19» января 2024 года в 09:00 (время московское).

Дата проведения аукциона: «23»января 2024 г. в 10 часов 00 минут (время московское).

Место и дата подведения итогов аукциона:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5

«24»января 2024 г.

Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик вправе отменить аукцион в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте в течение двух рабочих дней с момента принятия решения об отказе. Аукцион считается отмененным с момента размещения решения об отмене аукциона на официальном сайте.

Срок заключения договора: договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок, составленного по результатам конкурентной закупки.

В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Извещение о проведении аукциона размещено в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru

И.о. начальника контрактной службы М.С. Александрова

Документация_аукцион ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку технических газов

для нужд СМУП «Горводоканал»

(участниками закупки могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства)

г. Смоленск

2024

Основные положения проведения аукциона

1.1. Общие требования, отказ от проведения аукциона и внесение изменений в извещение и аукционную документацию

1.1.1 Публикация извещения и документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион) осуществляется на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) http://www.rts-tender.ru (ООО «"РТС-тендер" – Электронная торговая площадка») и в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

1.1.2. Извещение и документация на проведение открытого аукциона в электронной форме, размещенные на сайте http://www.rts-tender.ru (ООО «"РТС-тендер" – Электронная торговая площадка») и www.zakupki.gov.ru в интернете, подписаны электронной цифровой подписью заказчика.

1.1.3. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком на электронной торговой площадке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.1.4. При закупке у СМСП, если начальная цена договора не превышает 30 млн руб., заказчик вправе разместить извещение не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок.

1.1.6. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения аукциона только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.1.7. При отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить в свободной форме письмо (безадресное) о решении об отказе от проведения аукциона с обязательным указанием даты и времени принятия такого решения, причин принятия такого решения. Письмо о решении об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной).

1.1.8. Заказчик вправе внести изменения в извещение и в аукционную документацию. Изменения, вносимые в извещение и в аукционную документацию, а также измененная редакция извещения и аукционной документации размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений.

1.1.9. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

1.1.10. Аукцион состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заявкам, рассмотрение заявок, проведение аукциона. По результатам каждого этапа аукциона составляется отдельный протокол. Проведение аукциона является заключительным этапом закупки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случаев признания аукциона несостоявшимся.

1.1.11. Участники аукциона не вправе присутствовать (лично или через представителей) в местах (месте) проведения этапов аукциона при осуществлении комиссией таких этапов, если заказчиком не принято решение об обратном.

1.2. Порядок подачи заявок участниками закупки

1.2.1. Для участия в аукционе участник закупки должен пройти аккредитацию на электронной торговой площадке по адресу: http://www.rts-tender.ru (ООО «"РТС-тендер" – Электронная торговая площадка»).

1.2.2.Заявка на участие в аукционе может быть подана только в электронной форме посредством функционала ЭП. Если участник закупки, помимо подачи заявки в электронной форме, также подает заявку не в электронной форме (не посредством функционала ЭП), заказчик не рассматривает поданную не в электронной форме заявку и вправе ее утилизировать (уничтожить).

1.2.3. Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока подачи заявок. При наступлении даты и времени окончания срока подачи заявок подача заявки становится невозможной.

1.2.4. Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок. Ограничений в отношении количества попыток внесения изменений в поданную заявку нет. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

1.2.5. Порядок отзыва и изменения заявки осуществляется посредством функционала ЭП и в соответствии с регламентом ЭП, на которой проводится закупка.

1.2.6. Внесение изменений и отзыв заявки осуществляется посредством использования функционала электронной торговой площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом ЭП.

1.2.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку (находящуюся в статусе не отозванной) на участие в отношении одного предмета закупки (одного лота). Участник имеет право подать заявку на участие в закупке в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов конкурентной закупки (в случае выделения в закупке лотов).

1.2.8. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать сведения и документы, требования о предоставлении которых предусмотрены закупочной документацией.

1.2.9. Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.2.10. Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, сведений о предлагаемой цене договора) в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

1.3. Требования к участникам процедуры закупки

1.3.1. При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые обязательные требования к участникам закупки:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 223-ФЗ.

