Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №260705995

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):654018, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс обл., г. Новокузнецк, пр-кт. Бардина, 30, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.12.2023 по 09.01.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.12.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):09.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:654018, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс обл., г. Новокузнецк, пр-кт. Бардина, 28, 45, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:16.01.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Обоснование_Н(М)ЦД_(разбивка_по_видам_помощи)_Дезсредства - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_об_ЭА_663-ОМС-ОЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»

(ГАУЗ «НГКБ №1»)

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача

по экономическим вопросам

___________________ Н.А. Белкина

«____» ________________ 2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПОСТАВКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

№ 663-ОМС-ОЗ

г. Новокузнецк 2023 г.

Разработано:

Начальник отдела организации закупок

____________________Г.С. Носкова ____. ____.2023г.

Согласовано:

Заведующий аптекой

____________________ И.Б. Котрейчук ___. ___.2023г.

Согласовано:

Заместитель главного врача по организации закупок

____________________ Л.Д. Наумов ___. ___.2023г.

Настоящая документация аукциона в электронной форме (далее по тексту также – Документация) разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Федеральный закон, Закон №223-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятым в соответствии с ними и утвержденным с учетом положений части 3 статьи 2 Закона №223-ФЗ правовым актом, регламентирующим правила закупки (Положение о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова» (ГАУЗ «НГКБ №1») (далее по тексту также – Положение о закупке)).

Настоящая документация аукциона в электронной форме (далее также - Аукцион, Закупка) состоит из следующих частей:

ЧАСТЬ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ – общие сведения о Закупке (требования к участникам Закупки, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Закупке, размер обеспечения заявки на участие в закупке, размер обеспечения исполнения договора и т.п.);

ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) - описание предмета Закупки с соблюдением требований части 6.1. статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том числе требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ - требования к формам (в том числе рекомендуемым формам), предоставляемым в составе заявки на участие в Закупке;

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА;

ЧАСТЬ 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (размещено отдельным файлом в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС)).

ЧАСТЬ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием предмета закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ

Форма №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

№ 663-ОМС-ОЗ

Изучив документацию аукциона в электронной форме, выражаем своё согласие на поставку товара, на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона, с характеристиками, указанными в настоящем предложении:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма №2

(рекомендуемая)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется по желанию участника Закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(для физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется по желанию участника Закупки

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № 663-ОМС-ОЗ

на поставку дезинфицирующих средств

г. Новокузнецк «___» ___________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главного врача по экономическим вопросам Белкиной Натальи Анатольевны, действующего на основании Доверенности __________________, с одной стороны, и __________________ __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________ ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее Товар) в соответствии с условиями Договора и Спецификацией поставляемого товара (приложение № 1 к Договору, далее - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Настоящий Договор заключается на основании результатов закупки № 663-ОМС-ОЗ (______________________) (Протокол от «___» _________ 2024 г.).
1.3. Наименование, объём, характеристики Товара указаны в Приложении №1.

ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет _________ (___________________________________________) рублей ____ копе___, в том числе НДС _____ %.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на перевозку (в том числе расходы на доставку Товара на склад Заказчика), погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора (не может быть изменена Сторонами в одностороннем порядке), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.2. Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
3.1.2. Обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки Товара, указанному в Договоре, и заменить любой Товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.
3.1.3. Поставить Товар с надлежаще оформленными сопроводительными документами, в соответствии с условиями Договора
3.1.4. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приёмке Товара, в пределах гарантийного срока (остаточного срока годности).
3.1.5. Своевременно и в полном размере оплатить неустойку (штраф, пеню), предусмотренную разделом 7 Договора
3.1.6. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора.
3.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.8. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;
3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.2.3. Присутствовать при приёмке Товара (либо направить для этой цели надлежаще уполномоченного представителя).
3.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора;
3.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно принять и оплатить поставленный и принятый в соответствии с условиями Договора Товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет.
3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, предусмотренных Договором и подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по Договору.
3.4.4. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Договором, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.
3.4.5. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.
3.4.6. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.
3.4.7. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.
3.4.8. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.9. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 7 Договора.
3.4.10. Осуществлять иные права в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки Товара: со дня заключения Договора по «31» декабря 2024 года.

Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в течение 5 (пяти) дней с момента получения заявки Заказчика, направленной по факсу или по телефону, или по электронной почте (способ отправки заявки Заказчик определяет самостоятельно).

4.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 30, склад больничной аптеки, на условиях франко-склад Заказчика.

4.3. Поставщик осуществляет доставку Товара собственными силами на склад Заказчика. Прием Товара на складах Заказчика производится с 8 до 14 часов, кроме выходных и праздничных дней.

4.4. Остаточный срок годности (хранения) на момент поставки Товара должен составлять: не менее 12 месяцев.

4.5. По предварительному согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара с остаточным сроком годности (хранения) менее номинального остаточного срока годности (хранения), указанного в пункте 4.4. Договора.

4.6. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию свидетельства о государственной регистрации на дезинфицирующее средство;

б) инструкцию(ии) по применению (методические указания) на русском языке на дезинфицирующее средство;

в) товарную накладную (универсальный передаточный документ), составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации в трех экземплярах (два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать всем характеристикам и техническим параметрам, указанным в Приложении №1 к Договору. Соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (в том числе ГОСТ), должно подтверждаться соответствующими документами (сертификат (декларация) соответствия, регистрационное удостоверение, иные документы).

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки Товара, указанном в Договоре и включает в себя в том числе:

а) проверку номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных Договором;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (в случае необходимости).

5.3. Приёмка Товара осуществляется по адресу, указанному в п. 4.2. Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара.

5.4. При обнаружении несоответствий Товара по количеству или качеству, Заказчик, в течение трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных несоответствий, в одностороннем порядке составляет Акт об обнаруженных несоответствиях. Уведомление о выявленных несоответствиях Заказчик направляет Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре или телеграммой, или посредством факсимильной связи, или по адресу электронной почты, или с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его получении Поставщиком.

5.5. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям Договора Заказчик (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) вправе:

5.5.1. требовать от Поставщика замены Товара в соответствии с условиями Договора;

5.5.2. отказаться от Товара и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы (в случае, если за такой Товар была произведена оплата);

5.5.4. требовать от Поставщика безвозмездного устранения обнаруженных несоответствий (недостатков) Товара в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней со дня обнаружения указанного несоответствия Товара;

5.5.5. требовать от Поставщика поставки недостающего количества Товара (в случае обнаружения несоответствия количества поставляемого Товара требованиям Договора)

5.6. Устранение Поставщиком несоответствий Товара условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту, другим требованиям, установленным в Договоре (в том числе замена Товара в пределах гарантийного срока (остаточного срока годности)), производится в течение 7 (семи) календарных дней со дня уведомления Заказчиком Поставщика об обнаруженных несоответствиях Товара условиям Договора.

5.7. Приёмка (поставка) Товара будет считаться осуществленной после подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа), Акта приема-передачи Товара (при наличии), а также предоставления Поставщиком Заказчику иных необходимых документов, указанных в Договоре.

5.8. Право собственности на Товар возникает у Заказчика с момента приёмки Товара в соответствии с пунктом 5.7. Договора.

5.9. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит с Поставщика на Заказчика с момента приёмки Товара в соответствии с пунктом 5.7. Договора.

5.10. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками поставленного Товара. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

6. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

6.1. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счёта Заказчика на счёт Поставщика, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика.

В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

6.2. Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Договору.

6.3. Срок оплаты Товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня приёмки поставленного Товара в соответствии с пунктом 5.7. Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.4. Пеня, указанная в пункте 7.3. Договора устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день нарушения исполнения обязательств по Договору.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации суммы неисполненного обязательства, но не более 1 (одного) % от цены Договора.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

7.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет 5 (пять) процентов от цены Договора.

7.7.2. За поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного Товара.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Сумма неустойки (штрафа, пени), предъявленная Заказчиком Поставщику за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, может быть удержана Заказчиком в бесспорном порядке, без согласия Поставщика в счет цены договора при расчете с Поставщиком.

7.10. Применение мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений прав другой Стороны по Договору.

7.11. Существенным нарушением настоящего Договора со стороны Поставщика признается:

7.11.1. нарушение сроков поставки Товара на 3 (три) календарных дня и более;

7.11.2. поставка Товара, несоответствующего требованиям Договора по качественным, количественным или другим характеристикам, указанным в Договоре;

7.11.3. необеспечение Поставщиком упаковки Товара, которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в данном Договоре;

7.11.4. поставка Товара без сопроводительных документов (товарной накладной, счета-фактуры, сертификатов соответствия, удостоверения качества и др.);

7.11.5. нарушение, установленных Договором, сроков устранения Поставщиком несоответствий Товара по количеству, качеству, ассортименту или другим характеристикам на 3 (три) календарных дня и более;

7.11.6. нарушение сроков устранения Поставщиком недостатков или замены Товара в пределах срока годности на 3 (три) календарных дня и более;

7.11.7. неоплата неустойки или несвоевременная или неполная оплата неустойки, предусмотренной Договором;

7.11.8. непредставление обеспечения исполнения Договора в случае, предусмотренном в п. 10.11. Договора

7.12. Существенным нарушением настоящего Договора со стороны Заказчика признается нарушение сроков оплаты Товара более чем на 90 (девяносто) календарных дней.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

К вышеуказанным обстоятельствам, в частности, относятся пожар, стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок на определенных направлениях, по ограничению подачи энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья, иные акты, объективно влияющие на отгрузку.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в течение трех недель письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если действие обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, будут продолжаться более трех месяцев, любая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков и привлечения последней к ответственности.

8.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен.

9.3.Срок рассмотрения претензий составляет 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.

9.4. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению по спорным вопросам, возникающим в связи с исполнением настоящего Договора, то все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном Суде Кемеровской области.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Размер обеспечения исполнения Договора: ___________ руб. (__% начальной (максимальной) цены договора).

10.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником Закупки в виде денежных средств, путём их внесения на счёт, указанный в пункте 10.13. Договора, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки самостоятельно.

10.3. В качестве обеспечения исполнения договора Заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Срок действия банковской/независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 3 главы 5 Положения о закупке и настоящим разделом Договора.

10.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора должна отвечать следующим требованиям и должна содержать:

10.4.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой;

10.4.2. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

10.4.3. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

а) случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором;

б) случаи просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем Закупки или участником Закупки, с которым заключается договор, своих обязательств по договору;

в) уплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных договором за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем закупки или участником закупки, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору;

г) возмещение убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору;

10.4.4. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

10.4.5. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

10.4.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 3 главы 5 Положения о закупке;

10.4.7. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

10.4.8. Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

10.4.9. Документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

10.4.10. Перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

а) Расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) Платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

10.4.11. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

10.5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:

а) Несоответствие банковской гарантии законодательству Российской Федерации.

б) Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки и/или документации о закупке и/или проекте договора.

10.6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10.7. Изменение размера обеспечения исполнения договора производится в следующем порядке:

10.7.1. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской гарантии (путем предоставления новой банковской гарантии с измененными условиями). В случае увеличения (продления) сроков исполнения Договора, срок действия банковской гарантии должен быть продлен на аналогичный срок.

10.7.2. При увеличении цены Договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения установленным порядком денежных средств в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика, внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику банковской гарантии (путем предоставления новой банковской гарантии с соответствующими измененными условиями).

10.7.3. При уменьшении цены Договора Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Договора, отказывается от части соответствующих прав по банковской гарантии. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае их предъявления Заказчиком.

10.8. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора не позднее 30 (тридцати) дней с даты надлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

10.9. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора должны быть зачислены на счёт, указанный Заказчиком в пункте 10.11 Договора. В противном случае, обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств буде считаться непредоставленным. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается документом, подтверждающим их перечисление счёт, указанный Заказчиком в пункте 10.13 Договора (например, платежным поручением либо его копией).

10.10. Помимо основного обязательства, указанного в пункте 1.1. Договора, по Договору обеспечиваются следующие обязательства Поставщика:

10.10.1. случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором;

10.10.2. случаи просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем закупки или участником закупки, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору;

10.10.3. уплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных Договором за просрочку исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем закупки или участником закупки, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору;

10.10.4. возмещение убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении Поставщиком обязательств по Договору;

10.10.5 возмещение Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества поставленного Товара (выполненных Работ, оказанных Услуг).

10.11. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором.

10.12. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора могут быть в бесспорном порядке удержаны Заказчиком в счет оплаты неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных Договором за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем закупки или участником закупки, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору, а также в случаях указанных в пункте 10.10 Договора.

10.13. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора (в случае, если Поставщик выбрал обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств):

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7520

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ЕКС)

МИНФИН КУЗБАССА

ГАУЗ «НГКБ № 1» л/с 30396Z36460;

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора № 663-ОМС-ОЗ

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон, с соблюдением положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова» (далее – Положение о закупке) и Договора. Такие изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к договору и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

11.2. Изменение условий договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

11.2.1. Увеличение количества поставляемого по договору товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара, работы, услуги;

11.2.2. Снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

11.2.3. Изменение в ходе исполнения договора тарифов на товары, работы, услуги, установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов;

11.2.4. Изменение условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа;

11.2.5. Увеличение срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора;

11.2.6. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с пунктом 9 раздела 7 главы 1 Положения о закупке не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре

11.2.7. При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что:

11.5.1. Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки;

11.5.2. Поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры;

11.5.3. Осуществляется поставка Товара ненадлежащего качества;

11.5.4. Поставщик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором.

11.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к Поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

11.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон Договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 28.02.2025 года.

12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

12.3. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

12.4. Все уведомления в рамках исполнения Договора, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. Документы направляются за счет уведомляющей Стороны.

12.5. При реорганизации или ликвидации юридического лица, изменении его наименования, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры, Стороны в пятидневный срок обязаны письменно известить об этом друг друга. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск, вызванный этими неблагоприятными последствиями. В случае реорганизации любой из Сторон, все права и обязанности по настоящему Договору переходят к ее правопреемнику.

12.6. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору, а также заключение Поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования осуществляется с согласия Заказчика. В случае нарушения Исполнителем данного условия, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере переданных прав и обязанностей без согласия Заказчика».

12.7. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронными подписями лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки и Заказчика соответственно.

12.8. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 663-ОМС-ОЗ

от «____» ________________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными