Тендер - Заправка углекислым газом баллонов (тара) заказчика №261859376

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

669_23_Обоснование_НМЦК(с_формулами) - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 29.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000669

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ, г. Якутск

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

3280.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона 44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке (в случае установления заказчиком требования обеспечения заявок на участие в закупке) в размере одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта. Порядок и сроки внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе определен ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

Информация отсутствует

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) (ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА")

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

16400.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 669_23 Обоснование НМЦК(с формулами)

Проект контракта

1 669_23 проект контракта

Описание объекта закупки

1 669_23 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 669_23 Требования к содержанию и составу заявки (структурир объект закупки)

Дополнительная информация и документы

1 669_23 Информационная карта

669_23_Описание_объекта_закупки

Приложение №1

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

«Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки (требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара), ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ:

Выполнение работ по заправке углекислым газом 80 баллонов (тара) заказчика.

Подрядчик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Должны быть соблюдены требования консервации, упаковке и таре для транспортировки товара в районы Крайнего Севера по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2.

Объем товара, выполнения работ, предоставления услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Технические требования:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки указывает характеристики товара, значения которых не подлежат изменению либо установлены в рамках их минимальных и (или) максимальных значений. Указанные характеристики товара обязательно должны содержаться в заявке на участие в закупке.

Значения характеристик товара, которые участник закупки обязан указать в заявке в соответствии с установленными правилами.

Участник закупки указывает следующие значения или диапазонные значения характеристик товара (указанные значения характеристик товара обязательно должны содержаться в заявке на участие в закупке):

«Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики» – участник закупки указывает диапазон значений (минимальное и максимальное значения) в рамках допустимых пределов без использования знаков «≥», «≤», «>», «

«Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» – участник закупки указывает одно значение из установленного диапазона, без использования математических знаков и слов «не выше», «не ниже», «не ранее» и т.п.

«Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики» – участник закупки выбирает только одно значение из установленных вариантов значений.

«Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики» – участник закупки выбирает одно значение или несколько значений из установленных вариантов значений.

«Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики» – участник закупки указывает все установленные варианты значений.

«Значение характеристики не может изменяться участником закупки» – значение не подлежит изменению, участник закупки указывает значение в соответствии с техническим заданием.

Описание периодичности, сроков и места выполнения работ, оказания услуг.

Место выполнения работ: Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Условия выполнения работ: не более 10 (десяти) календарных дней, с момента передачи пустых кислородных баллонов Подрядчику.

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта до 20 декабря 2024 г.

Начальник ПТС Н.А. Стенин

669_23_Информационная_карта

Приложение №4

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №669/23

На заправку углекислым газом баллонов (тара) заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными669_23_Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_(структурир_объект_закупки)

Приложение №5

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

(Открытый аукцион в электронной форме)

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и порядок ее подачи

Подраздел 1.1. Требования к содержанию заявки на участие в закупке и порядок ее подачи

• • Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подразделом 1.2 настоящего приложения к извещению.
  • Заявка на участие и электронные документы, направленные при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), должны быть подписаны усиленной электронной подписью. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, обмен электронными документами осуществляется с использованием ЕИС.
  • Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в ЕИС извещения до окончания, установленного в соответствии с Законом №44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.
  • Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
  • Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом №44-ФЗ оператору электронной площадки.
  • Не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке следующие информация и документы:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

4) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством РФ (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

6) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

8) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

9) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

10) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона №44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);

11) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона №44-ФЗ.

12) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом 2 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 настоящего приложения к извещению.

• • Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1 – 11 пункта 1.1.6 настоящего подраздела, в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС.

Документы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1.1.6 настоящего подраздела, в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

• • Участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Закона №44-ФЗ, вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями извещения;
  • Не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 43 Закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки обязан присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера.
  • Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящего подраздела отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Законом №44-ФЗ в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона №44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Законом №44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

• • Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.1.10 настоящего подраздела, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1.1.10 настоящего подраздела, оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в ЕИС. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

• • Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в ЕИС протокола подачи ценовых предложений в соответствии с подпунктом 3 пункта 1.3.3 подраздела 1.3 настоящего приложения к извещению, но не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору электронной площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяснений порядка проведения процедуры подачи ценовых предложений в части подачи ценового предложения таким участником закупки. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления такого запроса, оператор электронной площадки направляет с использованием электронной площадки участнику закупки соответствующие разъяснения.
  • Другие правила заполнения заявки приводятся в разделе 3 «Инструкция по заполнению заявки участниками закупки» настоящего приложения к извещению.

Подраздел 1.2. Требования к составу заявки

• • Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке в части информации и документов об участнике закупки должна содержать:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

4) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством РФ (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

6) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

8) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

9) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

10) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона №44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);

11) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона №44-ФЗ;

12) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом 2 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 настоящего приложения к извещению;

13) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

14) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона №44-ФЗ, если иное не предусмотрено Законом №44-ФЗ;

15) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ;

16) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством РФ осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ такой счет открывается после заключения контракта;

17) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона №44-ФЗ (в случае, если в извещении установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

• • Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке в части предложения участника закупки в отношении объекта закупки должна содержать:

1) с учетом положений пункта 1.2.3 настоящего подраздела характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона №44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

2) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений пункта 1.2.3 настоящего подраздела;

3) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром.

• • При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами 1 и 2 пункта 1.2.2 настоящего подраздела, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом 1 пункта 1.2.2 настоящего подраздела, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктом 1 пункта 1.2.2 настоящего подраздела, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

• • Заявка также может содержать иную информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
  • Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных пунктами 1.2.1 – 1.2.4 настоящего подраздела, не допускается.

Подраздел 1.3. Порядок подачи ценовых предложений

• • Участники закупки, подавшие в соответствии с настоящим извещением заявки на участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ) подать с использованием электронной площадки ценовые предложения, предусматривающие снижение (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 пункта 1.3.2 настоящего подраздела) начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ).
  • Подача ценовых предложений проводится в следующем порядке:

1) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего минимального ценового предложения на величину, составляющую от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ) (далее - «шаг аукциона»);

2) не допускается подача участником закупки ценового предложения:

а) равного нулю;

б) равного ранее поданному таким участником ценовому предложению или превышающего его;

в) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах «шага аукциона»;

г) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, если оно подано таким участником закупки;

3) допускается подача ценового предложения независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта;

4) оператор электронной площадки с использованием электронной площадки автоматически отклоняет ценовые предложения, не соответствующие требованиям настоящего подраздела. Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается;

5) время приема ценовых предложений составляет четыре минуты с момента начала процедуры подачи ценовых предложений. В случае поступления в такое время ценового предложения в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта время приема ценовых предложений на электронной площадке автоматически увеличивается на четыре минуты с момента поступления такого предложения. При этом общая продолжительность приема ценовых предложений не должна превышать пять часов с момента начала процедуры подачи ценовых предложений;

6) не позднее десяти минут с момента окончания времени приема ценовых предложений, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта, участник закупки вправе подать одно ценовое предложение не ниже чем минимальное ценовое предложение, поступившее во время приема ценовых предложений, предусмотренное подпунктом 5 настоящего пункта. Ценовое предложение участника закупки должно соответствовать требованиям подпунктов «а», «б» и «г» подпункта 2 настоящего пункта и может быть подано независимо от «шага аукциона»;

7) оператор электронной площадки указывает на электронной площадке все поданные ценовые предложения и время их поступления без указания информации о подавших их участниках закупки, а также оставшееся время приема ценовых предложений;

8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, минимальным ценовым предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ);

9) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений подано ценовое предложение, предусматривающее снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ) до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ) или ниже, такая процедура проводится на право заключения контракта в порядке, предусмотренном настоящей частью, с учетом следующих особенностей:

а) по результатам такой процедуры определяется размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта. При этом такой размер указывается в соответствии с Законом №44-ФЗ в качестве цены контракта;

б) участники закупки вправе подать ценовые предложения, предусматривающие увеличение ценового предложения, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта;

в) процедура подачи ценовых предложений проводится путем повышения текущего максимального ценового предложения на величину в пределах «шага аукциона», составляющего до пяти миллионов рублей;

г) не допускается подача ценового предложения, размер которого превышает сто миллионов рублей.

• • Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений оператор электронной площадки:

1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9 пункта 1.3.2 настоящего подраздела, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым подпункта 9 пункта 1.3.2 настоящего подраздела, присваиваются в порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ). В случае, если несколькими участниками закупки поданы одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, подавшим ценовое предложение ранее других таких участников закупки. При присвоении порядкового номера заявкам на участие в закупке, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на участие в закупке;

2) формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий:

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи ценовых предложений;

б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение (в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 1.3.2 настоящего подраздела), поданное каждым участником закупки, с указанием идентификационного номера заявки такого участника, времени подачи таких предложений, даты и времени подачи заявок на участие в закупке, поданных участниками закупки без ценовых предложений;

в) порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;

3) размещает протокол, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, в ЕИС и на электронной площадке;

4) направляет заказчику протокол, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Закона №44-ФЗ информацию и документы участников закупки, подавших такие заявки.

Раздел 2. Национальный режим при осуществлении закупки

(настоящий раздел применяется в случае установления требования в извещении в соответствии со статьей 14 Закона №44-ФЗ)

• • • При установлении запрета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее – Постановление № 616) для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным Постановлением №616, участник закупки представляет информации (документы, если это установлено Постановлением №616), предусмотренные Постановлением №616.
    • При установлении запрета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление №1236) применяется порядок подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и баз данных, установленный Постановлением №1236.
    • При установлении ограничения допуска в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление №102) подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в перечень № 1 и перечень № 2 Постановления №102, являются представление документов (информаций, если это установлено Постановлением №102), предусмотренных Постановлением №102.
    • При установлении ограничения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. №1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление №1289) подтверждением страны происхождения лекарственного препарата в рамках соответствия требованию пункта 1 Постановления №1289 является один из документов (информаций, если это установлено Постановлением №1289), предусмотренных пунктом 2 Постановления №1289.

Подтверждением соответствия лекарственного препарата и фармацевтической субстанции требованиям, указанным в пункте 1.1 Постановления №1289, является представление информаций (документов, если это установлено Постановлением №1289), предусмотренной пунктом 1.2 Постановления №1289.

• • • При установлении ограничения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 г. №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление №832) подтверждением страны происхождения товаров (пищевых продуктов) являются представление документов (информаций, если это установлено Постановлением №832), предусмотренных Постановлением №832.
    • При установлении ограничения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 878) для подтверждения соответствия радиоэлектронной продукции условиям, предусмотренным Постановлением №878, участник закупки в составе заявки на участие в закупке представляет информацию (документы, если это установлено Постановлением №878), предусмотренные Постановлением №878.
    • При установлении условий допуска в соответствии с приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. №126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Приказ №126н) подтверждением страны происхождения товаров, указанных в приложениях к Приказу №126н, являются представление информаций (документов, если это установлено Приказом №126н), предусмотренных пунктом 1.6 Приказа №126н.
    • При установлении ограничения допуска в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 617) подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных товаров являются представление информаций (документов, если это установлено Постановлением №617), предусмотренных Постановлением №617.

Раздел 3. Инструкция по заполнению заявки участниками закупки

Подраздел 3.1. Общие условия

• • • Настоящая Инструкция по заполнению заявки (далее - Инструкция) разработана на основании пункта 3 части 2 статьи 42 Закона №44-ФЗ, является частью настоящего приложения к извещению и обязательна к применению участником закупки, комиссией по осуществлению закупок.
    • Информация, содержащаяся в заявке, не должна содержать недостоверные сведения, а также допускать разночтений, неопределенности или иметь двусмысленное толкование, не позволяющие комиссии принять однозначное решение.
    • Наименование производителя - юридического лица (указывается согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц) должно содержать указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности юридического лица. Наименование производителя - индивидуального предпринимателя указывается согласно записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (сокращения имени, отчества не допускаются).
    • Если в извещении содержится указание на недействующие стандарты, технические регламенты, и иные документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, то следует считать их замененными на соответствующие действующие стандарты, технические регламенты, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о стандартизации.
    • Инструкция содержит общие правила, а также частные случаи, которые имеют приоритетное значение по отношению к общим правилам.
    • Общими правилами являются тот или иной пункт, подпункт, абзац Инструкции, в которых определено, что они являются общими правилами. Те позиции, которые не определены в самом тексте пункта или подпункта или абзаца общими правилами являются частными случаями. Такое разделение введено для определения приоритетности правил от тех или иных правил Инструкции. Между тем, Инструкция в целом нераздельна и является единым документом, которым участнику закупки следует руководствоваться при заполнении заявки.
    • Кроме предусмотренных Инструкцией правил заполнения участниками закупки своей заявки могут быть предусмотрены иные частные случаи заполнения заявки участника закупки в самом описании объекта закупки и/или в разъяснении на запрос, которые не противоречат положениям Инструкции.
    • В соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства Российской Федерации №908 от 10.09.2012 «Об утверждении положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке» сведения, содержащиеся в документах, составленных с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом единой информационной системы (ЕИС), и сведения, содержащиеся в файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее - электронный вид), или в файле с графическим образом оригинала документа (далее - графический вид), должны совпадать, а в случае несовпадения приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала единой информационной системы. Таким образом, в случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в ЕИС, и информацией, содержащейся в прикрепленных документах к извещению, приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС.

Подраздел 3.2. Порядок заполнения предложения участника закупки в отношении объекта закупки

Учитывая, что для данного извещения характеристики объекта закупки размещены в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, формируются с учетом следующего:

-при формировании заявки на участие реализована работа с объектами закупки в структурированном виде и их экспорт в ЕИС в составе пакета протокола;

-характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, формируются участником закупки в соответствии с инструкцией электронной площадки по заполнению структурированной заявки. При этом значение характеристик указывается участником закупки в соответствии с Инструкцией, размещённой в разделе «Объект закупки» Извещения в ЕИС.

В случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг в заявке участник закупки представляет информацию, предусмотренную подпунктами 1 и 2 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 настоящего приложения к извещению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных определенному виду и порядку закупаемых (используемых) товаров, если иное не исходит из требований заказчика.

Информация, содержащаяся в заявках, предоставляемых участниками, не должны допускать разночтений, неопределенности или иметь двусмысленное толкование.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Приложении №1 «Описание объекта закупки» (далее – Сведения о товаре).

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении работ (оказании услуг), не должно сопровождаться словом «более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», «ниже», «выше», «типа», «должен быть», «не должен быть», «допускается», «не допускается», «будет», «не будет», «или» и т.п., за исключением, если предлагаемый товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией по применению, информацией изготовителя и т.д. имеет неконкретные (в том числе диапазонные, многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в том же виде, в каком указано в соответствующем ГОСТе, ТУ, сертификате, паспорте, инструкции по применению, информации изготовителя и т.д. с пояснением, например, сопровождением словами «установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.).

Указать одно из перечисленных значений следует только в случае, если между показателями имеется слово «или».

Знаки «,», «;», «/», «|», «\» - следует понимать как «и», то есть следует указать все перечисленные значения.

Если в Сведениях о товаре устанавливается диапазонный показатель, наименование которого указывается как «от __ до __», «___-___», то участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя входящим в указанный диапазон.

Если в Сведениях о товаре значение показателя установлено как конкретное значение, или как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не менее… и не более…», «более», «менее», «не ниже», «не выше», «ниже», «выше» или символами « », «≤», «≥» участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение.

ССЫЛКИ на технические регламенты и государственные стандарты (ГОСТ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. БЕЗ УКАЗАНИЯ конкретных показателей поставляемого товара НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Если в Сведениях о товаре устанавливается диапазонный показатель (диапазон), наименование которого указывается как «в диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя.

Если в Сведениях о товаре устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в диапазоне от не менее __до не более __» или «в диапазоне от не более __ до не менее __», «в диапазоне от не выше __до не ниже __» или «в диапазоне от не ниже __до не выше __» участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо попадающим в обозначенный в Сведениях о товаре диапазон.

Если в Сведениях о товаре значение показателя установлено как конкретное значение с погрешностью, наименование которого указывается как «__ ± __», то участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же.

Если в Сведениях о товаре после значения показателя указывается формулировка «Неизменяемое значение», то участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же.

Если значения показателей предлагаемого к поставке товара сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник закупки указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в первой части заявки на участие в электронном аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара.

Если в соответствии с технической документацией производителя товара характеристики (показатели) данного товара установлены с формулировкой «до», то участник закупки указывает конкретный показатель товара с формулировкой производителя, т.е. «до».

В случае наличия приложения №6 «Рекомендуемая форма заявки» к извещению участнику закупки рекомендуется заполнить предложение участника закупки в заявке в соответствии с указанной рекомендуемой формой заявки.

В заявке должны применяться обозначения, в том числе единицы измерения, наименования показателей, соответствующие установленным в описании объекта закупки в соответствии с ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» или «ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Общероссийский классификатор единиц измерения».

Если в описании объекта закупки имеется нумерация в заявке желательно, чтобы участник закупки указывал номера позиций в заявке в полном соответствии с номерами позиций описания объекта закупки.

При рассмотрении заявки участника закупки в части оценки характеристик товара на соответствие требованиям описания объекта закупки комиссия по осуществлению закупки слова, термины, математические знаки применяет по общим правилам русского языка, математики, стандарта, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара.

669_23_проект_контракта

Приложение №3

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

«ПРОЕКТ КОНТРАКТА»

КОНТРАКТ №

на заправку углекислым газом баллонов (тара) заказчика.

ИКЗ _______________________

г. Якутск «___»___________ 20___ г.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя по флоту Капитана Артема Анатольевича, действующего на основании доверенности _________ от __________, с одной стороны и _________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________ , действующего на основании __________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом аукционной комиссии ФБУ «Администрация Ленского бассейна» от __.__.2023 № _______________________ , составленным по результатам осуществления закупки в форме электронного аукциона, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить работу по заправке 80 (восьмидесяти) баллонов, углекислым газом (далее - Работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.

1.2. Состав и объем работ определяется приложением № 1 к настоящему Контракту.

1.3. Место выполнения работ: г. Якутск.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом или законодательством РФ.

2.2. Цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая НДС 20%. (В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова: «НДС не облагается»).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

Стоимость единицы товара указана в Приложении № 1 к Контракту, цена единицы товара рассчитывается путем уменьшения каждой единичной расценки (указанной в расчете начальной (максимальной) цены Контракта) с учетом коэффициента понижения начальной (максимальной) цены Контракта.

Коэффициент понижения начальной (максимальной) цены Контракта определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается Контракт, на начальную (максимальную) цену Контракта.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика. Допускается иной, не запрещенный законом, способ оплаты выполненных работ (этапа работ) (взаимозачет и т.п.).

2.4.2. Оплата производится в рублях РФ.

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за выполненные работы (этап работ) осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (этапа работ) на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии), сформированных в единой информационной системе и (или) приложенных Подрядчиком к документу о приемке.

2.4.5. В случаях, начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, и невыплаты неустойки и (или) убытков Подрядчиком в добровольном порядке, Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ (этапа работ) за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени), убытков или вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленной неустойки, причиненных убытков, путем проведения зачета встречных требований Подрядчика о взыскании с Заказчика стоимости выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.1.2. запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.1.3. проверять в любое время ход исполнения Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

3.1.4. требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков выполненных Работ и их результатов, на стадии приемки Работ, а также в течение гарантийного срока;

3.1.5. отказаться от приемки Работ, не соответствующих условиям Контракта, законодательству РФ и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.1.6. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

3.1.7. осуществлять выборочную проверку качества выполняемых работ, в том числе после приемки работ;

3.1.8. оплатить Подрядчику за выполненные Работы в срок, установленный Контрактом, за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени) или вернуть Подрядчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней;

3.1.9. В случае привлечения контрольными и надзорными органами Заказчика к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, вследствие несвоевременного оформления и предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) первичной документации, взыскать с последнего сумму административного штрафа.