1.3.2. Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

1.4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе.

Состав заявки:
Первая часть:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) описание поставляемого товара, который является предметом аукциона в электронной форме в соответствии с требованиями технического задания (Раздел III. Техническое задание аукционной документации).
При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике аукциона.
Участник закупки при заполнении первой части заявки должен указать конкретные значения установленных в документации об электронном аукционе показателей, без указания слов: «не менее» и т.п. Слово «не менее», указанное в документации об электронном аукционе, означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему. При подаче сведений участниками аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации об электронном аукционе (Раздел III. Техническое задание).
При заполнении заявки на участие в электронном аукционе участник закупки при указании показателей, конкретных значений показателей, установленных документацией об электронном аукционе, которые не могут изменяться (неизменяемые показатели и значения), не должен изменять эти показатели и значения, но обязан их указать.
Сведения, содержащиеся в первой части заявки на участие в электронном аукционе не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.
Участник закупки в электронном аукционе должен указать наименование страны происхождения товара.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (при наличии);
б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении процедуры закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении процедуры закупки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документ, содержащий сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащий информацию об участнике закупки. В случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник предоставляет декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
д) копии учредительных документов участника закупки, удостоверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (для юридических лиц);
е) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица; копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная подписью индивидуального предпринимателя;
ж) копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица, заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или ИНН физического лица;
з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
и) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, а также документы, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям документации о закупке, если в документации о закупке установлены требования к таким товарам, работам, услугам (сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства, аттестаты и т.п.)
к) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам, установленным Заказчиком в документации об аукционе;

Непредставление указанных документов и/или неправильное их оформление являются основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе заявки участника закупки.

Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе

Процедура открытия доступа к поданным на участие в аукционе заявкам (далее – открытие доступа), поданными участниками закупки на участие в аукционе, проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала ЭП, на которой проводится аукцион.

Рассмотрение I-х частей заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе (далее в подразделе – рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика.

В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:

проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и документации;

проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и документации;

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соответствующим основаниям.

В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника аукциона, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников аукциона запросы на предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие запросы направляются в адрес всех участников аукциона, и при условии, что все запросы касаются одних и тех же положений таких заявок. Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только одного участника не допускается. Не допускается также направление запросов, предмет которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся в заявке.

Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и интересов участников закупки.

Если заявка участника не соответствует указанным в документации требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в аукционе.

Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки.

По результатам проведения процедуры открытия доступа и рассмотрения первых частей заявок комиссией оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок, который содержит следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о признании аукциона несостоявшимся;

результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, с указанием, в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам рассмотрения заявок:
б) основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая заявка;

иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказчика.

Протокол рассмотрения первых частей заявок подписывается присутствующими членами комиссии в день рассмотрения заявок.

1.6.9. В протоколе рассмотрения первых частей заявок не указываются наименования участников закупки (юридических лиц), фамилии, имя, отчества участников закупки (физических лиц).

1.6.10.Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения первых частей заявок размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

При наличии только одной заявки соответствующей требованиям документации в протокол рассмотрения заявок, помимо сведений, определенных пунктом 1.6.9., включается также информация о принятии решения о заключении договора (или о принятии решения об отказе от заключения договора).

Проведение аукциона
1.7.1. Этап проведения аукциона (далее в подразделе – проведение аукциона) обеспечивается оператором ЭП посредством автоматизированного функционала.

Дата и время аукциона установлена в разделе II аукционной документации.

К проведению аукциона допускаются только участники такого аукциона, заявки которых были признаны соответствующими требованиям аукционной документации в соответствии с протоколом рассмотрения заявок.

Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе была допущена заявка только одного участника аукциона, или если в ходе рассмотрения заявок не было допущено ни одной заявки, или если на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, или если в течение первых 10-минут с даты и времени начала этапа проведения аукциона не было подано ни одного ценового предложения проведение аукционе не осуществляется, а сама конкурентная закупка признается несостоявшейся.

Шаг аукциона может иметь диапазон значений в пределах от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.

Подача ценовых предложений при проведении аукциона вне шага аукциона не допускается.

Подача ценовых предложений, равных или больше последнего поданного ценового предложения, не допускается.

Интервал между подачей ценовых предложений устанавливается в размере 10 (десяти) минут. Если по истечении времени этого интервала не подано ни одного ценового предложения, аукцион завершается.

Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участниках такого аукциона при проведении аукциона.

1.7.10. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона.

1.8. Рассмотрение II частей заявок и подведение итогов аукциона

1.8.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Протокол рассмотрения вторых частей заявок размещается в ЕИС Заказчиком не позднее, чем через 3 (Три) дня со дня подписания такого протокола.

1.8.2. Аукционная комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

1.8.3. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией, в случае:

непредставления документов, определенных пунктом 1.4. аукционной документации, или их несоответствия требованиям документации об электронном аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном аукционе.

несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном аукционе;

наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

1.8.4. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.8.3 настоящего раздела, не допускается.

1.8.5. По результатам проведения аукциона Комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

1.8.6. По результатам проведения аукциона комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного аукциона, который содержит следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о признании аукциона несостоявшимся;

минимальные ценовые предложения участников аукциона, а при признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия ценовых предложений в ходе этапа проведения аукциона – указание на отсутствие ценовых предложений в ходе аукциона;

порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, в соответствии с результатами проведения аукциона;

иная информация, размещаемая в протоколе проведения аукциона по решению заказчика.

1.8.7. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона.

1.8.8.Протокол подведения итогов электронного аукциона подписывается присутствующими членами комиссии и размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

1.8.9.Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:

в течение установленного срока подачи заявок на участие в закупке не было подано ни одной заявки;

по результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, комиссией были отклонены заявки всех участников;

на участие в закупке подана только одна заявка, соответствующая требованиям документации;

в ходе проведения аукциона не было подано ни одного ценового предложения.

1.8.10. Если аукцион был признан несостоявшимся по причине наличия только одной заявки, соответствующей требованиям документации, заказчик вправе заключить договор с единственным участником аукциона – по цене, равной начальной (максимальной) цене договора, или по цене ниже (начальной) максимальной цены договора, если в ходе проведения преддоговорных переговоров (при их проведении) было принято соответствующее решение

1.8.11. Если аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных ценовых предложений в ходе проведения аукциона, заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, подавшим заявку на участие в аукционе ранее других – по цене, равной начальной (максимальной) цене договора, или по цене ниже (начальной) максимальной цены договора, если в ходе проведения преддоговорных переговоров (при их проведении) было принято соответствующее решение.

1.9. Заключение договора по итогам проведения аукциона

1.9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии в размере обеспечения исполнения договора, установленном в Разделе II документации об аукционе.

1.9.2. По результатам проведения аукциона заключается Договор не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

1.9.3. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем аукциона или с иным участником аукциона, с которым (первоначально) принято решение о заключении договора, в случае, если после составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника аукциона недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями аукционной документации. В иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с победителем аукциона только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки. Отказ от заключения договора с участником аукциона, не являющегося победителем такого аукциона, допускается по решению заказчика.

1.9.4.При принятии решения об отказе от заключения договора с участником аукциона, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие сведения:

дата подписания протокола;

указание на отказ от заключения договора с участником аукциона, а также указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе;

указание на содержащиеся в заявке такого участника аукциона сведения, которые были признаны комиссией недостоверными;

иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению заказчика.

1.9.5.Если иное не предусмотрено аукционной документацией, стороны вправе заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с применением функционала ЭП.

1.9.6.Условия договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

1.10. Особенности предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

1.10.1. Заказчиком установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (с учетом Положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г.) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".

1.10.2. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг выражается в предоставлении ценовых преференциях российских товаров, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в размере 15%:

а) в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора;

б) в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.10.3. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при одновременном наличии следующих условий:

а) на участие в закупке подано не менее двух заявок на участие соответствующих требованиям настоящей документации о проведении открытого аукциона в электронной форме;

б) наличия не менее одной заявки участника закупки содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг только российскими лицами;

в) наличия не менее одной заявки участника закупки содержащей предложение о поставке товаров только иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг только иностранными лицами, либо заявки на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержащей предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

1.10.4. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "в" пункта 3 настоящей документации о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

1.10.5. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.10.6. Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает (декларирует) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке участника закупки указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения такой заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

1.10.7. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

1.10.8. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.11.АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1.11.1.При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 (двадцать пять) и более процентов, заказчик применяет к победителю закупки антидемпинговые меры в соответствии с одним из подпунктов:

победитель закупки обязан предоставить заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета. Решение о признании такого обоснования достоверным или недостоверным принимается заказчиком;

победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

1.11.2.В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

1.11.3.Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является основанием для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки.

II. Информационная карта аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Аукционная документация согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

III. Техническое задание

Раздел 1. Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 3. Требования к упаковке и доставке товара.

Товар поставляется в баллонах, соответствующего каждому вида газа, объема.

Баллоны - возвратные.

Доставка осуществляется самовывозом со склада Поставщика. Территориально заправочные станции Поставщика должны находиться в пределах г. Смоленска.

IV. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

В целях минимизации расходов денежных средств, расчет НМЦД произведен по наименьшей цене коммерческого предложения №1.

V. Проект договора

ПРОЕКТ

Договор №_______

г. Смоленск «___»______________ 2022г.

Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СМУП «Горводоканал») в лице и.о. генерального директора Полынцева Владислава Викторовича, действующего на основании распоряжения Администрации города Смоленска №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлс от 23.11.2023 и Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Поставщик с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион) и на основании протокола подведения итогов аукциона № _________________ от «__»_________2024г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Предметом настоящего Договора является поставка технических газов для нужд СМУП «Горводоканал» (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и Техническим заданием (Приложение № 2 Договору, являющееся его неотъемлемой частью). Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара в соответствии со Спецификацией, Техническим заданием, в соответствии с заявкой на участие в электронном аукционе Поставщика.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договора.

Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора определена по итогам проведения электронного аукциона № ________________ и составляет: ____________рублей (______________)

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС при наличии), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), накладные, плановые, складские, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Договора.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и разделом 8 настоящего Договора.

2.5. Для оплаты поставленного Товара, Поставщик обязан предоставить Заказчику счет, счет-фактуру с приложением соответствующих товарных накладных на Товар или Универсальный передаточный документ (УПД), технической документации, указанной в п 4. 5. настоящего Договора. В счет-фактуре обязательно указывается наименование и номера документов, приложенных к счет-фактуре, номер и дата Договора, по которому производилась поставка Товара.

2.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком или по его указанию третьим лицом в соответствии с ГК РФ, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик после поставки Товара по настоящему Договору производит расчет с Поставщиком не позднее, чем по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности Заказчика.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1.Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и представить все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.2.Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.

3.1.3.Представить сертификаты и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком документов о приемке Товара.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:

Обеспечить приемку Товара в соответствии с Договором и его проверку по количеству, качеству и ассортименту.

После проверки объема поставленного Товара рассмотреть и подписать документы о приемке Товара.

Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заказчик вправе:

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.4.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.4.4. Провести экспертизу предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договора, в части их соответствия условиям Договора.
3.4.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.4.6. Предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае поставки Товара ненадлежащего качества.
3.4.7. Предъявить поставщику претензии к качеству поставленного Товара.

Порядок сдачи и приемки товара.

Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется в соответствии с. условиями Договора, правилами, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04. 1966 г. № П-7.

При приемке поставленного Товара Заказчик проверяет соответствие комплектности, качеству, Спецификации. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

Приемка Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика.

В момент поставки Товара Поставщик передает Заказчику:

- счет;

- счет-фактуру;

- накладную на поставку товара или УПД (универсальный передаточный документ);

- техническую документацию на Товар (на русском языке) либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по Договору считается факт передачи Товара, который подтверждается подписанием сторонами накладной или УПД на поставку Товара. Товарная накладная или УПД подписываются Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара при условии соответствия Товара требованиям, предусмотренным Договором.

4.6. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних, признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.9. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных, бракованных, некачественных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.10. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

Порядок и сроки поставки Товаров.

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявке Заказчика с момента заключения договора по 31.12.2024 г. Доставка осуществляется самовывозом со склада Поставщика. Территориально заправочные станции Поставщика должны находиться в пределах г. Смоленска.

Поставщик поставляет Товар по настоящему Договору за счет собственных или привлеченных денежных средств.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара.

Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Заказчику в соответствии со спецификацией (приложение №1). Товар поставляется в баллонах, соответствующего каждому вида газа, объема. Баллоны - возвратные. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 4.4 Договора. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Заявка может быть передана Поставщику Заказчиком как в устной форме (по телефону), так и в письменной (нарочным, по электронной почте, по факсу).

При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

Акты, указанные в п. 5.6. настоящего Договора, являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

Ответственность сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

За нарушение Поставщиком срока поставки Товара он уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф.

6.4.1. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

- 3 процента от цены Договора (этапа), что составляет ____________ руб. _____коп.

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере:

-1000 рублей.

В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных: настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов, пени.

6.4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

Условия пунктов 6.3-6.4 настоящего Договора применяются в случае направления Сторонами соответствующего письменного требования об уплате неустоек (штрафов, пени).

Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Поставщик.

6.8. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими нормативными документами.

7.2. На Товар Поставщиком должна быть предоставлена гарантия качества товара (установлен гарантийный срок) не менее гарантийного срока, установленного производителем Товара.

7.3. Поставщик гарантирует, что в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика устранит все недостатки или заменит некачественный Товар на качественный Товар.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному Договору.

8.3. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или несвоевременным исполнением своих обязательств.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.8.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более одного месяца месяцев, Стороны проводят

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

9. Порядок изменения и расторжения условий Договора.

9.1. При исполнении Договора изменение существенных условий Договора, а именно: предмета Договора, цены Договора и (или) цены единицы товара , количества товара, объема работ, сроков исполнения обязательств (включая как срок исполнения обязательства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения обязательства Поставщика в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) допускаются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал».

9.2.Изменение условий Договора, не являющихся существенными, допускается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3.Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

увеличение по инициативе Заказчика количества поставляемого Товара с соответствующим изменением цены Договора в пределах 50% (пятидесяти процентов) от первоначальных условий Договора при обязательном сохранении неизменной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (товаров). При этом стороны вправе продлить срок исполнения Договора;

если Поставщиком предложена поставка товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), без изменения всех прочих существенных условий Договора;

9.4. Изменение по инициативе Заказчика существенных условий Договора в одностороннем порядке при исполнении такого Договора допускается в следующих случаях:

если необходимость изменения условий Договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или решениями судов;

если необходимость изменения условий Договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы;

при изменении в ходе исполнения Договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения Договора.

9.5. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, Предусмотренных Гражданским Кодексом РФ.

9.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.7. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.7.1. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара в случае поставки некомплектного Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7.2. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.7.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора,

если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

9.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Договора, в том числе в следующих случаях:

9.9.1. В случае существенного нарушения Договора Поставщиком (статья 523 ГК РФ):

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.9.2 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9.3.Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.10. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем направления Заказчиком в адрес Поставщика соответствующего уведомления. При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком данного уведомления, если иные сроки расторжения Договора не указаны в уведомлении. Уведомление об одностороннем расторжении может быть направлено второй Стороне по адресу второй Стороны, указанной в разделе 13 настоящего Договора.

10. Обеспечение исполнения Договора.

10.1. Настоящий Договор заключен после предоставления Поставщиком Заказчику обеспечения настоящего Договора в форме Банковской гарантии № ________ от_________, перечисления Поставщиком на счет Заказчика обеспечения настоящего Договора денежных средств в размере: __________ (____________) рублей ___ копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора. Срок действия данного обеспечения должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

10.2. В случае, если в ходе проведения электронного аукциона была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 (двадцать пять) и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с одним из подпунктов:

поставщик обязан предоставить заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета. Решение о признании такого обоснования достоверным или недостоверным принимается Заказчиком;

поставщик обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

10.3. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований Поставщик признается уклонившимся от заключения договора.

10.4. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. При определении участником закупки в качестве способа обеспечения перечисление денежных средств, денежные средства перечисляются Поставщиком по следующим банковским реквизитам: Тульский филиал АБ «Россия», счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10.5. Денежные средства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, возвращаются Поставщику Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех его обязательств по Договору, а также всех обязательств Поставщика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

10.6. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:

10.6.1. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается выпиской банка получателя денежных средств.

10.6.2. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств считается не представленным.

10.7. Условия банковской гарантии.

10.7.1. В качестве обеспечения исполнения Договора принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

10.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

10.8.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом.

10.8.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией,

10.8.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки,

10.8.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

10.8.5. срок действия банковской гарантии; срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

10.8.6 отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора.

10.8.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

10.9. Банковская гарантия включает в себя условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.10. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

10.11. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является несоответствие банковской гарантии условиям и требованиям, указанным в настоящем Договоре.

10.12. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа

10.13.В ходе исполнения настоящего Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Договора.

10.14. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

10.15.Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

10.16.Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

10.17. Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Договору, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Поставщика по Договору убытков, и иные обязательства Поставщика, денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех обязательств Поставщика по Договору, а также обязательств, связанных с его ненадлежащим исполнением Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Поставщика по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Поставщиком предусмотренных Договором обязательств.

10.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

11. Порядок урегулирования споров

11.1 При возникновении споров, вытекающих из настоящего Договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

11.2. Любой спор, разногласия или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.3.В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж

уже начат, также в Арбитражный суд Смоленской области. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

12 . Антикоррупционная оговорка и конфиденциальность

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования федерального законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем разделе способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

12.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме.

После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования федерального законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.5. Стороны Договора признают необходимость проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с третьими лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом

стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.

12.6. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности до существенных ограничений по взаимодействию со стороной.

12.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

12.9. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления при условии, что в случае любого такого раскрытия:

сторона предварительно уведомит другую сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;

сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

12.10. Соответствующая сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

12.11. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей стороной действия другой стороны, в результате которых третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации третьими лицами.

12.12. Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий Договора, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных Договором или письменным подтверждением согласия каждой из сторон на разглашение Конфиденциальной информации.

12.13. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными представителями сторон.

12.14. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе стороны, запрещена.

13. Заключительные положения Договора.

13.1. Срок действия Договора устанавливается со дня его подписания и до 31.12.2024 г., а в части взаиморасчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью либо посредством иных способов, предусмотренных Договором, с последующим представлением оригинала.

13.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры Поставщик в недельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае изменения организационно-правовой формы участников Договора, прекращения их деятельности, ответственность по их обязательствам несут правопреемники.

14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.

Поставщик: Заказчик:

________________________ СМУП «Горводоканал»

________________________ 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5

________________________ р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Смоленском отделении ________________________ № 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск

________________________ к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

________________________ ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

________________________ ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3439 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

________________________ тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(520) e-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Руководитель И.о. генерального директора

__________________Ф.И.О. ____________________В.В.Полынцев

Приложение № 1

к Договору №_____

от «___»_____________2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

________________________ СМУП «Горводоканал»

Руководитель И.о. генерального директора

_______________________ ______________В.В. Полынцев

Приложение № 2

к Договору №_____

от «___»_____________2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

________________________ СМУП «Горводоканал»

Руководитель И.о. генерального директора

_______________________ ____________В.В. Полынцев

VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Форма Анкеты Участника

Анкета Участника

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

В строке 18 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором закупки.

4.Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Форма № 2

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Изучив извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________(указывается дата официального размещения извещения, а также его номер), и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на:

(указывается предмет договора)

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае принятия нашей заявки, мы обязуемся не изменять и (или) не отзывать аукционную заявку после окончания срока подачи аукционных заявок.

Мы подтверждаем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие документов и сведений.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждаем получение нами в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.