Тендер - Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа (приобретение моторного масла для служебного автотранспорта) №261436343

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен - Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа (приобретение моторного масла для служебного автотранспорта)

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Идентификатор государственного контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть237

г. Зима «___» ____________ 2023 г.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника тыла Афанасьева Виталия Кузьмича, действующего на основании Положения и доверенности от 09.02.2023 года № Д-1/7, с одной стороны, и _______________________, именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а так же других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, с целью выполнения государственного оборонного заказа на 2023 год, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется поставить моторное масло (далее - товар) в количестве (объеме) и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым.

2. Сроки, условия поставки товара

2.1. Поставка товара, осуществляется в период с момента подписания контракта по 25.12.2024 г., в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Ответственное лицо за приемку товара Новиков Денис Валерьевич тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27.

2.2. Поставка осуществляется единовременно, по адресу: г. Зима, ул. Подаюрова, 4.

2.3. Поставка товара, все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за счет собственных средств.

2.4. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных (№ ТОРГ - 12), счет-фактуру (если поставщик является плательщиком НДС) или вместо счет-фактуры и товарной накладной универсальный передаточный документ (УПД), подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, счет на оплату товара, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. В случае расхождения фактически доставленного товара по количеству и качеству с данными, указанными в товарной накладной (№ ТОРГ – 12) или универсальном передаточном документе (УПД), составляется акт по форме № ТОРГ – 2.

2.6. Передача товара осуществляется по товарной накладной (№ ТОРГ – 12) или универсальному передаточному документу (УПД), подписанных сторонами.

2.7. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента отгрузки товара. При этом Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах и настоящем Контракте по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

2.8. При возникновении между Сторонами спора по поводу качества поставленного товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.

2.9. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации.

Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

2.10. Поставщик несет перед Заказчиком полную ответственность за правильность оформления отгрузочных документов, а также возмещает все возможные убытки, связанные с ненадлежащей перевозкой.

2.11. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям контракта или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

2.12. Тара и упаковка должны гарантировать полную сохранность товара при его перевозке и хранении.

2.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено Поставщиком.

2.14. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

2.15. По итогам приемки товара и сопутствующих услуг, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает товарные накладные (№ ТОРГ – 12) или универсальный передаточный документ (УПД) в 2 (двух) экземплярах и передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями контракта.

3.1.2. Участвовать лично либо через уполномоченного представителя в приемке-передаче товара.

3.1.3. Представить Заказчику необходимые документы, подтверждающие качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество товара, поставленного по настоящему контракту, должно соответствовать требованиям спецификации, в случае если такого требования Спецификация не содержит – требованиям действующего законодательства.

3.1.4. Обеспечить упаковку продукции в соответствии с установленными нормативами и требованиями. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Упаковка должна быть промаркирована знаком соответствия, опломбирована. На каждую упаковку должен быть нанесен ярлык, содержащий данные о наименовании, типе, серии, нумерации и количестве товара.

3.1.5. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц, а также осуществить все виды погрузочно-разгрузочных работ за свой счет.

3.1.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных, контрактом, надлежащим образом поставленного товара и принятого Заказчиком.

3.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.2.3. Требовать оплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять товар в соответствии с условиями настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарные накладные или УПД и передать Поставщику.

3.3.2. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

3.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.

3.4.3. Осуществлять контроль за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

3.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.4.5. Требовать возмещения убытков, причиненных расторжением контракта вследствие нарушения обязательств Поставщиком, в соответствии со ст. 524 ГК РФ.

3.4.6. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту со стороны Поставщика Заказчик имеет право удержать из цены контракта сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим контрактом.

4. Качество, ассортимент, упаковка поставляемого Товара.

4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом.

4.2. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании, техническим регламентам, санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, государственных стандартов (если предусмотрено условиями контракта и (или) его приложениями), и требованиям установленным настоящим контрактом.

4.3. Качество товара, подлежащего поставке, проверяется Поставщиком на соответствие его требованиям технических регламентов, стандартов и подтверждается соответствующими документами.

4.4. Поставляемый товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям технических регламентов и требованиям Заказчика, обеспечивающую её полную сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока.

4.5. Маркировка (изделия, индивидуальной и транспортной тары) должна содержать: наименование товара (вид, сорт), наименование изготовителя, дату изготовления, наименование нормативно-технической документации, наименование Поставщика и другую информацию, соответствующую требованиям нормативно-технической документации.

4.6. Расходы Поставщика на специальную тару и упаковку, а также на приспособления для перевозки товара, возмещению не подлежат. Тара и упаковка Поставщику не возвращается.

4.7. Товар, получивший повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке считается не поставленным.

5. Цена контракта и порядок расчетов.

5.1. Цена контракта составляет: __________руб. (__________) руб. ______ коп., без НДС или с учетом НДС. Цена контракта включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, расходы на доставку, расходы на погрузку-выгрузку товара, расходы на уплату налогов, сборов и другие платежи Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.

5.2. Расчеты по контракту производятся безналичным расчетом, по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ – 12) или универсального передаточного документа (УПД). Основанием оплаты является товарная накладная (№ ТОРГ - 12), или универсальный передаточный документ (УПД) Поставщика, с приложением счета на оплату.

5.3. В случае, если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, НДС не предусматривается. Однако при переходе Поставщика на общую систему налогообложения в соответствии с налоговым законодательством, Заказчиком не производится возмещение суммы налога на добавленную стоимость.

5.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

5.5. Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета на 2024 год. Авансирование не предусмотрено.

5.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества поставляемого товара, и иных условий контракта.

5.7. Заказчик вправе предложить Поставщику увеличить предусмотренное настоящим контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

5.8. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении согласно положениям п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количество товара, предусмотренного контрактом.

5.9. В случае если Поставщиком в ходе исполнения контракта нарушались условия его исполнения, что привело к начислению неустойки, Заказчик вправе оплатить поставленный товар за вычетом суммы неустойки (штрафов, пени).

5.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае невыполнения условий Контракта одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10 процентов от цены контракта, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 (одной тысячи руб.) 00 коп.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Штрафы, пени, неустойка уплачиваются Сторонами посредством перечисления взыскиваемых сумм Стороне по указанным Стороной в претензии реквизитам с последующим представлением подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты.

6.11. Уплата штрафов, пени, неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

6.12. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, неустойки если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. Все суммы убытков, штрафов, пеней, подлежащих уплате Заказчиком третьим лицам в связи с нарушением обязательств Поставщиком, возлагаются на Поставщика, при этом уплата штрафа, пени, возмещение убытков не освобождает Поставщика от выполнения условий Контракта.

6.14. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения установленной за товар цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.15. За каждый факт неисполнения Поставщика обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 (одной тысячи руб.) 00 коп.

7. Действия обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего контракта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по контракту, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

Положения настоящего пункта контракта сторонами его применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар, предусмотренный предметом настоящего Контракта.

7.2. При возникновении форс-мажорной ситуации, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров, изменения и расторжения контракта

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области, согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Расторжение контракта по взаимному согласию Сторон считается действительным, если оно оформлено в письменном виде в форме соглашения к настоящему контракту и подписано обеими Сторонами.

8.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

9. Особые условия

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.

10.2. Настоящий контракт действует с момента заключения и по 25.12.2024 г., а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего контракта, но не исполненным до окончания срока действия контракта – до полного исполнения принятых Сторонами обязательств. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики, которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Перечень приложений к Контракту:

11.1. Приложение - «Спецификация».

12. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к государственному контракту

№_____ от «____»___________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными