Тендер - Поставка автомобильных жидкостей согласно проекта договора в рамках ГОЗ №261352787

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "МАСЛА И СМАЗКИ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) проект_договора_масло_и_антифриз_(УФСИН)_декабрь ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

на поставку автомобильных жидкостей для нужд уголовно-исполнительной системы в рамках государственного оборонного заказа ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Владикавказ « » декабря 2023 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Северная Осетия-Алания (далее - УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице врио начальника Костаусова Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд и выполнения государственного оборонного заказа на 2023 год, с одной стороны, и ____________________ на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»,

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1275 «О примерных условиях государственных договоров (договоров) по государственному оборонному заказу»:

Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Государственному заказчику антифриз и масло автомобильное (далее - Товар), в соответствии с условиями настоящего Договора и спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара Поставщику за счет средств, выделяемых из федерального бюджета.
1.2. Финансирование исполнения Договора осуществляется за счет средств федерального бюджета

Права и обязанности Сторон
2.1. «Государственный заказчик» обязан:
2.1.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями раздела 6 Договора.
2.1.2. Осуществлять контроль за обеспечением «Поставщиком» поставок товара в соответствии с условиями Договора.
2.1.3. Участвовать в приемке Товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара «Поставщиком» и (или) лиц, участвующих в приемке товара.
2.1.4. Обеспечить при необходимости проведение экспертизы поставленного Товара, в соответствии с условиями раздела 6 Договора.
2.1.5. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями раздела 3 Договора.
2.1.6. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Договора за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Договором.
2.1.7. В случае расторжения Договора (по любым основаниям) оплатить «Поставщику» стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по его качеству.
2.1.8. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о «Поставщике» для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Договора по решению суда или в случае одностороннего отказа «Государственного заказчика» от исполнения Договора в связи с существенным нарушением «Поставщиком» условий Договора.
2.1.9.Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
2.2. «Государственный заказчик» вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность «Поставщика».
2.2.2. Включать в условия Договора положения о возмещении произведенных головным исполнителем расходов (части расходов), в случае если указанные расходы осуществлялись до поступления средств на лицевой счет, открытый «Поставщику», и при условии представления копий платежных документов, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных «Поставщиком» расходов (части расходов), Договора и документов-оснований, если условиями государственного договора предусмотрено возмещение указанных расходов.
2.2.3. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
2.2.4. Требовать от «Поставщика» своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Договора.
2.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.2.7. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Договора.
2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
2.3. «Поставщик» обязан:
2.3.1. Вести раздельный учет затрат по каждому государственному договору и договору (договору) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
2.3.2. Раскрывать структуру цены Договора, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации.
2.3.3. Осуществлять операции с целевыми средствами по Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора.
2.3.4. Предоставлять по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном головным исполнителем исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Законом № 275-ФЗ.
2.3.5. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
2.3.6. Обеспечить возможность осуществления «Государственным заказчиком» контроля за соответствием качества товара, поставляемого по Договору, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов «Государственного заказчика», условиям государственного договора.
2.3.7. Представить Товар на экспертизу, в соответствии с условиями раздела 6 Договора.
2.3.8. Передать Товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 6 Договора.
2.3.9. Оплатить все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества.
2.3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору возместить ущерб, причиненный «Государственному заказчику» неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором.
2.3.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
2.3.12. Осуществлять раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору.
2.3.13. Обеспечить допуск уполномоченных представителей «Государственного заказчика» и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию «Поставщика» и условия для осуществления ими контроля за исполнением Контрата в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
2.3.14. Соответствовать в течение срока действия Договора требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.
2.3.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
2.4. «Поставщик» вправе:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» Товара в соответствии с условиями раздела 3 Договора.
2.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 8 Договора.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 11 Договора.
2.4.4. С письменного согласия «Государственного заказчика» досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности «Государственного заказчика» по досрочной оплате принятого товара.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

Цена Договора, порядок и срок оплаты

3.1. Сумма Договора составляет __________________________.

3.2. Цена поставляемого товара указана с учетом сборов, налогов, обязательных платежей и других затрат необходимых для исполнения настоящего договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Суммы, подлежащие уплате Государственным заказчиком юридическому лицу, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, в форме платежных поручений, путем перечисления денежных средств с лицевого счета «Государственного заказчика» на лицевой счет «Поставщика», в пределах доведенных на 2023 год лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2023 год, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке, и предоставления всех необходимых документов для оплаты за поставленный товар.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Договору, и подписано сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Договоре банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

Сроки и порядок поставки товара

5.1. Срок поставки Товара:

Срок поставки Товара: 2 (два) дня со дня подписания настоящего договора обеими сторонами.

5.2. При поставке Товар сопровождается следующими документами для оплаты:

- счет - фактурой с приложением расшифровки номенклатуры продукции;

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД) либо УПД, оформленную в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, и Государственного заказчика и грузополучателя) с печатью Поставщика;

5.4. Обязательства Государственного заказчика по оплате Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Покупателя.

5.5. В случае если документы, указанные в пункте 5.2 Договора, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

Качество товара, порядок и сроки приемки товара,
порядок и срок оформления результатов приемки
6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Договора.
6.2 Приемка продукции Государственным заказчиком по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, № П-7 с изменением и дополнением от 14.11.84 г. № 98.
6.3. Товар, не должен быть обременен правами третьих лиц.
6.4. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и на весь срок хранения. Продукция должна быть расфасована и упакована, согласно, требований ГОСТов, ОСТов, СанПиН, ТУ и иной нормативно технической документации на каждый вид продукции.

Гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующим санитарно – экологическими нормами, стандартами, утвержденными на данный вид товара, документом, подтверждающим качество поставляемой продукции, оформленным в соответствии с российским законодательством.
7.2. Срок годности (хранения) устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов, СанПиН, ТУ и иной нормативно технической документации, но не менее 2/3 остаточного срока годности.
7.3. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» с учетом изменений Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042" (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения государственным заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в отгрузочной разнарядке (приложение №1), нарушения срока замены некачественного товара, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.10. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по договору.
8.11. Вред, причиненный третьим лицам по вине Исполнителя при исполнении обязательств по договору, возмещается за его счет.

Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение 10 (десять) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
9.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

Изменение, расторжение Договора
10.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.
10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором объема, качества поставляемого товара и иных условий Договора;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) количества товара, предусмотренного Договором. Сокращение количества товара при уменьшении цены Договора в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и количества товара.
10.2.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.2.2. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Государственному заказчику.
10.2.3. При исполнении Договора по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
10.5. В случае расторжения Договора по любым основаниям государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Договора.
10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае:
поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товара.
10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:
Неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.
10.8. В случае расторжения Договора по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Договора.
10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии одной из сторон, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2023 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств до их полного исполнения. Оплата по договору будет осуществлена до 31.12.2023.

Истечение срока действия договора не влечет прекращение обязательств, возникших в период действия договора и не исполненных на момент его истечения, обязательств по выплате неустойки или возмещению убытков, предусмотренных договором за нарушение его условий.

Прочие условия
13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме. Изменение адресов и реквизитов оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами.
13.3. Приложения № 1 является неотъемлемой частью Договора.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному договору №

Спецификация

Поставщик:

Государственный заказчик: УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания

Грузополучатель государственного заказчика: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма Договора составляет рублей.

Поставка товара осуществляется в течении 2 (двух) дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами по адресу местонахождения грузополучателя государственного заказчика: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания, РСО-Алания,

г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 2.

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_масло_антифриз_декабрь

ООО «Масла и смазки»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

362001,РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского,47 корп.А,

тел./ факс 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

22.12.2023 г.

НАЧАЛЬНИКУ УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Коммерческое предложение

№

Товары (работы, услуги)

1

2

Масло Лукойл GENESIS UNIVERSAL 10W40

Антифриз Sintec LUXE

Колво

92

1

Ед.

л

кг

Цена

384,75

141,43

Сумма

35 397,00

141,43

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 43 копейки, в

том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 7 копеек.

Настоящее коммерческое предложение действует до 31.12.2023 г.