3.1.10. реализовывать права, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие выполненных Работ и их результата в строгом соответствии с условиями Контракта;

3.2.2. провести экспертизу выполненных Работ и их результатов;

3.2.3. оплатить Подрядчику за выполненные Работы в срок, установленный Контрактом;

3.2.4. своевременно предоставлять Подрядчику необходимую для выполнения им обязательств информацию и документы;

3.2.5. исполнять обязанности, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту третьих лиц;

3.3.2. осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком;

3.3.3. по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы;

3.3.4. реализовывать права, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты с документами о приемке выполненных работ (этапа работы) путем их формирования и направления согласно условиям контракта;

3.4.2. без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством РФ;

3.4.3. своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта, в том числе в период действия гарантийного срока;

3.4.4. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

3.4.8. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и обязательств субподрядчиков, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

3.4.9. обладать всеми необходимыми правами на выполнение Работ по Контракту и поддерживать их в силе в течение срока исполнения Контракта, а также в период действия гарантийных обязательств;

3.4.10. возместить Заказчику сумму административного штрафа, в случае, предусмотренном п. 3.1.9 настоящего Контракта.

3.4.11. исполнять обязанности, предусмотренные иными положениями Контракта.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения Контракта и с момента передачи пустых баллонов от Заказчика.

4.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее «20» декабря 2024 г.

4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ (этапа работ) Заказчик обязуется принять такие работы и подписать документ о приемке выполненных работ (этапа работ) в порядке, установленном Контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. В рамках исполнения контракта, приемка выполненных работ осуществляется путем использования единой информационной системы в сфере закупок по формированию и подписанию документов о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме.

Электронные документы о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированные в единой информационной системе в электронной форме и подписанные электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями.

Передача таких документов с использованием единой информационной системы осуществляется лицом, уполномоченным на заверение копий таких документов, при этом применение электронной подписи подтверждает соответствие электронного образа (скан-копии) документа оригиналу, составленному на бумажном носителе.

5.2. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения Работ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в таком документе о приемке.

5.3. Приемка начинается со дня, следующего за днем поступления Заказчику документа о приемке, согласно п. 5.2 Контракта, и заканчивается подписанием усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещением в единой информационной системе документ о приемке (мотивированного отказа от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа). Срок приемки выполненных работ Заказчиком и подписания документа о приемке выполненных работ (этапа работ) (мотивированного отказа от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа) составляет не более 20 рабочих дней.

Подписанный и размещенный в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ (этапа работ) будет являться подтверждением исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

Датой приемки выполненных работ (этапа работ) считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

В случае осуществления проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, экспертами, экспертными организациями/ контролирующими/надзорными органами, срок приемки продлевается на срок получения Заказчиком результатов такой экспертизы или соответствующего Акта/Заключения контролирующего/надзорного органа.

5.4. Для проверки выполненных Работ на соответствие установленным в Контракте требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек.

5.5. Заказчик в процессе приемки проверяет Работы и их результат на соответствие установленным в Контракте требованиям, в том числе к объему, качеству и документации. При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке выполненных Работ, Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.6. В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке Работ, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных Работ и их результата заключением независимого эксперта, независимой организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы, независимо от результата экспертизы, осуществляется Подрядчиком.

5.7. Для участия в приемке Работ Подрядчик вправе направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.

5.8. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня приемки Работ уведомляет Подрядчика о несоответствии Работ или их результата по объему, качеству и документации условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить во время приемки.

5.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.10. В случае создания в соответствии с п. 5.4 Контракта приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

5.10.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

5.10.2. после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п. 5.10.1 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с п. 5.10.1 Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.11. В случае истребования документов о приемке товаров в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированного в ЕИС в электронной форме, он представляется в налоговой орган по телекоммуникационным каналам связи в порядке, определенном ФНС России в соответствии с пунктом 4 статьи 31 и статьями 93 и 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (приказы ФНС России от 18.01.2017 № ММВ-7-6/169 от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168).

Аналогичный порядок может быть использован для представления в налоговые органы приложенных к документам о приемке товаров файлов скан-образов документов, созданных на бумажном носителе (в случае их истребования в рамках налоговых проверок).

5.12. В случае истребования налоговым органом документов, содержащих дополнительную информацию к информации, отраженной в сформированном в ЕИС документе о приемке товаров в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) в электронной форме, составленных в электронной форме не по формату, установленному ФНС России, такие документы передаются на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной подписью.

6. Обеспечение исполнения Контракта

(если Поставщиком является казенное учреждение, настоящий раздел исключается)

6.1. Обязательства Поставщика по исполнению Контракта обеспечиваются внесением денежных средств (обеспечительный платеж) по указанным в настоящем пункте платежным реквизитам Заказчика или предоставлением независимой гарантии, соответствующей дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005, выданной банком, включенным в предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень банков, отвечающих требованиям, установленным постановлением Правительства от 12.04.2018 №440. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Поставщиком самостоятельно.

Реквизиты для внесения денежных средств (обеспечительного платежа):

УФК по РС (Я) (ФБУ «Администрация Ленского бассейна», л/с 20166У20790)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Г.ЯКУТСК/УФК по Республике Саха (Якутия)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКОНХ 51221

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.2. При предоставлении обеспечения исполнения контракта в форме независимой гарантии такая гарантия должна быть безотзывной и содержать информацию, предусмотренную ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также условие об ответственности Гаранта, если им в срок не более 10 рабочих дней не исполнено требование Заказчика (Бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

6.3. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___________ (_____________) рублей ___ копеек.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия обеспечения исполнения Контракта может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту, за исключением гарантийных обязательств.

6.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.5.1 Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком, в установленный в соответствии с ч. 27 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в п. 6.8 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

6.5.2. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки Заказчиком поставленного товара, отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.7. Обеспечительный платеж, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч.ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращается Поставщику в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика о выплате неустойки (убытков), а также в случае замены обеспечения исполнения Контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту.

6.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, в связи с существенным нарушением условий Контракта Поставщиком, а также в случае обязанности Заказчика принять решение о таком отказе, обеспечительный платеж Поставщику не возвращается. При этом, неустойка и убытки, подлежащие выплате Заказчику, не погашаются за счет обеспечительного платежа.

6.9. Антидемпинговые меры.

6.9.1. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.9.2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 настоящей статьи, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

6.9.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

6.9.4. Информация, предусмотренная п. 6.9.3 Контракта, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем закупки, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 6.9.3 Контракта, недостоверной Контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта и законодательством РФ, при этом Стороны пришли к соглашению:

7.1.1. о том, что Поставщик осознает, что исполнение обязательств по настоящему Контракту направлено на обеспечение деятельности Заказчика как администрации бассейна внутренних водных путей, в том числе связанной с обеспечением безопасности судоходства, содержанием внутренних водных путей и иными обязательствами, предусмотренными Кодексом внутреннего водного транспорта РФ;

7.1.2. о том, что Поставщик осознает, что неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту влечет причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, что помимо прочего влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ;

7.1.3. о том, что Поставщик осознает, что начисленная Заказчиком неустойка может быть снижена судом только в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном Контрактом размере может привести к получению Заказчиком необоснованной выгоды (п.п. 1, 2 ст. 333 Гражданского кодекса РФ);

7.1.4. о том, что в соответствии с п. 2 ст. 332 Гражданского кодекса РФ размер неустойки, предусмотренной Контрактом, увеличен по сравнению с неустойкой, установленной Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

7.1.5. о том, что начисленная Заказчиком неустойка (штраф, пени) в соответствии с п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса РФ является штрафной, в связи с чем, в случае возникновения убытков в результате неправомерных действий Поставщика, такие убытки подлежат взысканию в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).

7.1.6. о том, что обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий настоящего Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений, которые формируются с использованием такой системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Стороны Контракта, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте https://zakupki.gov.ru.

Помимо электронного уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, в случае начисления неустойки (штрафа, пени), требование об уплате такой неустойки может быть направлено Стороне на адрес электронной почты: для Подрядчика: ____________/ для Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с последующей досылкой почтовым отправлением по адресу Стороны, указанному в Контракте. Требования, направленные электронной почтой, имеют юридическую силу и считаются полученными Стороной в день их отправки.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.2.3. Штраф начисляется за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек.

Размер штрафа устанавливается исходя из следующего:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

(подлежит исключению из Контракта после определения размера штрафа)

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 0,1% от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек. (Если работы выполняются поэтапно, то штраф устанавливается индивидуально для каждого этапа Контракта исходя из цены этапа, в этом случае штраф исходя из цены Контракта не устанавливается).

Размер штрафа определяется исходя из следующего:

а) 20 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 100 млн. рублей.

В случае, если Контракт заключается с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается исходя из следующего:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

(Приведенные шкалы определения штрафа подлежат исключению из Контракта после определения размера штрафа, исходя из ценового предложения участника закупки, на стадии направления проекта Контракта на подпись участнику закупки)

7.3.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек.

Размер штрафа устанавливается исходя из следующего:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

(подлежит исключению из Контракта после определения размера штрафа)

7.3.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек (5% стоимости указанных работ).

(Данный пункт включается в случае применения постановления Правительства РФ от 15.05.2017 №570).

7.3.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 6.6. настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту или устранения нарушений.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть к чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, относятся, в том числе пожары, наводнения, землетрясения, техногенные катастрофы, войны, военные действия, блокады, эмбарго, общие забастовки, запрещающие (либо ограничивающие) акты властей, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров и услуг, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

8.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств по Контракту в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 3 рабочих дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту вследствие их наступления.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более 1 месяца, вследствие чего одна из Сторон потеряла интерес к исполнению Контракта, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Порядок изменения Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

9.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

9.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия)

9.1.3. изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на работы.

9.1.4. при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. (Условие включается в проект контракта в случае если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10% цены контракта;

9.1.5. если Контракт не исполнен в установленный в Контракте срок по независящим от сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе по необходимости внесения изменений в проектную документацию либо по вине Подрядчика (при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, предоставления Подрядчиком в обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении; (Условие включается в проект контракта, предусмотренный частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия).

9.1.6. изменение в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе.

9.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10. Порядок расторжения Контракта

10.1. По соглашению Сторон допускается расторжение Контракта, если это не противоречит законодательству РФ.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством РФ, при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, однократном нарушении срока выполнения Работ более чем на 10 дней, отступления Подрядчика, при выполнении Работ, от условий Контракта или при наличии иных недостатков результата Работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

10.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

10.4.1. поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) поставляемому товару;

10.4.2. при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в пункте 10.4.1. Контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.5. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11. Прочие условия

11.1. Контракт вступает в силу с момента заключения, определенного в соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует по 31 декабря 2024г.

11.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не влечет прекращения обязательств по нему.

11.3. При исполнении Контракта время исчисляется по местному времени Заказчика.

11.4. В случае возникновения разногласий и спорных вопросов при исполнении Контракта Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить их. Переговоры ведутся в устной и письменной форме, при этом ссылаться можно только на результаты переговоров, подтверждаемые документально. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения, если не установлен иной срок.

11.5. Действия и сроки их совершения, которые не определены Контрактом, совершаются Сторонами согласно законодательству РФ, обычаям делового оборота в разумный срок.

11.6. Любые споры, разногласия и требования, вытекающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

11.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

11.8. Все изменения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме и за подписью Сторон.

11.9. Настоящий Контракт заключен в виде электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. Контракт может быть подписан любым лицом, имеющим право подписи на основании доверенности, в т.ч. электронно-цифровой подписью.

11.10. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

11.11. Все документы, необходимые для сдачи-приемки товара и их оплаты по настоящему Контракту, формируются и предоставляются (при необходимости) Сторонами в соответствии с действующим законодательством.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К КОНТРАКТУ № ______________

от «____» ___________ 20 ___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по заправке углекислым газом баллонов (тара) заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки выполнения работ: Работы выполняются с комплектом оригиналов документов, предусмотренных п. 5.2 настоящего Контракта, осуществляется со дня заключения контракта до 20 декабря 2024 г. Срок выполнения работ не более 10 (десяти) календарных дней, с момента передачи пустых баллонов от Заказчика.

Место выполнения работ: г. Якутск.

- Посмотреть таблицу с данными