Тендер - Поставка химических реактивов №261182612

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ЗАО "РЕАКТИВ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Проект_ГК_химреактивы_на_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку химических реактивов

Братский район «___» ________ 2023 г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Янтарь» (ФГКУ «Янтарь»), от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Хруник Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _[полное наименование поставщика], в лице _______________________ __________________________________________________[должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании ________________________________________[указать документ, удостоверяющий полномочия], Устава (либо доверенности от __________ № _____________)], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Государственного заказчика химические реактивы (далее – Товар), номенклатура (наименование, ассортимент, количество и т.п.) которого определена Приложением № 1 к настоящему Контракту (далее – Спецификация).
Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(вид расходов - прочая закупка товаров, работ и услуг)
ОКПД2 20.59.52.194 - Реактивы химические общелабораторного назначения.
Источник финансирования – федеральный бюджет.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить надлежащую приемку Товара и оплатить его в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходят от Поставщика к Государственному заказчику в момент поставки Товара в соответствии с п. 4.6. настоящего Контракта.
1.4. Контракт заключен на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Государственного контракта составляет __________________ рублей (_______________________ _____ рублей __ копеек), и включает все налоги, сборы, обязательные платежи (в том числе НДС ___% (________________рублей ___ копеек) / НДС не предусмотрен на основании _____________________), все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.2. Цена Контракта включает все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов, маркировки, тары, упаковки, поставку Товара, другие накладные расходы и обязательные платежи Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок действия Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
2.3. Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях Российской Федерации.
2.4. Оплата поставленного Товара производится безналичным расчетом путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке (акта приема-передачи товара либо универсального-передаточного документа).
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Обязательство Государственного заказчика по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
2.7. Сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ), может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
2.8. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
3.1. Предусмотренная настоящим Контрактом поставка Товара выполняется в срок с даты заключения Контракта по 21.10.2024 г. Поставка Товара осуществляется двумя частями в соответствием с графиком (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
3.2. Дата поставки товара, в рамках срока, указанного в п. 3.1 Контракта, должна быть согласована с Государственным заказчиком.
3.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в адрес Государственного заказчика: Иркутская область, Братский район, ФГКУ «Янтарь». Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами или за свой счет.
3.4. Поставка Товара производится транспортом Поставщика. Товар должен быть поставлен в упаковке, исключающей возможность его порчи или уничтожения. Упаковка должна содержать маркировку.
3.5. При поставке Товара Поставщик представляет Государственному заказчику документы, удостоверяющие качество и комплектность Товара в соответствии с условиями Контракта. Документами, удостоверяющими комплектность Товара, являются подписанный Поставщиком документ о приемке (акт приема-передачи товара либо универсальный-передаточный документ), приложенные к нему платежно – расчетные документы; паспорт качества (оригинал или копия, заверенная печатью Поставщика) на каждую партию поставки, любые другие документы, объективно свидетельствующие о соответствии поставляемого Товара (в том числе по количеству и качеству) условиям Контракта.
3.6. При отгрузке/передаче Товара Поставщиком данный Товар должны быть осмотрен Государственным заказчиком или уполномоченным представителем Государственного заказчика в месте их отгрузки/передачи, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Контракта, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент, упаковку Товара.
3.7. При обнаружении недостатков во время отгрузки/передачи Товара, несоответствий условиям настоящего Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Государственный заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.
3.8. Все расходы, связанные при поставке Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Контракта или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ
4.1. Решение о приемке Товара принимается Государственным заказчиком после проведения обязательной экспертизы поставленного товара.
4.2. Время проведения экспертизы составляет не более 3 (трех) рабочих дней.
4.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами.
Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным заказчиком на основании предоставленных Поставщиком документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Контракта.
По результатам рассмотрения предоставленных документов Государственный заказчик подписывает документ о приемке Товара. Подпись Государственного заказчика на указанном документе свидетельствует о проведенной экспертизе и о том, что Товар поставлен в количестве и качестве, предусмотренными настоящим Контрактом.
4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения результатов экспертизы поставленного Товара Государственный заказчик направляет Поставщику подписанный им экземпляр документ о приемке Товара, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленного Товара или мотивированный отказ от принятия поставленного Товара.
В случае отказа Государственного заказчика от принятия поставленного Товара в связи с обнаружением недостатков Товара, Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, заменить товар ненадлежащего качества за свой счет.
4.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Государственным заказчиком, а также, если в результате приемки Государственным заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в Спецификации.
4.6. Датой приемки товара Государственному заказчику является дата подписания документа о приемке Товара Государственным заказчиком.
4.7. При возникновении между Сторонами настоящего Контракта спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон назначается независимая экспертиза.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
5.1. Поставляемый Товар по настоящему контракту должен требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам техническим условиям и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара по Приложению № 1 в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением документации, обязательной для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Поставщик гарантирует, что Товар новый, не бывший в употреблении, эксплуатации, консервации, не контрафактный, не выставочный образец. Поставляемый товар должен иметь, руководство по эксплуатации, сертификат происхождения со сроками действия до окончания гарантийных обязательств.
5.4. Гарантийный срок на поставляемый в рамках настоящего Контракта Товар указан в Приложении №1 к настоящему Контракту.
5.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан в течение 10-ти рабочих дней устранить неисправности или заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий условиям Контракта.
5.6. Доставка в гарантийные сервисные центры, а также обратная транспортировка осуществляется силами Поставщика.
5.7. В случае устранения дефектов Товара, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных дефектов.
5.8. В случае замены Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Государственный заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной настоящем Контрактом и действующим законодательством РФ, на поставляемый товар.
6.1.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.
6.1.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
6.2. Государственный Заказчик обязан:
6.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки Товара, в течение 2-ух рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
6.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с настоящим Контрактом.
6.2.3. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий поставки Товаров.
6.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и своевременного подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи поставленных товаров по настоящему Контракту на основании представленной Поставщиком надлежащим образом оформленной документации предусмотренной настоящим Контрактом.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар, свободный от прав третьих лиц, надлежащего качества, и представить Государственному заказчику отчетную документацию в соответствии с п. 3.5. Контракта по итогам исполнения настоящего Контракта.
6.4.2. Обеспечивать соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам техническим условиям и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме-передаче Товара, за свой счет.
6.4.4. В случае выявления недостатков и дефектов поставленного Товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику все затраты, связанные с проведением независимой экспертизы.
6.4.5. Извещать Государственного заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения.
6.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), по настоящему Контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, имеющих стоимостное выражение, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 10 процентов от цены настоящего Контракта, в денежном выражении ___________ рублей (_________________).
7.2.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостное выражение, при размере штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек).
7.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение и ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта - 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта.
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), по настоящему Контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и направления Государственным заказчиком Поставщику требования об уплате неустойки (штрафов, пеней), рассчитанной с соответствии с требованиями пункта 7.2. настоящего Контракта, Государственный заказчик может уменьшить подлежащую выплате сумму за поставленный товар на размер требования в сумме начисленной неустойки (штрафов, пеней).
7.4. Сведения о недобросовестных Поставщиках направляются Государственным заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.5.1. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек).
7.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.5.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения всех обязательств по настоящему Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, или по вине другой стороны.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Контракту решаются путем претензионного урегулирования. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Иркутской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «02» ноября 2024 года, а в части обязательств, принятых в период действия настоящего Контракта, до полного их исполнения.
9.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего Контракта оформляются дополнительным соглашением к Контракту.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.
Государственным заказчиком предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.
9.3. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении Контракта при срыве Поставщиком сроков поставки товара, указанных в настоящем Контракте, на срок более 14 дней, а также при поставке товара с низким качеством.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны соглашаются с тем, что Контракт, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения Контракта, не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.2. Все предусмотренные Контрактом заявления, извещения, счета, акты, соглашения (далее – документы) отправляются Сторонами посредством электронной почты по адресам, указанным в Контракте в качестве электронной почты, и почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны - получателя.
Все документы, исходящие от Стороны по Контракту и отправляемые в рамках исполнения Контракта, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя.
В случае направления документов (обмена документами) с помощью электронной почты (e-mail) Стороны обязуются незамедлительно обменяться оригиналами Документов при личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте отсканированные документы имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обмена Сторонами оригиналами документов
11.3. Стороны обязуются незамедлительно в течение 3 дней извещать друг друга об изменении наименования, статуса, своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.
11.4. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
11.5. Подписанием настоящего Контракта Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
12.1. Спецификация.
12.2. График поставки.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ________ 2023 г. № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности химреактивов на дату поставки должен быть не менее 2/3 от установленного срока годности.

Сумма прописью: __________________ рублей (_______________________ _____ рублей __ копеек), и включает все налоги, сборы, обязательные платежи (в том числе НДС ___% (________________рублей ___ копеек) / НДС не предусмотрен на основании _____________________).

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ________ 2023 г. № ____

График поставки

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_на_химреакт_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_1