Тендер - на поставку хозяйственных товаров №260532344

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ПРОФГИГИЕНА" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) проект гк хозы.docx

Государственный контракт №_______

на поставку хозяйственных товаров

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Ставрополь «___»_____________ 2023 г.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Ставропольскому краю» от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Егорова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон), заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее – товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплатить принятый товар в порядке и сроки, установленные контрактом.

Размер обеспечения исполнения контракта

2.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается для Поставщика в размере 10 % от стартовой цены государственного контракта, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 40 копеек.

2.2. Способом обеспечения исполнения контракта является внесение денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 14 контракта.

2.3. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

2.4. Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Товар оплачивается Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год за счет средств федерального бюджета по ценам, отраженным в спецификации (Приложение № 1) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, уплату всех налогов, сборов и пошлин, затраты Поставщика по транспортировке товара, расходы на погрузочно-разгрузочные работы и прочее.

3.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

3.4. Цена настоящего контракта составляет__________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% - _________(_______) рублей ___ копеек (или без НДС, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).

3.5. Оплата производится на основании следующих документов: счета, счета-фактуры (при необходимости), товарной накладной, акта приема-передачи товара (Приложение № 2) в срок, не превышающий 05 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи товара (Приложение № 2).

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой государственного контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Требования к качеству и гарантии качества поставляемого товара

Обеспечение гарантийных обязательств

4.1. Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

4.2. Гарантия качества предоставляется на весь объем товара и включает в себя замену некачественного товара в течение 03 (трех) дней со дня получения претензии Заказчика. Претензия будет направляться Поставщику факсимильной связью, на его электронный адрес или нарочно, по реквизитам, указанным в контракте. В течение 01 (одного) дня со дня поступления претензии в адрес Поставщика, он должен известить Заказчика в письменном виде о принятии такой претензии.

4.3. В случае не направления Поставщиком Заказчику извещения о принятии претензии в установленный срок, претензия считается принятой с даты ее направления Поставщику.

4.4. Остаточный гарантийный срок на товар составляет не менее 9 (девяти) месяцев.

4.5. Остаточный гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара (Приложение № 2).

4.6. Оформление акта приема-передачи товара (Приложение № 2) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств.

4.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств по контракту устанавливается для Поставщика в размере 1% от стартовой цены контракта, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу пятьсот двадцать девять) рублей 24 копейки.

4.8. Способом обеспечения гарантийных обязательств по контракту является внесение денежных средств.

4.9. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания гарантийного срока, указанного в настоящем контракте.

5. Место, условия и сроки поставки товара

5.1. Поставка и разгрузка товара осуществляется по адресу: г. Ставрополь, 1-ый Юго-Западный проезд, 1А (далее - место доставки) в течение 01 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта (график работы Заказчика: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00, по московскому времени).

5.2. Поставка и разгрузка товара должны осуществляться силами, транспортом и за счет Поставщика.

5.3. В случае поставки товара Поставщиком за пределами установленного срока (по истечении установленного периода) применяются меры ответственности, установленные в разделе 7 контракта.

5.4. Ответственное лицо со стороны Заказчика: Алексеева Светлана Александровна, тел.: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственное лицо со стороны Поставщика: ____________, тел.: ____________; е-mail: ________________.

6. Порядок осуществления приемки поставленного товара,

срок оформления результатов приемки

6.1. Приемка поставляемого товара осуществляется по адресу: г. Ставрополь, 1-ый Юго-Западный проезд, 1А. О готовности поставить товар Поставщик извещает Заказчика по телефону: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьза 01 (один) день до даты поставки.

6.2. Поставщик одновременно с товаром обязуется предоставить Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру (при необходимости), товарную накладную, акт приема-передачи товара (Приложение № 2), подтверждающие факт и срок передачи товара от Поставщика к Заказчику, оформленные в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего контракта.

6.3. Приемку поставляемого товара осуществляет Заказчик на соответствие качества, количества, комплектности, техническим характеристикам требованиям спецификации (Приложение № 1) настоящего контракта. При приемке поставляемого товара обязан присутствовать уполномоченный компетентный представитель Поставщика, действующий на основании доверенности и владеющий информацией о качестве товара, его количестве, комплектности и технических характеристиках.

6.4. Факт приемки товара оформляется актом приема-передачи товара (Приложение № 2), который подписывается Заказчиком в течение 05 (пяти) рабочих дней с даты передачи акта приема-передачи товара (Приложение № 2) Заказчику в 02 (двух) экземплярах.

6.5. В случае выявления в акте приема-передачи товара (Приложение № 2) несоответствия указанных сведений фактически поставленному товару Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема- передачи товара (Приложение №2), с указанием перечня выявленных недостатков и необходимых доработок. В течение 02 (двух) рабочих дней, с даты получения мотивированного отказа, Поставщик своими силами и за свой счет должен устранить выявленные недостатки и предоставить Заказчику акт приема-передачи товара (Приложение № 2) соответствующий требованиям контракта и его фактического исполнения.

6.6. В случае обнаружения полностью или частично несоответствия поставляемого товара условиям контракта и спецификации (Приложение № 1), Заказчик может отказаться от приемки поставляемого товара полностью или частично.

6.7. Поставщик обязуется не позднее 02 (двух) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи (Приложение № 2) Заказчиком, вывезти товар не соответствующий условиям контракта и спецификации (Приложение № 1).

6.8. Датой поставки товара считается дата приемки Заказчиком товара надлежащего качества.

6.9. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту Заказчик направляет претензию Поставщику. Претензия будет направляться Поставщику факсимильной связью, почтовой связью, на его электронный адрес или нарочно по

реквизитам, указанным в контракте. В течение 01 (одного) дня со дня поступления претензии в адрес Поставщика, он должен известить Заказчика в письменном виде о принятии такой претензии.

В случае не направления Поставщиком Заказчику извещения о принятии претензии в установленный срок, претензия считается принятой с момента ее направления Поставщику.

6.10. Если Поставщик не поставил предусмотренное контрактом количество товара, либо не выполнил требование Заказчика о замене недоброкачественного товара или о доукомплектовании товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение (убытки). В случае приобретения Заказчиком товара у другого лица по более высокой, но разумной цене, взамен предусмотренного контрактом, Заказчик может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в контракте ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с Законом.

7.2. Порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом установлен Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одной тысячи) рублей 00 копеек.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае не внесения в добровольном порядке начисленной суммы неустойки Поставщиком Заказчик вправе уменьшить подлежащую оплате сумму за поставленный товар на размер начисленных сумм неустоек.

7.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены контракта.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одной тысячи) рублей 00 копеек.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по контракту.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении

8.1. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.2. Предусмотренные п. 8.1. контракта изменения существенных условий контракта осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с требованиями контракта, Закона, обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и иных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае срок выполнения обязательств по контракту будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1., каждая Сторона должна в срок не более 05 (пяти) календарных дней с момента их наступления известить в письменном виде другую Сторону о невозможности частичного или полного исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

Конфиденциальность

10.1. Поставщик обязан сохранять конфиденциальность любой информации, связанной с поставкой товара и исполнением контракта, и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика в соответствии с действующим законодательством.

10.2. К конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Поставщиком в ходе исполнения контракта, в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных и иных носителях информации, а также полученная визуально с использованием оборудования.

10.3. Обязательства Поставщика по соблюдению условий конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия контракта или его досрочного расторжения.

10.4. При нарушении обязательств по соблюдению условий конфиденциальности Поставщик обязан возместить Заказчику все убытки, которые тот понес в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением обязательств по контракту.

Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему контракту или в связи с ним, будут урегулироваться путем переговоров.

11.2. Споры между Сторонами, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ставропольского края.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ставропольского края Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Вступление в силу, срок действия и порядок прекращения контракта

12.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует по 29 декабря 2023 года, а по гарантийным обязательствам - до полного их исполнения.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Дополнительные положения

13.1. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, наименования, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем контракте, а также смене руководителя или лица, действующего по доверенности и изменении доверенности на право подписи настоящего контракта или прочих документов, связанных с его исполнением, путем направления письменного уведомления в срок не более пятнадцати рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключение соглашения между Сторонами не требуется.

13.2. Все другие изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами соглашений к контракту. Соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью.

13.3. Настоящий контракт составлен в 02 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.4. Документы, связанные с исполнением контракта (за исключением счета, счета-фактуры (при необходимости), товарной накладной, акта приема-передачи товара (Приложение № 2)) могут направляться также с использованием факсимильной связи, электронных средств связи (электронной почты), по реквизитам, указанным в контракте, с последующим предоставлением оригинала (при этом соответствующий документ считается полученным Стороной в день его отправки по факсу или электронной почте, соответственно). До момента получения оригинала документа факсимильные и скан-копии таких документов имеют юридическую и доказательную силу.

13.5. Приложения №№ 1,2 являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

Адреса, банковские реквизиты, контактные телефоны и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № ______ от « ____ » _______ 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование дополнительных технических характеристик:

П. 2-3. Выбор объема тары обусловлен удобством дозирования и практичностью использования содержимого.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту № ______ от « ____ » __________ 2023 года

(Образец)

Акт приема-передачи товара № ___

Идентификационный код закупки _________________________________________

г. Ставрополь « ____ » __________ 2023 г.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Ставропольскому краю» от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с государственным контрактом № ______ от « ___ » _________ 2023 года Поставщик передает, а Заказчик принимает следующие товарно-материальные ценности, согласно спецификации (Приложение № 1) государственного контракта (далее – контракт):

- Посмотреть таблицу с данными

Всего передано товарно-материальных ценностей на сумму _____ руб. _____ коп.

Количество и комплектность товарно-материальных ценностей соответствует (не соответствует) требованиям контракта № _______ от « ___ » _________ 2023 года.

Поставка согласно контракта, должна быть выполнена с «___» _________ 202_ года по «___» _________ 202_ года, фактически выполнена « ___ » ___________ 202_ года.

Недостатки товара выявлены (не выявлены) _____________________________.

В соответствии с п.п. _____ настоящего контракта сумма неустойки составляет___ руб. ______ коп.

Расчет неустойки: _______________________________________.

Согласовано ФЭО: _______________/__________________/

Итоговая сумма по контракту, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций составляет ____________________ руб. ________ коп.

Пункты 5-7 заполняются в случае нарушения Поставщиком условий контракта, повлекшего применение мер ответственности, установленных в разделе 7 контракта.

9. Настоящий Акт составлен в 02 (двух) экземплярах, один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными