Тендер - Поставка средств для бесконтактной мойки автомобилей №260516949

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ПРОМТЕР" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) кп_средство_для_мойки

ГК Средство для мойки.docx ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______

на поставку средства для бесконтактной мойки автомобилей для нужд
ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Нижегородской области»

ИКЗ:______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казённое учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области» (далее – ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Нижегородской области»), действующее от имени Российской Федерации, в лице начальника Кораблева Максима Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) действующего на основании _______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем.

Предмет Государственного контракта

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку Государственному заказчику средства для бесконтактной мойки автомобилей (далее – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Наименование, количество, характеристики, принадлежности, цена Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью Государственного контракта.

Цена Государственного контракта и порядок расчётов

2.1. Цена Государственного контракта составляет _________ (_______) рублей __ копеек, (в том числе НДС ____% ___ (_____) рублей_____ копеек / НДС не облагается) является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Выплата аванса не предусмотрена.

2.2. Цена Государственного контракта включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, транспортные расходы, расходы на погрузку-выгрузку товара, раскладку на стеллажи, расходы на уплату налогов, сборов и другие платежи Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Государственному контракту.

2.3. Расчет по Государственному контракту осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, путем безналичного перечисления денежных средств Государственным заказчиком на расчетный счет Поставщика на основании товарной накладной, счета, счета-фактуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара (акт приема-передачи Товара).

2.4. Расчет по Государственному контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по государственному контракту. Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:

«УФК по Нижегородской области

(ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Нижегородской области"

л/сч 04321А69880)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Нижний Новгород, ул.Чачиной, д.5

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1. КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140 – для пени

2. КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140 – для штрафов»

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Документы по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации должны быть предоставлены вместе со счетами на оплату, в них должны быть отражены: сумма, наименование налога и реквизиты для их оплаты.

Срок действия Государственного контракта

3.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и заключен (действует) по «28» декабря 2023 года включительно, в части гарантийных обязательств Государственный контракт действует до истечения срока таких обязательств.

3.2. Окончание срока действия Государственного контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по его исполнению.

Права и обязанности сторон

4.1. Государственный заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Проводить приемку поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта, включая проведение экспертизы поставленного товара, а также экспертизу отдельных этапов исполнения Контракта.

4.1.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.1.4. Направлять заявки на необходимое количество Товара.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить принятый Товар в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.1.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать от Государственного заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

4.3.3. Требовать от Государственного заказчика своевременной оплаты на условиях, предусмотренных государственным контрактом, надлежащим образом поставленной и принятой государственным заказчиком продукции.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Передать Государственному заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.4.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.

4.4.3. Взаимодействовать с Государственным заказчиком при изменении, расторжении Государственного контракта, в соответствии с условиями контракта.

4.4.4. Уведомлять Государственного заказчика посредством телефонной, факсимильной связи о каждой отгрузке Товара не позднее 3 (трех) часов до момента отгрузки.

Порядок поставки Товара

5.1. Поставщик производит поставку Товара своими силами в соответствии с заявками Государственного заказчика в рабочее время Государственного заказчика. Заявки подаются в письменной форме и направляются посредством электронной почты. Не направление заявок на выборку всего объема Товара не является нарушением Государственного контракта.

Адрес электронной почты для подачи заявок: ________________________________.

5.2. Поставщик осуществляет поставку Товара единовременно или требуемыми партиями в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки от Государственного заказчика, по адресу:

- г. Нижний Новгород, ул. Удмуртская д.37/1.

5.3.Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, о приемке товара.

5.4. Поставка Товара, в том числе и его передача уполномоченному лицу Государственного заказчика по Государственному контракту осуществляется уполномоченным представителем Поставщика за счет сил и средств Поставщика.

5.5. При поставке Товара Поставщик передает Государственному заказчику относящиеся к нему документы (сертификат качества), а также иные документы об оценке соответствия, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара.

Порядок и сроки приемки товара

6.1. Поставщик обязан уведомлять Государственного заказчика посредством телефонной, факсимильной связи об отгрузке Товара не позднее 3 (трех) часов до момента отгрузки.

6.2. Товар считается надлежаще поставленным Поставщиком при условии:

-вес нетто соответствует сопроводительным документам грузоотправителя;

-качество продукции соответствует условиям, указанным в п.п. 7.1. - 7.4. Государственного контракта.

6.3. Приемка Товара по количеству производится уполномоченным лицом Государственного заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика в момент поставки Товара. Количество поставляемого Товара удостоверяется товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон. В случае неприбытия уполномоченного лица Поставщика Государственный заказчик вправе отказаться от принятия Товара. Уполномоченное лицо Поставщика обязано предоставить доверенность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

6.4. Приемка Товара по качеству производится Государственным заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара. Качество поставляемого Товара удостоверяется актом приема-передачи Товара, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В случае не прибытия уполномоченного представителя Поставщика, приемка Товара по качеству производится в одностороннем порядке. По результатам приемки Товара составляются соответствующие акты приема-передачи Товара, вторые экземпляры которых высылаются в адрес Поставщика. По устному требованию Заказчика приемка продукции по количеству и качеству производится в день поставки. При приемке по качеству Заказчик вправе вскрывать упаковку и в случае если это необходимо требовать сборку Продукции, с последующей разборкой Продукции.

6.6. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия количества и/или качества Товара требованиям спецификации к Государственному контракту, нормативно-технической документации, Государственного контракта, комплектности, маркировки, тары, упаковки, Государственный заказчик, не позднее 5(пяти) рабочих дней, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи Товара, в том числе отказ может быть направлен по электронному адресу Поставщика.

6.6.1. Поставщик обязан допоставить и/или заменить такой Товар на соответствующий требованиям, своими силами и за свой счет, в срок до 2 (двух) рабочих дней с даты получения отказа от подписания акта приема-передачи Товара. При этом сроки приемки Товара по количеству и качеству, исчисляются с момента допоставки и/или замены такого Товара.

6.7. Государственный заказчик вправе не принимать Товар, не соответствующий требованиям нормативно-технической документации и/или документации о закупке, Государственного контракта, спецификации к Государственному контракту. Товар некачественный, дефектный, некомплектный, не соответствующий требованиям нормативно-технической документации, Государственного контракта, не считается поставленным.

6.8. Для проверки представленного Поставщиком товара в части соответствия его условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6.9. В случае проведения экспертизы и установления факта несоответствия качества Товара требованиям, установленным нормативно-технической документацией, и/или документацией о закупке, Государственного контракта, все расходы, связанные с проведением экспертизы определения качества (комплектности) Товара, возмещаются Поставщиком. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы определения качества (комплектности) Товара, проведенной Государственный заказчиком, Поставщик вправе произвести дополнительную экспертизу и лабораторное исследование Товара за свой счет.

Качество товара

7.1. Качество поставляемого товара соответствует действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид товара, технических условий, требованиям завода-изготовителя, требованиям к качеству и безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ. Технические характеристики и конкретные показатели товара подтверждаются: сертификатами соответствия (или декларацией) и/или сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации, которые подлежат передачи Заказчику одновременно с товаром.

7.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

7.3. Поставщик должен гарантировать надлежащее качество товара при поставке, его хранении в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев, с даты приемки Товара.

7.4. При обнаружении Государственным заказчиком в течение гарантийного срока в товаре дефектов или несоответствия его требованиям нормативно-технической документации, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения, Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в течение 5 (пяти) дней с момента извещения Государственным заказчиком об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Все расходы по замене товара, производятся за счет Поставщика.

В случае замены товара ненадлежащего качества гарантийный срок на такой товар исчисляется с даты подписания уполномоченным представителем Государственный заказчика товарной накладной, подтверждающей поставку такого товара.

Тара и упаковка

8.1. Поставляемый Товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям нормативно-технической документации и требованиям Заказчика, обеспечивающую его полную сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока.

8.2. Маркировка (изделия, индивидуальной и транспортной тары) должна содержать: наименование Товара (вид, сорт), наименование изготовителя, дату изготовления, массу нетто, наименование нормативно-технической документации и другую информацию, соответствующую требованиям нормативно-технической документации.

8.3. Расходы Поставщика на специальную тару и упаковку, а также на приспособления для перевозки Товара, возмещению не подлежат. Тара и упаковка Поставщику не возвращается.

8.4. Товар, получивший повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке считается непоставленным.

8.5. Товар поставляется в упаковке согласно требованиям настоящего Государственного контракта. Стоимость упаковки входит в цену товара (отдельно не указывается), право собственности на упаковку переходит к Заказчику вместе с товаром, который в ней находится.

Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Государственного контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

9.2.1. За просрочку исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства.

Государственный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей;

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Государственный заказчик требует уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 и составляет:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного п.5.5, 6.1, 12.5 контракта, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.6. Применение предусмотренных настоящим государственным контрактом санкций не лишает Государственного заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или не надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по государственному контракту.

9.7. Требование об уплате пени и штрафов оформляется сторонами письменно и направляется противоположной стороне способом, позволяющим достоверно определить, от какой стороны оно исходит.

9.8. Уплата пени и штрафов за просрочку или иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

9.9. В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Государственного контракта, которые повлекли необходимость последующих закупок Заказчиком у иных контрагентов, Поставщик обязан возместить причиненные Заказчику убытки. Убытки могут быть возмещены в полном объеме сверх неустойки.

9.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по государственному контракту, Государственный заказчик вправе произвести оплату по государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2.Понятием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) охватывают внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относятся: военные действия; эпидемии; пожары; природные катастрофы; акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств, известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться в будущем, как на основание при освобождении от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Государственный контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

Порядок изменения и расторжения Государственного контракта

11.1. Изменение условий настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

11.1.1. Изменение условий настоящего Контракта при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

11.1.2. Изменение условий Государственного контракта допускается, если, по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

11.1.3. Изменение условий Государственного контракта допускается при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств.

11.1.4. Изменение условий Государственного контракта допускается, если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.1.5. Изменение условий Государственного контракта допускается изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

11.2. Все изменения к Государственному контракту оформляются двухсторонними дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Государственного контракта.

11.3. Государственный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Государственного контракта от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.1. Односторонний отказ от исполнения Государственного контракта допускается при существенном нарушении Государственного контракта другой Стороной, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу, и Государственный контракт считается расторгнутым через 10 (десять)дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

Порядок регулирования споров и разногласий:

Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, связанные с исполнением настоящего контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

Претензия направляется в адрес стороны, указанный в реквизитах контракта.

Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления претензии, и дает ответ.

Ответ направляется по электронной почте, а также дублируется в обязательном порядке почтой России.

Электронная почта Заказчика для проведения судебно-претензионной работы: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Электронная почта Поставщика для проведения судебно-претензионной работы: ______________.

12.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Государственным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

12.6. Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание объекта закупки средство для БМА ФКУ 2023 НОВЫЙ Т.docx

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и требований, установленных действующим законодательством и настоящим контрактом.

Поставляемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении, изготовленная в 4 квартале 2023 году и не иметь восстановленных элементов.

Поставщик гарантирует надлежащее качество и надежность продукции при поставке, её хранении и использовании в течение гарантийного срока, который установлен не менее 12 месяцевс даты приемки продукции.

При обнаружении Государственным заказчиком в течение гарантийного срока в товаре дефектов или несоответствия его требованиям нормативно-технической документации, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения, Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в течение 3 (трех) дней с момента извещения Государственным заказчиком об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Все расходы по замене товара, производятся за счет Поставщика.
В случае замены продукции ненадлежащего качества гарантийный срок на такую продукцию исчисляется с даты подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной, подтверждающей поставку такой продукции.